Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-279/2022 ~ М-85/2022 от 07.02.2022

Дело №2-279/2022

УИД: 34RS0042-01-2022-000255-40

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

«29» марта 2022 года                                                                        город Фролово

Фроловский городской суд Волгоградской области в составе председательствующего судьи Карпухиной Е.В.

при секретаре Алексашенковой М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Фролово Волгоградской области исковое заявление публичного акционерного общества «Россети Юг» в лице производственного отделения «Михайловские электрические сети» Филиала ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго» к Громада Петру Моисеевичу о расторжении договора технологического присоединения,

установил:

          публичное акционерное общества «Россети Юг» в лице производственного отделения «Михайловские электрические сети» Филиала ПАО «Россети Юг»- «Волгоградэнерго» далее /ПАО Россети Юг» обратилось в суд с исковым заявлением к Громада П.М. о расторжении договора технологического присоединения, указав, что между ПАО «МРСК Юга» и Громада П.М. заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 11 февраля 2019 года №34-1-19-00423713 об осуществлении технологического присоединения объекта «щит учета 0,4 кВ и электрооборудование дома отдыха», расположенного по адресу: Волгоградская область Фроловский район территория Краснолиповского сельского поселения, д.1083. Согласно указанному договору и дополнительному соглашению к нему №241855 от 25 января 2021 года, срок выполнения мероприятий предусмотренных техническими условиями № 317 от 07 ноября 2019 года до 14 августа 2021 года.

В целях исполнения заключенного договора, Громада П.М. должен был в согласованный срок выполнить мероприятия, перечисленные в технических условиях необходимые для технологического присоединения объектов истца. Срок действия технических условий №317 от 07 ноября 2019 года составляет 2 года со дня заключения договора, который истек, заявление о продлении Технических условий от 07 ноября 2019 года № 317 от ответчика в адрес Сетевой организации не поступало.

          Просят расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения № 34-1-19-00423713 от 14 февраля 2019 года, заключенный между Публичным акционерным обществом «Россети-Юг» и Громада П.М.

          Признать оплату в размере 550 рублей, произведенную Громада П.М. при заключении договора, оплатой за фактически понесенные затраты по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 34-1-19-00423713 от 14 февраля 2019 года.

          Взыскать государственную пошлину в размере 6000 рублей.

         Представитель истца ПАО «Россети Юг» в лице филиала – «Волгоградэнерго» в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о дате, времени и месте рассмотрения дела, предоставил заявление о рассмотрении дела в его отсутствие.

          Ответчик Громада П.М. отбывает наказание в ФКУ ИК-26 УФСИН по Волгоградской области, извещен надлежащим образом о дате, времени и месте рассмотрения дела, ходатайств об участии в судебном заседании либо о его отложении ответчик не заявлял.

          Исследовав материалы дела, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

          Согласно ч.1 ст.450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим ГК РФ, другими законами или договором.

          В силу ч.2 ст.450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Как следует из ч.2 ст.452 ГК РФ требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

Судом установлено, что 14 февраля 2019 года ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», именуемое в дальнейшем сетевой организацией, в лице начальника Фроловского района электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» Подземельнова И.П. и Громада П.М. заключен договор №34-1-19-00423713 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - Договор ). Основанием для заключения договора послужила заявка Громада П.М., в которой указаны цель заключения договора: об осуществлении технологического присоединения объекта «щит учета 0,4 кВ и электрооборудование дома отдыха», расположенного по адресу: Волгоградская область Фроловский район территория Краснолиповского сельского поселения, д.1083 (л.д.6-8).

С 08 ноября 2019 года ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» переименовано в ПАО «Россети Юг», о чем в ЕГРЮЛ внесены соответствующие сведения.

В соответствии с п.1 Договора сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее – технологическое присоедините) щит учета 0,4 кВ и электрооборудование дома отдыха, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, (включая их проектирование, строительство и реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 (кВт), в т.ч. по категориям надежности III (третья), класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 (кВ).

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего Договора.

Согласно п.8 Договора заявитель обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по Договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий;

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией;

после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 10 рабочих дней со дня получения указанных актов от сетевой организации;

надлежащим образом исполнить указанные в разделе III Договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

В соответствии с п.5 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения Договора

В силу п.2 Договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения щита учета 0,4 кВ и электрооборудования дома отдыха, расположенного по адресу: Волгоградская область Фроловский район территория Краснолиповского сельского поселения, д.1083, кадастровый номер земельного участка: 34:32:120007:1259.

Согласно п.3 Договора точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее – технические условия) и располагается на расстоянии не далее 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

Технические условия являются неотъемлемой частью Договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения Договора (п.4 Договора).

В соответствии с п.6 Договора сетевая организация обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по Договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;

не позднее 15 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абз.3 п.6 Договора, с соблюдением срока, установленного п. 5 Договора осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фаткичемкий прием (пдачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю.

Пунктом 10 Договора технологического присоединения предусмотрено, что размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26 декабря 2018 года № 48/1 и составляет 550 рублей.

Согласно п.10. Технических условий для присоединения к электрическим сетям №265 от 14 февраля 2019 года запроектировать и осуществить строительство ВЛИ-0,4 кВ протяженностью ориентировочно 0,370 от ТП -10/0,4 кВ, № 6307/25 кВа по ВЛ-10 кВ № 7-1 ПС 35/10 кВ «Карьер» до границы участка заявителя. Марку и сечение провода определить проектом.

