Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-512/2024 от 10.01.2024

Дело №

УИД №

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

01 февраля 2024 года      <адрес>

Предгорный районный суд <адрес>, в составе председательствующего судьи ФИО5, при секретаре судебного заседания ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Предгорного районного суда <адрес> без использования средств аудио-фиксации, гражданское дело по исковому заявлению Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» к ФИО2 о расторжении договоров технологического присоединения,

установил:

ПАО «Россети Северный Кавказ» обратилось в суд с исковым заявлением к ФИО2 о расторжении договоров технологического присоединения.

В обоснование заявленных требований истец указал, что между ПАО «Россети Северный Кавказ» в лице филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» и ФИО2 заключены договоры от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № об осуществлении технологического присоединения. Предметом договор по п. 2 является технологическое присоединение необходимого для электроснабжения строящегося магазина, расположенного по адресу: <адрес> в восточной части <адрес> вдоль автомобильной дороги <адрес> (кадастровые номера земельных участков №). По договорам сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения. В свою очередь, заявитель вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заявителя (п. 1 ст. 26 Закона № и п.п. 16, 17 Правил №). Согласно п. 5 каждого договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения договора. Так в соответствии с п. 11 Договора от ДД.ММ.ГГГГ № технических условий (Приложение №), заявитель обязан выполнить следующие мероприятия: разработка проекта электроснабжения присоединяемых энергопринимающих устройств в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, норм проектирования, «Положения о технической политике в распределительном электросетевом комплексе», настоящих ТУ и ПУЭ. В составе проекта выполнить расчеты электрических режимов и токов короткого замыкания (по ГОСТ №) для обоснования и проверки на соответствие требованиям нормативных документов технических характеристик выбранного оборудования. Проект электроснабжения рекомендуется согласовать с филиалом ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго»; выполнение расчёта для определения соответствия сечения существующих № кВ в связи с присоединением дополнительной мощности. При необходимости выполнить увеличение сечения ЛЭП либо строительство новых ЛЭП. Конкретный объем мероприятий определить проектом; усиление (замена) оборудования, если проектом будет установлено несоответствие характеристик существующего оборудования новым условиям, вызванных присоединением новых мощностей; учет электроэнергии принять существующий на границе балансовой принадлежности. Средства учёта должны быть защищены от несанкционированного доступа для исключения возможности искажения результатов измерений; обеспечение выполнения требований ГОСТ №. Допустимое падение напряжения от точки присоединения до наиболее удаленного токоприемника – 2,5%. Предельно допустимый клад токоприемников в ухудшение показателей качества электроэнергии в точке общего присоединения: значение коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения – не более 5 %; значение коэффициента несимметрии напряжения нулевой последовательности – не более 2 %; значение коэффициента несиметрии напряжения обратной последовательности – не более 2 %. Проектом определить необходимые мероприятия по недопущению превышения расчетного вклада в ухудшение показателей качества электроэнергии по сравнению с предельно допустимыми; выполнение электропроводки и заземления на объекте в соответствии с ПУЭ; обеспечить соблюдение охранной зоны объектов электросетевого хозяйства; ранее выданные технические условия (50 кВт) аннулированы. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. В соответствии с п. 11 Договора от ДД.ММ.ГГГГ № технических условий (Приложение №), заявитель обязан выполнить следующие мероприятия: разработка проекта электроснабжения присоединяемых энергопринимающих устройств в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, норм проектирования, «Положения о технической политике в распределительном электросетевом комплексе», настоящих ТУ и ПУЭ. В составе проекта выполнить расчеты электрических режимов и токов короткого замыкания (по ГОСТ 28249-93) для обоснования и проверки на соответствие требованиям нормативных документов технических характеристик выбранного оборудования. Проект электроснабжения рекомендуется согласовать с филиалом ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго»; строительство ЛЭП-10 кВ в пределах границ своего земельного участка от точки присоединения до проектируемой ТП. Тип ЛЭП и её технические характеристики определить проектом с учётом исполнения. При воздушном исполнении ЛЭП рекомендуется применение защищенного провода (СИП-3), при кабельном исполнении – кабель из сшитого полиэтилена; монтаж коммутационного аппарата 10 кВ для присоединения проектируемой ЛЭП-10 кВ. Тип коммутационного аппарата и место установки определить проектом; установка на объекте ТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВа. Тип ТП и место установки определить проектом; строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до присоединяемых электроприемников. Исполнение ЛЭП и сечение токопроводящих жил определить проектом; организация учёта электроэнергии на границе балансовой принадлежности (или в месте максимально приближенном к границе балансовой принадлежности) электрической сети, на стороне 10 кВ с применением счетчика 10 кВ прямого включения или в выносном пункте учета с установкой электронного счетчика класса точности 1.0 или выше. Средства учёта должны быть защищены от несанкционированного доступа для исключения возможности искажения результатов измерений; обеспечение выполнения требований ГОСТ 32144-2013. Допустимое падение напряжения от точки присоединения до наиболее удаленного токоприемника – 2,5 %. Предельно допустимый клад токоприемников в ухудшение показателей качества электроэнергии в точке общего присоединения: значение коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения – не более 5 %; значение коэффициента несиметрии напряжения обратной последовательности – не более 2 %. Проектом определить необходимые мероприятия по недопущению превышения расчетного вклада в ухудшение показателей качества электроэнергии по сравнению с предельно допустимыми; выполнение электропроводки и заземления на объекте в соответствии с ПУЭ; обеспечить соблюдение охранной зоны объектов электросетевого хозяйства. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ сетевая организация в рамках исполнения договоров осуществило определенную часть мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями и готово осуществить фактическое присоединение объекта. В соответствии с п. 8 договоров, заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях и после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий. В силу п. 16(5) Правила № нарушение Заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда. В связи с нарушением срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению истцом в адрес ответчика ДД.ММ.ГГГГ направлена претензия № МР8/СЭФ/01-00/963 с предложением подписать соглашения о расторжении договоров, либо направить уведомление о готовности объекта к фактическому присоединению. Согласно информации, отраженной на официальном сайте Почта России, ДД.ММ.ГГГГ претензия вручена адресату почтальоном. Пунктом 15 каждого Договора, установлено, что Договор может быть расторгнут одной из сторон по основаниям, предусмотренных ГК РФ.

