Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-884/2021 ~ М-299/2021 от 02.02.2021

                                        Дело №2-884/2021

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

13 апреля 2021 года                                           г. Казань

Московский районный суд г. Казани Республики Татарстан в составе:

председательствующего судьи Гарявиной О.А.,

при секретаре Тимирбулатовой А.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Селивановского А. И. к <данные изъяты> о взыскании долга и пени по ремонтно-строительному договору,

УСТАНОВИЛ:

Селивановский А.И. обратился в суд с исковым заявлением к ООО «<данные изъяты>» о взыскании долга и пени по ремонтно-строительному договору.

В обоснование иска указано, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ответчиком заключен ремонтно-строительный договор №, в соответствии с условиями которого ответчик обязался выполнить на территории истца строительно-монтажные работы, предусмотренные договором, а заказчик уплатить подрядчику аванс в размере 70 000 рублей после подписания договора. Истец свои обязательства по договору исполнил в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ по согласованию сторон были изменены материалы для производства строительно-монтажных работ, в связи с чем увеличилась сумма основного договора на 14 400 рублей. Указанная сумма в этот же день была истцом уплачена. В соответствии с договором работы подрядчиком должны быть завершены не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Однако работы даже не были начаты. В соответствии с пунктом 9.2 договора с ответчика взимается пени в размере 0,5% от суммы невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 30%, что составляет 25 530 рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ истцу было передано гарантийное письмо о возврате суммы долга до ДД.ММ.ГГГГ, в противном случае с ДД.ММ.ГГГГ ответчик обязался выплатить сумму основного долга в размере 84 400 рублей, сумму пеней в размере 25 530 рублей, а также в последующем по 2% за каждый день просрочки платежа от общего суммы долга. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ сумма долга составляет 215 051,20 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ответчику была направлена претензия. В добровольном порядке ответчик погашение долга и уплату пени не производит. Просит взыскать с ответчика сумму долга в размере 215 051 рублей, из них: 84 400 рублей – основная сумма долга, пени по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере 130 651 рублей.

В судебном заседании истцом исковые требования были уточнены, в связи с выплатой ответчиком истцу ДД.ММ.ГГГГ 60 000 рублей, просит взыскать с ответчика в его пользу 155 051,20 рублей (84 400+25 530+ 105 331,20–60 000).

Представитель истца в судебном заседании, не отрицая не исполнение договорных обязательств и не возврат денежных средств истцу, признавая сумму основного долга и пени по договору а также наличие гарантийного письма, пояснил, что ответчик не может выплатить такую сумму долга, полагая ее завышенной.

                                                                Выслушав стороны, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

                                                                Согласно пункту 1 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из основных начал гражданского законодательства является свобода договора.

                                                                В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также договоров, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

                                                                На основании статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав осуществляется путем признания права; восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; признания недействительным решения собрания; признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления; самозащиты права; присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания неустойки; компенсации морального вреда; прекращения или изменения правоотношения; неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону; иными способами, предусмотренными законом.

                                                                Как установлено статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ).

                                                                В соответствии с пунктом 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

                                                                Согласно пункту 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ст. 422 ГК РФ).

                                                                Пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

                                                                По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда (п. 1, 3 ст. 740 ГК РФ).

                                                                В силу статей 730, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда работы по договору подряда выполняются для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

                                                                Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между Селивановским А.И. и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор ремонтно-строительный №, в соответствии с которым ООО «РемСтрой» обязалось выполнить ремонтно-строительные работы по прокладке ленточного фундамента длиной 40 метров под забор, с использованием материала подрядчика, с надлежащим качеством в соответствии с условиями договора, техническими регламентами, строительными нормами и правилами, иными нормативными документами в строительстве.

                                                                 Перечень проводимых в работ и материалов указан в пункте 1.1. договора.

                                                                Стоимость работ и материалов по договору составляет 100 000 рублей (пункт 2.1 договора). Согласно пункту 2.2. Договора оплата по договору происходит в два этапа: аванс на закупку материалов в размере 70 000 рублей оплачивается после подписания договора, оставшаяся сумма в размере 30 000 рублей оплачивается по окончании работ.

                                                                Согласно пунктам 3.1-3.2 договора начало работ установлен не позднее ДД.ММ.ГГГГ, окончание работ не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

                                                                Пунктом 9.2 Договора предусмотрена уплата пени в размере 0,5% от суммы невыполненных работ, в случае необоснованной задержки выполнения работ.

