Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-1573/2019 ~ М-752/2019 от 12.02.2019

Дело № 2-1573/2019

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

18 марта 2019 года          г. Чебоксары

Ленинский районный суд города Чебоксары в составе:

председательствующего судьи Степановой Н.А.,

при секретаре судебного заседания Васильеве Е.А.,

с участием истца Горбунова Ф.А. и его представителя Салеева М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по иску ФИО1 к ООО "ГЕНПОСТРОЙ" о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,

установил:

Истец обратился в суд с названным исковым заявлением к ответчику, указав, что дата между ООО «ГЕНПОСТРОЙ» и истцом был заключен договор подряда ----- (далее - договор) на выполнение строительных работ, а именно: штукатурка, шпатлевка стен, поклейка обоев, установка натяжного потолка, укладка подложки и ламината, демонтаж гипсокартонной конструкции, обивка звукоизоляции, демонтаж и монтаж электрики. Материалы и инструменты по условиям настоящего договора предоставляются подрядчиком.

В соответствии с условиями вышеуказанного договора работа должна была проводиться по адресу: Чувашская Республика, адрес. Согласно пункту 3.1. договора подрядчик приступает к работам дата и обязуется выполнить перечень работ, указанный в договоре -----, в срок до дата (п.3.2. договора). При подписании договора истцом была внесена предоплата в размере ------, а также еще ------ дата, итого истцом была внесена предоплата в размере ------, что подтверждается: квитанцией к приходному кассовому ордеру ----- от дата; квитанцией к приходному кассовому ордеру ----- от дата.

В срок работы так и не были начаты, и остаются не начатыми по настоящее время, а любые способы коммуникации с ООО «ГЕНПОСТРОЙ» и его генеральным директором невозможны на протяжении длительного времени. Объективного и мотивированного ответа о причинах не исполнения обязательств по договору истец так и не получил. Согласно пункту 5.4.2. договора подряда ----- Заказчик может отказаться от договора и потребовать возмещения убытков, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению заданий.

Истец направил ответчику претензию с требованием расторжения договора и возврата оплаченного согласно договору ----- аванса в размере ------. Однако ответа на претензию так и не последовало, а ответчик продолжил скрываться от любого контакта с истцом.

Размер неустойки за период с дата по дата составил ------ из расчета: ------ (произведенная оплата) х 3% = ------; 100 дней (количество дней просрочки) х ------ = ------.

Поскольку сумма взыскиваемой потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги), то уплате подлежит неустойка в размере ------.

Ссылаясь на изложенные в иске обстоятельства, истец просит суд: расторгнуть договор подряда ----- от дата, заключенный между ФИО1 и ООО «ГЕНПОСТРОЙ»; взыскать с Ответчика в пользу Истца, внесенные согласно Договору подряда ----- от дата денежные средства в размере ------, неустойку в размере ------, компенсацию морального вреда в размере ------, штраф.

В судебном заседании истец и его представитель просили иск удовлетворить, согласны на заочный порядок рассмотрения дела. При этом суду пояснили, что ответчик к выполнению работ не приступил, денежные средства не вернул.

Ответчик извещен о времени и месте рассмотрения дела, явку представителя не обеспечил. Суд определил рассмотреть дело в заочном производстве.

Выслушав пояснения стороны истца, исследовав материалы гражданского дела, суд приходит к следующему.

Из материалов дела следует, что дата между ООО «ГЕНПОСТРОЙ» и истцом был заключен договор подряда ----- (далее - договор) на выполнение строительных работ, а именно: штукатурка, шпатлевка стен, поклейка обоев, установка натяжного потолка, укладка подложки и ламината, демонтаж гипсокартонной конструкции, обивка звукоизоляции, демонтаж и монтаж электрики. Материалы и инструменты по условиям настоящего договора предоставляются подрядчиком.

В соответствии с условиями вышеуказанного договора работа должна была проводиться по адресу: Чувашская Республика, адрес.

Согласно пункту 3.1. договора подрядчик приступает к работам дата и обязуется выполнить перечень работ, указанный в договоре -----, в срок до дата (п.3.2. договора).

При подписании договора истцом была внесена предоплата в размере ------, а также еще ------ дата, итого истцом была внесена предоплата в размере ------, что подтверждается: квитанцией к приходному кассовому ордеру ----- от дата; квитанцией к приходному кассовому ордеру ----- от дата.

Однако к исполнению работ по договору ответчик не приступил, работы не выполнил.

Истец дата направил ответчику претензию с требованием расторжения договора и возврата оплаченного согласно договору ----- аванса в размере ------, которая оставлена ответчиком без удовлетворения.