Просили суд расторгнуть с ответчиком ФИО2 договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ №; расторгнуть с ответчиком ФИО2 договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ №; взыскать с ФИО2 в пользу истца расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.

Участвующие по делу лица извещались публично путем заблаговременного размещения в соответствии со статьями 14 и 22,9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № №-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» информации о времени и месте рассмотрения дела на интернет-сайте Предгорного районного суда Ставропольского края, а также заказным письмом с уведомлением.

Представитель истца ПАО «Россети Северный Кавказ» в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, в материалах дела имеется заявление о рассмотрении дела в отсутствии представителя.

Ответчик ФИО2 надлежаще извещен о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, в материалах дела имеется заявление о рассмотрении дела в его отсутствии, где также указал, что исковые требования признает в полном объеме.

В соответствии со ст. 167 ГПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие надлежаще извещенных и не явившихся в судебное заседание сторон.

Исследовав материалы дела, оценивая доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, их относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, приходит к следующему.

В соответствии с положениями ст. ст. 12, 38 и 56 ГПК РФ гражданское судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон, которые пользуются равными процессуальными правами и несут равные процессуальные обязанности. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается в обоснование своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

Судом установлено, что между ПАО «Россети Северный Кавказ» в лице филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» и ФИО2 заключены договоры от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № об осуществлении технологического присоединения.

Предметом договор по п. 2 является технологическое присоединение необходимого для электроснабжения строящегося магазина, расположенного по адресу: <адрес> в восточной части <адрес> вдоль автомобильной дороги <адрес> (кадастровые номера земельных участков №, №).

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «Об электроэнергетике» и п. 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом.

