Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-2015/2024 (2-9956/2023;) ~ М-8071/2023 от 19.10.2023

Дело № 2-2015/2024 (2-9956/2023;)

УИД 23RS0047-01-2023-010421-26

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

г. Краснодар                              22 апреля 2024 года

Советский районный суд г. Краснодара в составе:

судьи:                                 Климчук В.Н.,

при секретаре:                                     Сагайдак А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску АО "Краснодаргоргаз" к Захаряну В. Ш. о взыскании суммы основного долга по договору,

установил:

АО "Краснодаргоргаз" обратилось с исковым заявлением к Захаряну В.Ш., в котором просит: взыскать сумму задолженности по Договору от 18.07.2022 №-Т.П.(т) о подключении (технологическом присоединении) к сети газораспределения в размере 50 218 руб. 03коп., неустойку по Договору о подключении (технологическом присоединении) к сети газораспределения за период с 09.02.2023 по 30.09.2023 в размере 12 338 руб. 56коп., расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 077 руб.

В обоснование указывая, между АО «Краснодаргоргаз» (истец) и Захарян В.Ш. (ответчик) заключен договор от 18.07.2022 №-Т.П.(т) о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения (договор) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Краснодар, Пашковский сельский округ, <адрес> (объект). В соответствии с условиями договора, истец принял на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) объекта к сети газораспределения, а ответчик принял на себя обязательства по обеспечению готовности объекта к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка. В соответствии с п. 11 Договора размер общей платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Ответчика к сети газораспределения истца составляет сумму в размере 100 436,07 руб. Размер платы определен в соответствии Приказом РЭК-ДЦиТ Краснодарского края № 13/2021-газ от 07.07.2021, № 10/2022-газ с 01.06.2022. В соответствии с Правилами № 1547, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объекте капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", подпунктом «д» пункта предусмотрено, что заявитель обязан внести плату за подключение (технологическое присоединение) в размере и сроки, которые установлены договором о подключении. Так, согласно п. 12 Договора, внесение платы за подключение (технологическое присоединение) осуществляется ответчиком в следующем порядке: - 50% платы, что составляет 50 218 руб. 04 коп., уплачивается ответчиком течение 11 рабочих дней со дня заключения договора; -35% платы, что составляет 35 152 руб. 62 коп., уплачивается ответчиком течение 11 рабочих дней со дня выполнения исполнителем обязательств, предусмотренных подпунктом «а» п. 72 Правил, в объеме, определенном в Договоре; -15% платы, что составляет 15 065 руб. 41 коп., уплачивается ответчиком течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении). В рамках исполнения обязательств по договору истец принял на себя обязательства осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства (жилой дом) к сети газораспределения, принадлежащей истцу, а ответчик принял на себя обязательство обеспечить готовность сети газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта к подключению (технологическое присоединение) в пределах границ земельного участка ответчика, и оплатить услуги по подключению в соответствии с условиями договора. В соответствии с п. 12 Договора 50% платы, что составляет 50 218 руб. 04 коп., в тс числе НДС 20% - вносится заявителем в течение 11рабочих дней со дня заключения договора. 25.01.2023 был составлен акт о подключении, таким образом оплату остальной части суммы по договору в размере 50218,03 руб. должна была быть внесена не позднее 31.07.2023 года, которая до настоящего времени не внесена. В адрес ответчика истцом направлена претензия исх. от 11.09.2023 № ИП/1201-004/2023/11754 об исполнении обязательств по внесению платы по договору, которое было оставлено ответчиком без ответа и удовлетворения. Согласно п. 18 Договора, в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору нарушившая сторона обязуется по требованию другой стороны уплатить неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы по настоящему договору за каждый день просрочки. Таким образом, на текущий момент размер задолженности в виде неустойки ответчика по договору составляет: 12 338,56 руб. (50 218 руб. 03 коп. х 7,5% х 0,014 х234, где: 7,5% - ставка рефинансирования Центрального Банка РФ на дату заключения Договора; 0,014 - коэффициент; 234 - дни просрочки (с 09.02.2023 по 30.09.2023, 50 218 руб. 04 коп.- размер остального платежа по договору технологического присоединения (в руб.). Из-за обращения с исковым заявлением в суд понесены требуемые к возмещению расходы.

Явка представителя истцом, - АО «Краснодаргоргаз», в судебное заседание не обеспечена. Ходатайство об отложении слушания не поступало. В материалах имеется ходатайство, в котором представитель по доверенности Устинов Д.В. просит рассмотреть гражданское дело в отсутствие представителя, исковые требования поддерживает.

Ответчик, - Захарян В.Ш., в судебное заседание не явился. Ходатайство об отложении слушания, мотивированный отзыв на исковое заявление не поступали.