Пунктом 12 Технических условий для присоединения к электрическим сетям №265 от 14 февраля 2019 года предусмотрено, что срок их действия составляет два года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Дополнительным соглашением от 08 августа 2019 года №209911 срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению по настоящему договору продлен до 14 февраля 2021 года (п.1 Соглашения) (л.д.10).

Дополнительным соглашением от 07 ноября 2019 года №215333 Технические условия № 265 от 14 февраля 2019 года исключены из Договора технологического присоединения, Договор технологического присоединения дополнен новыми Техническими условиями № 317 от 07 ноября 2019 года (п.1,2 Соглашения) (л.д.11).

         Дополнительным соглашением от 25 января 2021 года №241855 срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению по настоящему договору продлен до 14 августа 2021 года (п.1 Соглашения) (л.д.13).

         Пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» предусмотрено, что технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

          Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила).

          В силу п.12 Правил в рамках договора сетевая организация обязуется осуществить комплекс организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей, а потребитель услуг - оплатить их.

          До настоящего времени уведомления о выполнении мероприятий по технологическому присоединению со стороны ответчика в адрес истца не поступало. Доказательств исполнения в полном объеме мероприятий, предусмотренных Договором и Техническими условиями № 265 от 14 февраля 2019 года ответчиком суду представлено не было, материалы дела не содержат. Срок исполнения обязательств по договору истек.

12 августа 2021 года истцом в адрес ответчика направлялось сообщение №Влг4/МР6/177, о приближении окончания срока действия Технических условий №317 от 07 ноября 2019 года (л.д.14, 15).

27 сентября 2019 года истцом в адрес ответчика направлялось повторно письмо №Влг4/МР6/216 о приближении окончания срока действия Технических условий № 317 от 07 ноября 2019 года (л.д.16, 17).

          16 ноября 2021 года истцом, ответчику сообщено письмом №Влг4/МР6/239 об истечении срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению согласно п. 5 договора технологического присоединения, а так же истечения срока действия технических условий (л.д.18-19, 20, 21, 22).

          Как указывает в исковом заявлении истец, осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств Громада П.М., при невыполнении ответчиком технических условий невозможно.

         Согласно ст.328 ГК РФ встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств.

         В случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.

         Если предусмотренное договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей непредоставленному исполнению.

          Ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне.

         Правила, предусмотренные пунктами 2 и 3 ст.328 ГК РФ, применяются, если законом или договором не предусмотрено иное.

        Таким образом, в соответствии со ст.328 ГК РФ обязательство сетевой организации по осуществлению технологического присоединения является встречным по отношению к обязанности заявителя выполнить технические условия.

          Неисполнение условий договора Громада П.М. влечет невозможность для сетевой организации исполнить Договор в целом. При этом у ПАО «Россети Юг» как у публичной стороны возникает риск наступления негативных последствий в виде гражданско-правовой, административной и иной ответственности за неисполнение договоров технологического присоединения в целом.

          ПАО «Россети Юг» направило заказным письмом в адрес ответчика соглашение о расторжении договора технологического присоединения №34-1-19-00423713 от 14 февраля 2019 года. Ответа на вышеуказанное соглашение от ответчика в адрес истца не поступало.

         Часть 1 статьи 56 ГПК РФ предусматривает, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Ответчиком Громада П.М. не представлено суду доказательств, подтверждающих факт надлежащего исполнения им обязательств по договору №34-1-19-00423713 от 14 февраля 2019 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям заключенному с ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».

          В связи с этим, учитывая, что ответчиком не проведены мероприятия, указанные в Договоре и в Технических условиях №265 от 14 февраля 2019 года, указанное является существенным нарушением условий Договора, что влечет последствия, предусмотренные п.2 ч.1 ст.450 ГК РФ, исковые требования ПАО «Россети Юг» в лице филиала – «Волгоградэнерго» о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям суд признает обоснованными и подлежащими удовлетворению.

          Согласно ч.1 ст.98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

          Истцом при подаче искового заявления в суд уплачена государственная пошлина в размере 6 000 рублей, которая подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

          На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования публичного акционерного общества «Россети Юг» в лице производственного отделения «Михайловские электрические сети» Филиала ПАО «Россети Юг»- «Волгоградэнерго» к Громада Петру Моисеевичу о расторжении договора технологического присоединения - удовлетворить.

Расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения № 34-1-19-00423713 от 14 февраля 2019 года, заключенный между Публичным акционерным обществом «Россети-Юг» /ИНН 6164266561, ОГРН 1076164009096/ и Громада Петром Моисеевичем.

Признать оплату в размере 550 рублей, произведенную Громада Петром Моисеевичем при заключении договора, оплатой за фактически понесенные затраты по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 34-1-19-00423713 от 14 февраля 2019 года.

Взыскать с Громада Петра Моисеевича в пользу Публичного акционерного общества «Россети-Юг» /ИНН 6164266561, ОГРН 1076164009096/ государственную пошлину в размере 6000 рублей.

          Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца в Волгоградский областной суд через Фроловский городской суд Волгоградской области.

          Мотивированное решение суда в окончательной форме составлено «05» апреля 2022 года.

          Судья                                                     Е.В.Карпухина