Договора составлены в надлежащей форме, содержат все существенные для таких договоров условия, подписаны сторонами. В настоящее время договора не признаны недействительными, спор по данному вопросу сторонами не заявлен.

Согласно требованиям ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. В соответствии со ст. 310 ГК РФ недопустимы односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий, за исключением случаев, предусмотренных законом.

По договорам об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения.

В свою очередь, Заявитель вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств Заявителя (п. 1 ст. 26 Закона № и п.п. 16, 17 Правил №).

В соответствии с п. 5 каждого договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца мо дня заключения Договора.

Согласно п. 10 технических условий к договору (Приложение №), сетевой организации для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя необходимо проверить выполнение технических условий со стороны Заявителя, а также непосредственное подключение объекта к электросети.

В соответствии с п. 11 Договора от ДД.ММ.ГГГГ № технических условий (Приложение №), Заявитель обязан выполнить следующие мероприятия:

- разработка проекта электроснабжения присоединяемых энергопринимающих устройств в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, норм проектирования, «Положения о технической политике в распределительном электросетевом комплексе», настоящих ТУ и ПУЭ. В составе проекта выполнить расчеты электрических режимов и токов короткого замыкания (по ГОСТ №) для обоснования и проверки на соответствие требованиям нормативных документов технических характеристик выбранного оборудования. Проект электроснабжения рекомендуется согласовать с филиалом ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго»;

- выполнение расчёта для определения соответствия сечения существующих ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ в связи с присоединением дополнительной мощности. При необходимости выполнить увеличение сечения ЛЭП либо строительство новых ЛЭП. Конкретный объем мероприятий определить проектом;

- усиление (замена) оборудования, если проектом будет установлено несоответствие характеристик существующего оборудования новым условиям, вызванных присоединением новых мощностей;

- учет электроэнергии принять существующий на границе балансовой принадлежности. Средства учёта должны быть защищены от несанкционированного доступа для исключения возможности искажения результатов измерений;

- обеспечение выполнения требований ГОСТ №. Допустимое падение напряжения от точки присоединения до наиболее удаленного токоприемника – 2,5 %.

Предельно допустимый клад токоприемников в ухудшение показателей качества электроэнергии в точке общего присоединения:

- значение коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения – не более 5 %;

- значение коэффициента несимметрии напряжения нулевой последовательности – не более 2 %;

- значение коэффициента несимметрии напряжения обратной последовательности – не более 2 %.

Проектом определить необходимые мероприятия по недопущению превышения расчетного вклада в ухудшение показателей качества электроэнергии по сравнению с предельно допустимыми;

- выполнение электропроводки и заземления на объекте в соответствии с ПУЭ;

- обеспечить соблюдение охранной зоны объектов электросетевого хозяйства.

Ранее выданные технические условия (50 кВт) аннулированы.

Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В соответствии с п. 11 Договора от ДД.ММ.ГГГГ № технических условий (Приложение №), Заявитель обязан выполнить следующие мероприятия:

- разработка проекта электроснабжения присоединяемых энергопринимающих устройств в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, норм проектирования, «Положения о технической политике в распределительном электросетевом комплексе», настоящих ТУ и ПУЭ. В составе проекта выполнить расчеты электрических режимов и токов короткого замыкания (по ГОСТ №) для обоснования и проверки на соответствие требованиям нормативных документов технических характеристик выбранного оборудования. Проект электроснабжения рекомендуется согласовать с филиалом ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго»;

- строительство ЛЭП-10 кВ в пределах границ своего земельного участка от точки присоединения до проектируемой ТП. Тип ЛЭП и её технические характеристики определить проектом с учётом исполнения. При воздушном исполнении ЛЭП рекомендуется применение защищенного провода (СИП-3), при кабельном исполнении – кабель из сшитого полиэтилена;

- монтаж коммутационного аппарата 10 кВ для присоединения проектируемой ЛЭП-10 кВ. Тип коммутационного аппарата и место установки определить проектом;

- установка на объекте ТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВа. Тип ТП и место установки определить проектом;

- строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до присоединяемых электроприемников. Исполнение ЛЭП и сечение токопроводящих жил определить проектом;