ДД.ММ.ГГГГ истцом во исполнение условий договора внесена сумма аванса в размере 70 000 рублей, о чем свидетельствует расписка и банковским онлайн-чеком.

ДД.ММ.ГГГГ истцом, в связи с изменением материалов и увеличением стоимости, что представителем ответчика не отрицалось, уплачены еще 14 400 рублей, что подтверждается банковским онлайн чеком. истцом было уплачено 84 400 рублей.

                                                                Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

                                                                При нарушении конечного срока работ заказчик вправе отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков (пункт 3 статьи 708, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).

                                                                Согласно пункту 1 статьи 27 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).

                                                                В соответствии с пункту 1 статьи 28 данного закона, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы - сроки начала и (или) сроки окончания выполнения работы, потребитель праве отказаться от исполнения договора о выполнении работы. Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

                                                                Под убытками в силу статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

                                                                В силу пункта 6 статьи 28 Закона РФ «О защите прав потребителя» требования потребителя, установленные пунктом 1 настоящей статьи, не подлежат удовлетворению, если исполнитель докажет, что нарушение сроков выполнения работы произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя.

                                                                Из пояснений истца и ответчика следует, что ремонтно-строительные работы начаты не были и не произведены в установленные договором сроки, в связи с занятостью ответчика на ином объекте. В настоящее время стороны не заинтересованы в исполнении данного договора.

                                                                Ответчик предоставил истцу гарантийное письмо, в котором гарантировал возврат уплаченных по договору денежных средств в размере 84 400 рублей, в связи с не исполнением взятых на себя обязательств по договору от ДД.ММ.ГГГГ, до ДД.ММ.ГГГГ, а также в случае не соблюдения гарантий обязался выплатить пени в размере 25 320 рублей (30% от суммы основного долга), и с ДД.ММ.ГГГГ годи в последующем пени в размере 2% от общей суммы задолженности (109 720 рублей) за каждый день просрочки.

                                                                До подачи искового заявления в суд денежная сумма возвращена ответчиком истцу не была.

                                                                В соответствии с частью 1 статьи 330 Гражданского кодекса российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

                                                                С учетом изложенных обстоятельств, положений статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» с ответчика в пользу истца подлежит взысканию сумма основного долга в размере 84 400 рублей, пени в соответствии с договором в размере 25 320 рублей (84 400 х 0,5%/100% х 60) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также пени в соответствии с гарантийным письмом, за вычетом уже выплаченной суммы, в размере 45 331,20 рублей (105 331,20-60 000) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

                                                                Ответчиком по настоящему делу является юридическое лицо, при рассмотрении дела заявление о снижении неустойки сделано не было, то и оснований для снижения неустойки у суда не имеется.

                                                                Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» установлено, при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона).

                                                                В соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

                                                                В судебном заседании установлено, что требования истца не были удовлетворены в добровольном порядке, чем были нарушены его права как потребителя.

                                                                Цена удовлетворенных в судебном заседании исковых требований составила 155 051,20 рублей (84 400+25 320+105 331,20-60 000).

                                                                Таким образом, сумма штрафа, составит 77 525,60 рублей, которая подлежит взысканию в пользу потребителя.

                                                                В соответствии с частью 2 статьи 88 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации размер и порядок уплаты государственной пошлины устанавливаются федеральными законами о налогах и сборах.

                                                                Согласно пункту 8 части 1 статьи 333.20 Налогового кодекса Российской Федерации в случае, если истец освобожден от уплаты государственной пошлины в соответствии с настоящей главой, государственная пошлина уплачивается ответчиком (если он не освобожден от уплаты государственной пошлины) пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований.

                                                                Учитывая, что истец в силу Закона о защите прав потребителей при подаче иска освобожден от уплаты государственной пошлины, с ответчика подлежат взысканию расходы на оплату государственной пошлины в размере 5 350,51 рублей.

Руководствуясь статьями 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░. ░. ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 84 400 ░░░░░░, ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 25 320 ░░░░░░, ░░░░ ░ ░░░░░░░ 45 331,20 ░░░░░░, ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 77 525,60 ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 5 350,51 ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░ ░░░░ ░. ░░░░░░                     ░░░░░░░░ ░.░.