Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-1827/2023 ~ М-1437/2023 от 29.09.2023

Гражд. дело № 2-1827/2023

Уникальный идентификатор дела 04RS0010-01-2023-001831-05

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

9 ноября 2023 г. с. Иволгинск

Иволгинский районный суд Республики Бурятия в составе судьи Айсуевой А.Ц.,

при секретаре Подкаменевой О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по исковому заявлению Бальчинова Е.С. к ПАО "Россети Сибирь" в лице Филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Бурятэнерго" о защите прав потребителей,

УСТАНОВИЛ:

Бальчинова Е.С., обращаясь в суд с исковым заявлением к ПАО "Россети Сибирь", просит обязать ответчика осуществить технологическое присоединение жилого дома не позднее одного месяца с момента вступления в законную силу решения суда, взыскать неустойку, компенсацию морального вреда, штраф, судебные расходы.

Требования мотивированы тем, что Бальчинова Е.С. является собственником жилого дома по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между Бальчиновойи ПАО «Россети Сибирь» заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. В соответствии с условиями типового договора №.0300.3883.21 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ (далее - договор), техническими условиями № ПАО «Россети Сибирь» обязалось осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств Бальчиновой Е.С. для энергоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> обеспечить готовность объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств, урегулировать отношения с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).Баальчинова Е.С. обязалась платить расходы на технологическое присоединение. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора. Бальчинова Е.С. исполнила свои обязательства, оплатила 550 руб. ПАО «Россети Сибирь» до настоящего времени не исполнило свои обязательства по договору, ссылаясь на отсутствие финансирования. В связи с неисполнением ПАО «Россети Сибирь» обязательств по договору, нарушены права Бальчиновой Е.С., которая в целях защиты нарушенного права, ссылаясь на положения статей 309, 310, 401 ГК РФ, ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О Защите прав потребителей» просит обязать ПАО «Россети Сибирь» в срок не позднее 1 месяца с момента вступления решения суда в законную силу осуществить технологическое присоединение принадлежащего ей жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в свою пользу неустойку в размере 8332. 50 руб., компенсацию морального вреда в размере 10000 руб., штраф в размере 50 % от присужденной суммы, судебные расходы в сумме 5000 руб.

Истец Бальчинова Е.С. в судебном заседании исковое заявление поддержала, пояснила, что до настоящего времени технологическое присоединение ее дома к электрическим сетям не произведено. Она испытывает трудности в жизнедеятельности, не может в полной мере пользоваться и распоряжаться своим домом. Просит иск удовлетворить. Также уточнила, судебные расходы просит взыскать за составление искового заявления, квитанция приложена.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, извещен надлежаще, причины неявки неизвестны. Направил в адрес суда письменный отзыв на исковое заявление, в котором в котором просит отказать в удовлетворении исковых требований, полагает, что к данным правоотношениям не подлежит применения Закон «О защите прав потребителей».

В соответствии со ст. 167 ГПК РФ суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие надлежаще извещенного представителя ответчика.

Выслушав истца, исследовав письменные доказательства, суд приходит к следующему.

В соответствии с абз. 1 п. 1 ст.26 Федерального закона от 26.0З.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

В силу абз. 4 п. 1 ст. 26 Федерального закона № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом; указанный договор является публичным.

Порядок и особенности технологического присоединения определен Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила).

В соответствии с п. 6 Правил технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами.

Пунктом 7 Правил установлена процедура технологического присоединения: подача заявки, заключение договора, выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, фактическое присоединение, составление акта об осуществлении технологического присоединения.

Главой 2 Правил установлен порядок заключения договора о технологическом присоединении, так согласно п. 8 Правил для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с учетом условий, установленных пунктом 8(1) настоящих Правил. Заявка направляется по формам согласно приложениям № любым способом ее подачи (очно, почтой или с использованием официального сайта сетевой организации).

Как следует из искового заявления и подтверждено материалами дела, 27 июня 2021г. между Бальчиновой Е.С. и ПАО «Россети Сибирь» заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор). В соответствии с условиями заключенного договора ПАО «Россети Сибирь» приняло на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>.Бальчинова Е.С. обязалась оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора.

Пунктом 6 договора установлено, что точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям. Согласно п. 6 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора. Оплата по договору в размере 550 руб. (размер платы определен в соответствии с разделом III договора) произведена Бальчиновой Е.С. ДД.ММ.ГГГГ в день подачи заявки на заключение договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению установлен до ДД.ММ.ГГГГ. Бальчинова Е.С. уведомила сетевую организацию о выполнении обязательств по договору.

В связи с длительным неисполнением ПАО «Россети Сибирь» обязательств по договору, Бальчиновой Е.С. направлены обращения в адрес сетевой организации.

Как следует из ответов на обращения, неисполнение ПАО «Россети Сибирь» обязательств по договору вызвано необходимостью строительства ВЛ - 0,4 кВ, монтаж прибора учета. В виду отсутствия достаточного источника финансирования в филиале «Бурятэнерго» выполнение мероприятий договоров технологического присоединения приостановлено до изыскания финансовой возможности.