- организация учёта электроэнергии на границе балансовой принадлежности (или в месте максимально приближенном к границе балансовой принадлежности) электрической сети, на стороне 10 кВ с применением счетчика 10 кВ прямого включения или в выносном пункте учета с установкой электронного счетчика класса точности 1.0 или выше. Средства учёта должны быть защищены от несанкционированного доступа для исключения возможности искажения результатов измерений;

- обеспечение выполнения требований ГОСТ №. Допустимое падение напряжения от точки присоединения до наиболее удаленного токоприемника – 2,5 %. Предельно допустимый клад токоприемников в ухудшение показателей качества электроэнергии в точке общего присоединения:

- значение коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения – не более 5 %.

- значение коэффициента несимметрии напряжения обратной последовательности – не более 2 %. Проектом определить необходимые мероприятия по недопущению превышения расчетного вклада в ухудшение показателей качества электроэнергии по сравнению с предельно допустимыми;

- выполнение электропроводки и заземления на объекте в соответствии с ПУЭ;

- обеспечить соблюдение охранной зоны объектов электросетевого хозяйства.

Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Как установлено в судебном заседании, условия договора заявителем ФИО2 надлежащим образом не выполняются, по состоянию на день рассмотрению дела технические условия к договору ответчиком не выполнены, в связи с чем, истец не имеет возможности выполнить взятые на себя обязательства по данному договору.

В силу п. 16(5) Правила № нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

Истцом в адрес ответчика ДД.ММ.ГГГГ, в связи с нарушением срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, направлена претензия № № с предложением подписать соглашение о расторжении договоров либо направить уведомление о готовности объекта к фактическому присоединению. Претензия вручена ответчику ДД.ММ.ГГГГ. Данный факт подтверждается отчетом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором.

Требование о подписании соглашения о расторжении договора до настоящего момента не выполнено, как и не направлено уведомление о готовности объекта к фактическому присоединению.

В соответствии с п. 15 каждого Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, договор может быть расторгнут одной из сторон по основаниям, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

В соответствии с ч. 2 ст. 450 ГК РФ, по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Под расторжением договора понимается досрочное прекращение неисполненного полностью или частично договора по основаниям, не предусмотренным ст. ст. 407 - 419 ГК РФ.

Согласно ч. 2 ст. 452 ГК РФ требование об изменении или расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении.

Как установлено в судебном заседании, ответчиком существенно нарушены условия Договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ №.

Требование истца о расторжении договоров оставлено ответчиком без ответа.

Таким образом, исковое требование ПАО «Россети Северный Кавказ» в лице филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» к ФИО2 о расторжении договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ № является обоснованным и подлежащими удовлетворению.

Требования истца о возмещении судебных расходов также подлежат удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

Согласно ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 96 ГПК РФ. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в ст. 98 ГПК РФ, судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Исходя из правового смысла ст. ст. 88, 94 ГПК РФ, судебными могут считаться только расходы, которые были связаны исключительно с рассмотрение гражданского дела судом, при этом, иные расходы не могут быть взысканы со сторон по делу.

Согласно имеющихся в деле платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ истцом при обращении в суд оплачена государственная пошлина в размере 6 000 руб.

Следовательно, требования истца об отнесении на ответчика, понесенных истцом, судебных расходов в сумме 6 000 руб. по оплате госпошлины при обращении с иском в суд, не противоречат п. 1 ст. 98 ГПК РФ, поэтому суд считает возможным удовлетворить данные требования в полном объеме.

Руководствуясь статьями 98, 194-199 ГПК РФ,

решил:

исковые требования Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» к ФИО2 о расторжении договоров технологического присоединения удовлетворить.

Расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» и ФИО2.

Расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» и ФИО2.

Взыскать с ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес> (паспорт гражданина РФ серии № №, выдан ГУ МВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №) в пользу Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Ставропольского краевого суда, через Предгорный районный суд Ставропольского края в течение одного месяца со дня изготовления решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 02 февраля 2024 года.

Судья Ю.Н. Дышекова