Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-395/2022 ~ М-398/2022 от 20.07.2022

Дело № 2-395-2022

УИД31RS0018-01-2022-000663-66

З А О Ч Н О Е Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

п.Ракитное      5 сентября 2022 года

Ракитянский районный суд Белгородской области в составе:

председательствующего судьи Резникова С.Н.,

при секретаре Абельмазовой С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску индивидуального предпринимателя Шипулиной Ирины Валерьевны к Шевченко Константину Николаевичу о взыскании денежных средств,

у с т а н о в и л:

2 июля 2021 года между ИП Шипулиной И.В. и Шевченко К.Н. был заключен договор подряда, в соответствии с которым Шевченко К.Н. обязался выполнить ремонтные работы в нежилом помещении, расположенном по адресу: <адрес> соответствии с технической документацией, представленной заказчиком в срок до 15 августа 2021 года, а ИП Шипулина И.В. обязалась оплатить производства указанных работ исполнителю в размере 350 000 рублей.

Согласно п.6.1 договора подряда, за нарушение срока выполнения работ, предусмотренных п.1.1 договора подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере 0,5% от суммы договора и пени (неустойку) в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки.

Всего ИП Шипулиной И.В. Шевченко К.Н. в счет оплаты указанных работ до их исполнения было передано 110 000 рублей.

Дело инициировано иском ИП Шипулиной И.В., которая утверждает, что Шевченко К.Н. до настоящего времени указанные работы не выполнены, она обращалась к ответчику с требованием о возврати полученных им денежных средств, однако какого-либо ответа не получила, в связи с чем, просит взыскать с ответчика в её пользу денежные средства в размере 110 000 рублей в счет оплаты по договору подряда, штраф за просрочку выполнения работ в размере 1 750 рублей и неустойку в размере 117 950 рублей, а также судебные расходы в виде оплаты государственной пошлины в размере 5 497 рублей.

В судебное заседание истец ИП Шипулина И.В не явилась, представила ходатайство, в котором просила о рассмотрении дела в её отсутствие.

Ответчик Шевченко К.Н. о месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом, в судебное заседание не явился, о причинах неявки не сообщил.

Суд находит возможным рассмотреть данное дело в порядке заочного производства в отсутствие ответчика (ст. 233 ГПК РФ).

Исследовав в судебном заседании обстоятельства по представленным доказательствам, суд признает исковые требования обоснованными.

Гражданские права и обязанности возникают из оснований, указанных в ст.8 ГК РФ.

Как следует из данной правовой нормы, одним из таких оснований является договор или сделка, предусмотренные или не противоречащие ему.

Факт заключения между сторонами договора подряда, согласно которому Шевченко К.Н. обязался выполнить ремонтные работы в нежилом помещении, расположенном по адресу: <адрес> соответствии с технической документацией, представленной заказчиком в срок до 15 августа 2021 года, а ИП Шипулина И.В. обязалась оплатить производства указанных работ исполнителю в размере 350 000 рублей, подтверждается договором подряда от 2 июля 2021 года и приложением к нему.

Тот факт, что истцом ответчику были переданы денежные средства в качестве предварительной оплаты работ размере 110 000 рублей, подтверждается собственноручной распиской Шевченко К.Н., выполненной 05.07.2021 года в договоре подряда от 02.07.2021 года.

Ответчиком не представлено доказательств, подтверждающих выполнение указанных в договоре подряда от 02.07.2021 года работ в сроки, определенные договором.Согласно ч.2 ст.715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становиться явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Доказательств того, что ответчиком были возмещены истцу понесенные им убытки суду не представлено.

В соответствии с ч.1 ст.1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение),

Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны выполняться надлежащим образом. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается (ст.310 ГК РФ).

С учетом указанных обстоятельств, суд считает обоснованными доводы истца о ненадлежащим исполнении ответчиком взятых на себя обязательств, и приходит к выводу о взыскании с него в пользу истца убытков в виде денежных средств, переданных Шевченко К.Н. в счет предварительной оплаты по договору подряда от 2 июля 2021 года в размере 110 000 рублей.

Согласно п.6.1 договора подряда, за нарушение срока выполнения работ, предусмотренных п.1.1 договора подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере 0,5% от суммы договора и пени (неустойку) в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки.

Из расчета, подготовленного истцом, следует, что размер штрафа составляет 1 750 рублей, а размер неустойки 117 950 рублей.

Представленный расчет является правильным и ответчиком не оспорен, поэтому не доверять ему оснований у суда не имеется.

Таким образом с ответчика в пользу истца подлежат взысканию штраф в размере 1 750 рублей, и неустойка в размере 117 950 рублей.

При обращении в суд истец понес судебные расходы, связанные с оплатой государственной пошлины, в размере 5 497 рублей, которые, на основании ст. 98 ГПК РФ, также подлежат взысканию с ответчика в пользу истца пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь ст.ст. 194-199, 235, 237 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 110 000 ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 1 750 ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 117 950 ░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 5 497 ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░, ░ ░ ░░░░░░, ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░, - ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░

.