Явка представителя третьим лицом, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, -ООО «Газпром газификация», ходатайство об отложении слушания не поступало. В отзыве на исковое заявление представитель общества ссылается на обязанность заявителя (ответчика) внести плату за подключение (технологическое присоединение) в размере и сроки, которые установлены договором о подключении, просит рассмотреть дело в отсутствие явки представителя.

Учитывая направление извещений, размещение сведений о движении дела на официальном сайте Советского районного суда г. Краснодара в сети интернет, то имеются основания рассмотреть дело по существу, по имеющимся в материалах письменным доказательствам, в отсутствие явки сторон.

Суд, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

18.07.2022 между истцом, ответчиком, третьим лицом заключен договор № 142406-Т.П.(т) о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения, по условиям которого исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства: жилого дома к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности ином законном основании или к технологически связанным сетям исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента (сеть газораспределения) с учетом максимальной нагрузки газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, заявитель обязуется обеспечить готовность сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, Пашковский сельский округ, <адрес> и оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению), в единый оператор газификации или региональный оператор газификации –обеспечить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения (подключение (технологическое присоединение).

Подключение (технологическое присоединение) осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения по форме согласно Приложению №1.

В материалах, в копиях, имеются технические условия, акт о подключении (технологическом присоединении).

Пунктом 11 Договора о подключении (технологическом присоединении) предусмотрено размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ответчика к сети газораспределения истца составляет 100 436,07 руб.

Пунктом 12 Договора определено внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке:

-50% платы, что составляет 50 218 руб. 04 коп., уплачивается течение 11 рабочих дней со дня заключения договора;

-35% платы, что составляет 35 152 руб. 62 коп., вносится в течение 11 рабочих дней со дня выполнения исполнителем обязательств, предусмотренных подпунктом «а» п. 72 Правил, в объеме, определенном в настоящем Договоре;

-15% платы, что составляет 15 065 руб. 41 коп., вносится в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении).

В соответствии с Правилами N1547, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", подпунктом "д" п. 7 предусмотрено, что заявитель обязан внести плату за подключение (технологическое присоединение) в размере и сроки, которые установлены договором о подключении.

Согласно положений статей 309, 310, 314 Гражданского кодекса РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом и в установленный срок, при этом односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением оговоренных законом случаев.

В соответствие с ч. 1 ст. 781 Гражданского кодекса РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

На основании пп. "и" п. 52 Правил N 1547 обязанность каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течении 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0, 014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки.

Согласно п. 18 Договора, в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору нарушившая сторона обязуется по требованию другой стороны уплатить неустойку, рассчитанную как произведение 0, 014 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы по настоящему договору за каждый день просрочки.

Истцом представлен расчёт задолженности ответчика, который соответствует представленным в суд доказательствам, ответчиком не оспорен, при этом суд не усматривает при его проведении нарушения требований закона, в связи с чем находит обоснованным.

Согласно ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

На основании пп. "и" п. 52 Правил N1547 обязанность каждой стороны п нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течении 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0, 014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки.

Оснований считать рассчитанную истцу сумму неустойки не соответствующей степени нарушенного обязательства, в отсутствие ходатайства об уменьшении ее размера, не имеется.

Учитывая изложенное, принимая во внимание, что доказательств оплаты оставшейся суммы по договору о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения от 18.07.2022 N 142406-Т.П.(т) о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, Пашковский сельский округ, <адрес>, в размере 50 218, 03 руб., ответчиком не представлено, суд находит представленный истцом расчёт задолженности ответчика обоснованным, в связи с чем, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию задолженность по договору в виде основного долга в размере 50 218, 03 руб., неустойки за период с 09.02.2023 по 30.09.2023 в размере 12 338, 56 руб.

В соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

Требуемые к возмещению расходы, по оплате государственной пошлины подтверждены платежным поручением, подлежат возмещению ответчиком в полном объеме.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 194-199, 321 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Исковое заявление АО "Краснодаргоргаз" к Захаряну В. Ш. о взыскании суммы основного долга по договору удовлетворить.

Взыскать с Захаряна В. Ш. в пользу АО "Краснодаргоргаз" сумму задолженности по Договору от 18.07.2022 №-Т.П.(т) о подключении (технологическом присоединении) к сети газораспределения в размере 50 218 рублей 03коп., неустойку по договору о подключении (технологическом присоединении) к сети газораспределения за период с 09.02.2023 по 30.09.2023 в размере 12 338 рублей 56коп., расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 077 рублей, а всего 64 633 (шестьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать три) рубля 59коп.

Мотивированное решение будет изготовлено в окончательной форме в течении пяти дней.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд в течение месяца путем подачи апелляционной жалобы через Советский районный суд г. Краснодара со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья Советского

районного суда г. Краснодара                                   В.Н. Климчук

мотивированное решение изготовлено: 27 апреля 2024 года.

Судья Советского

районного суда г. Краснодара                                    В.Н. Климчук