Согласно положениям пункта 1 статьи 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

В силу пункта 1 статьи 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. При этом пунктом 4 этой же статьи предусмотрено, что условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

На основании пункта 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение

По смыслу приведенных положений статьи 432 ГК РФ существенными следует считать условия, выражающие природу соответствующего договора, а потому при отсутствии любого из них достигнутое соглашение не способно придать отношениям сторон те качества, которые превращали бы эти отношения именно в обязательства данного конкретного вида. При установлении наличия в договоре всех существенных условий следует руководствоваться непосредственно требованием закона для договоров данного типа, определенностью положений договора относительно предмета договорного обязательства, а также согласованием воли сторон по кругу условий, предварительно названных существенными одной из сторон.

В силу положений ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства (ст. 310 ГК РФ).

Закон РФ «О защите прав потребителей» от дата регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

Таким образом, на указанные правоотношения распространяются нормы Закона РФ «О защите прав потребителей» (далее – Закон).

В соответствии с ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда.

В соответствии со ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

Согласно ч. 1 ст. 27 Закона РФ "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).

В соответствии с положениями ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей" N 2300-1 от дата, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя. Назначенные потребителем новые сроки выполнения работы (оказания услуги) указываются в договоре о выполнении работы (оказании услуги).

В случае просрочки новых сроков потребитель вправе предъявить исполнителю иные требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи.

Согласно пункту 1 статьи 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» (далее- закон) за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором.

Ответчик также обязан на основании статьи 14 закона нести имущественную ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товара (работы, услуги)

Право требовать возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товара (работы, услуги), признается за любым потерпевшим независимо от того, состоял он в договорных отношениях с продавцом (исполнителем) или нет (пункт 2 статьи 14 закона).

Судом установлено, что ответчик взятые на себя договором обязательства не выполнил, более того, к работам не приступил.

Поскольку доказательств исполнения ответчиком принятых на себя обязательств в установленный договором срок не представлено, и данный срок истек на момент предъявления требования, истец как потребитель по своему выбору вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

В силу ст. 32 Закона потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.

В соответствии с ч. 5 ст. 450 ГК РФ, если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.

Согласно ч. 2 ст. 450 ГК РФ существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

При таких обстоятельствах требования Истца о расторжении договора подряда ----- от дата, заключенного между ФИО1 и ООО «ГЕНПОСТРОЙ», взыскании с Ответчика в пользу Истца ------ являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Неустойка за период с дата (дата претензия поступила для вручения ответчику + 10 дней) по дата (согласно предъявленным исковым требованиям) составляет: ------ х 3% х 74 дня = ------

Указанный размер истец снизил до ------

Применительно к требованиям ст.333 ГК РФ, суд учитывает период просрочки, характер нарушенного обязательства, соразмерность нарушенного обязательства и размер установленной законом неустойки, положения ч.5 ст. 28 Закона о предельном размере неустойки и взыскивает с ответчика в пользу истца неустойку в размере ------, оснований для снижения предусмотренной законом неустойки не установлено, соответствующего заявления от ответчика не поступило.

Истец также просит взыскать с ответчика компенсацию морального вреда.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерацией, регулирующими отношения в области защиты прав и законных интересов потребителей, подлежит компенсации при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Законом установлена презумпция причинения морального вреда потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организаций или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) предусмотренных законами и иными правовыми актами Российской Федерации прав потребителя, в связи с чем, потребитель освобожден от необходимости доказывания в суде факта своих физических или нравственных страданий.

Учитывая изложенное, а также, что ответчиком в течение длительного времени не были исполнены обязательства по договору, истец испытал дискомфортное состояние, с учетом требований разумности и справедливости, суд взыскивает с ответчика компенсацию морального вреда в размере ------.

Кроме того, согласно п.6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с исполнителя за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. Если с заявлением в защиту прав потребителя выступают общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) или органы местного самоуправления, пятьдесят процентов суммы взысканного штрафа перечисляются указанным объединениям (их ассоциациям, союзам) или органам.

Согласно п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от дата N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона).

С учетом изложенного, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере ------

В соответствии со ст. 98, 103 ГПК РФ, ст. 333.19 НК РФ с ответчика в доход бюджета адрес подлежит взысканию государственная пошлина в размере ------

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199, 233 - 235 ГПК РФ, суд

решил:

Расторгнуть договор подряда ----- от дата, заключенный между ФИО1 и ООО «ГЕНПОСТРОЙ».

Взыскать с ООО «ГЕНПОСТРОЙ» в пользу ФИО1 уплаченную по договору подряда денежную сумму в размере 45000 руб., неустойку за период с 10.11.2018 г. по 23.01.2019 г. в сумме 45000 руб., компенсацию морального вреда в размере 2000 руб., штраф в порядке п. 6 статьи 13 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» в размере 46000 руб.

Взыскать с ООО «ГЕНПОСТРОЙ» в доход бюджета г. Чебоксары государственную пошлину в размере 3200 руб.

Ответчик вправе подать в Ленинский районный суд города Чебоксары Чувашской Республики заявление об отмене данного решения в течение семи дней со дня вручения копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Верховный Суд Чувашской Республики в течение месяца по истечении срока подачи ответчиками заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий судья                 Н.А. Степанова