В соответствии с п. 107 Правил результатом исполнения обязательств сетевой организации по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, является обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке.

Как установлено судом, сетевой организацией ПАО «Россети Сибирь» обязательства по договору до настоящего времени не исполнены, что нарушает права истицы и нормы действующего законодательства, поскольку статьями 309, 310 ГК РФ установлено, что обязательства должны исполняться надлежаще, односторонний отказ от исполнения обязательств не допустим.

В силу ст. 401 ГПК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство. Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Доказательств отсутствия вины ответчика в неисполнении им обязательств по договору материалы дела не содержат.

Анализируя изложенное, суд находит требования Бальчиновой Е.С. об обязании ПАО «Россети Сибирь» осуществить технологическое присоединение принадлежащего ей жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, в соответствии с договором от 27.07.2021 г. законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Срок для исполнения обязанности по осуществлению технологического присоединения не позднее 1 месяца с момента вступления решения суда в законную силу суд находит разумным и достаточным.

В соответствии с п.п. «в» п. 16 Правил, за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), обязана уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки. (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178). Также сторона договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем третьим настоящего подпункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

Пунктом 6 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора, т.е. до 27.01.2022 года. Плата за технологическое присоединение составила 550 руб. (п. 11 договора).

Как указано выше, ПАО «Россети Сибирь» мероприятия по технологическому присоединению не выполнило. Правоотношения между сторонами подпадают под действие Закона РФ от 07.02.1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", в связи с чем, суд приходит к выводу об обоснованности требования Бальчиновой Е.С. о взыскании с ответчика в пользу истца неустойки за нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению.

Суду представлен расчет неустойки, который суд находит верным, не оспоренным, за период с 28.01.2022г. по 29.09.2023г. неустойка составляет 8332, 50 руб.

Согласно ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами РФ, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.

При решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя (п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей").

Поскольку при рассмотрении спора по существу судом установлен факт нарушения прав истца, как потребителя со стороны ответчика, выразившийся в неисполнении обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетямэнергопринимающих устройств заявителя для электроснабжения жилого дома, принадлежащего Бальчиновой Е.С., суд с учетом положений ст. 151, п. 2 ст. 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации, фактических обстоятельств, причинения морального вреда, принципа разумности и справедливости, принимая во внимание срока и последствия нарушения обязательств, приходит к выводу о наличии оснований для взыскания с ответчика в пользу истца денежной компенсации в счет возмещения причиненного морального вреда в размере 5 000 руб.

В силу п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 50% от суммы взысканной неустойки- 4166, 25 рублей.

В силу ст.98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Согласно пунктам 11, 12,13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела", разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов.Вместе с тем в целях реализации задачи судопроизводства по справедливому публичному судебному разбирательству, обеспечения необходимого баланса процессуальных прав и обязанностей сторон суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в том числе расходов на оплату услуг представителя, если заявленная к взысканию сумма издержек, исходя из имеющихся в деле доказательств, носит явно неразумный (чрезмерный) характер. Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах (часть 1 статьи 100 ГПК РФ, статья 112 КАС РФ, часть 2 статьи 110 АПК РФ). Разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства.

На основании ст. 100 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Бальчиновой Е.С. представлена квитанция, выданная 29.09.2023 г. адвокатским кабинетом Будаева Б.Г., из которой следует, что Бальчиновой Е.С. оплачено 5000 руб. за составление искового заявления о защите прав потребителей.

Исходя из указанных выше норм закона, суд считает возможным взыскать в пользу Бальчиновой Е.С. с ПАО «Россети Сибирь» расходы, понесенные на составление искового заявления в размере 5000 руб.

Учитывая, что истец освобожден от уплаты государственной пошлины, в силу ст. 103 ГПК РФ, с ответчика в доход местного бюджета согласно ст. 333.19 НК РФ надлежит взыскать государственную пошлину в сумме 700 руб. (400+300 руб.)

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Бальчинова Е.С. к ПАО "Россети Сибирь" в лице Филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Бурятэнерго" о защите прав потребителей удовлетворить частично.

Обязать ПАО «Россети Сибирь» Срок не позднее 1 месяца с момента вступления решения суда в законную силу осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств Бальчинова Е.С. для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН №) в пользу Бальчинова Е.С. (паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ) неустойку за нарушение срока исполнения обязательства за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 8332, 50 руб., штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере 4166, 25 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей, судебные расходы в размере 5000 рублей, всего 22 498, 75 рублей.

В удовлетворении остальных исковых требований отказать.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН № в доход бюджета муниципального образования «Иволгинский район» Республики Бурятия государственную пошлину в сумме 700 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Бурятия в течение одного месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Судья: А.Ц. Айсуева

Верно: судья А.Ц. Айсуева

Решение изготовлено 20 ноября 2023 года