Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-839/2023 ~ М-700/2023 от 20.07.2023

Дело 2-839/2023

59RS0017-01-2023-000900-82

ЗАОЧНОЕ Р Е Ш Е Н И Е

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

г.Губаха                                                                                       10 октября 2023 года

Губахинский городской суд Пермского края в составе: председательствующего судьи С.В. Ануфриевой, при секретаре судебного заседания Амахановой Е.Ю., с участием представителя истца <ФИО>5, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Акционерного общества «Газпром газораспределение Пермь» к ответчику <ФИО>1 о взыскании денежных средств,

у с т а н о в и л :

Акционерное общество «Газпром газораспределение Пермь» (далее по тексту АО «Газпром газораспределение Пермь») обратились в суд с иском к ответчику <ФИО>1 о взыскании стоимости фактических расходов по исполнению договора о подключении (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения № ЧС/ЕО/21/000061 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 90 050,72 руб. и госпошлины в сумме 2902 руб.

В обоснование иска заявлено, что истец является специализированной организацией, которая оказывает услуги по передаче природного газа (транспортировке) и осуществляет, в том числе, деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сети газораспределения. Между истцом и <ФИО>1 был заключен договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: <адрес>, к сети газораспределения № ________________ от ДД.ММ.ГГГГ.

Для фактического присоединения объекта капитального строительства к сети газораспределения были осуществлены следующие мероприятия: для выполнения геодезических измерений, кадастровых работ между АО «Газпром газораспределение Пермь» и ФГУП «Рестехинвентаризация – Федеральное БТИ» (Подрядчик) заключен договор подряда №-Д/268 от ДД.ММ.ГГГГ в рамках которого в редакции дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ подрядчиком выполнены работы, предусмотренные действующим законодательством: выполнение схемы трассы проектируемого газопровода с указанием собственников ЗУ и иных землепользователей; геодезическая съемка; кадастровые работы по оформлению земельного участка; проведение работ по подготовке технического плана; проведение работ по технической инвентаризации; госпошлина за регистрацию прав истца. кроме того, истцом ДД.ММ.ГГГГ заключен договор №-У/2020 с ООО «Автотранс Менеджмент» на оказание услуг по привлечению специальной строительной техники с экипажем. Таким образом, ООО «АТМ» оказало услуги по привлечению специальной строительной техники Экскаватора – погрузчика с целью производства земляных работ по прокладке газопровода до границы земельного участка ответчика, всего расходы составили 90 050,72 руб.

ДД.ММ.ГГГГ истец направил ответчику претензию на указанную сумму, требования ответчиком не выполнены.

В судебном заседании представитель истца <ФИО>5 требования поддержала, по доводам изложенным в иске. Просила исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен о дате, времени и месте судебного заседания надлежащим образом, что подтверждается материалами дела.

Уклонившись от явки в судебное заседание, ответчик самостоятельно распорядился принадлежащим процессуальным правом, отказавшись от непосредственного участия в судебном заседании и от предоставления своих пояснений и документов относительно заявленных исковых требований, тем самым избрав свое поведение в виде процессуального бездействия.

При таких обстоятельствах суд считает возможным рассмотреть дело при данной явке, в отсутствие ответчика, в порядке заочного судопроизводства по правилам гл. 22 ГПК РФ.

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

На основании п. 2 ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Согласно ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Согласно ст. 781 ГК РФ в случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг.

Согласно п. 2 ст. 782 ГК РФ исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков.

Порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства (далее - объект капитального строительства) определен Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.

Согласно пункту 59 Правил подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения осуществляется на основании договора о подключении. Размер платы за технологическое присоединение устанавливается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с методическими указаниями по расчету платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов (п. 96 правил).

Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к сети газораспределения, предусматриваемые договором о подключении, в том числе разработку исполнителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. Исполнитель обязан: а) осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренные договором о подключении, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного договором о подключении дня подключения (п. 97, 98 правил).

В соответствии с положениями ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Ч. 1 ст. 393 ГК РФ предусмотрено, что должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

Если иное не установлено законом, использование кредитором иных способов защиты нарушенных прав, предусмотренных законом или договором, не лишает его права требовать от должника возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

Материалами дела установлено, что АО «Газпром газораспределение Пермь» - специализированная организация, которая оказывает услуги по передаче (транспортировке) природного газа и осуществляет, в том числе, деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сети газораспределения.

ДД.ММ.ГГГГ между АО «Газпром газораспределение Пермь» и <ФИО>1 заключен договор № ________________ о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства расположенного по адресу: <адрес>, к сети газораспределения.

Срок выполнения мероприятий по договору был установлен в 8 месяцев со дня заключения договора. В дальнейшем, данный срок дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ продлен, окончательно определили дату завершения мероприятий по подключению ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с условиями договора (п. 2.1), исполнитель обязался осуществить следующие мероприятия по подключению: разработать проектную документацию на создание (реконструкцию) сети газораспределения до точки (точек) подключения (технологического присоединения) на границе земельного участка Заявителя; после разработки проекта газоснабжения в течение 5 рабочих дней направить Заявителю информацию о расположении точки (точек) подключения (технологического присоединения); осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точки (точек) подключения, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее срока, предусмотренного договором; проверить выполнение технических условий в срок не позднее чем за 14 дней до дня подключения к сетям газораспределения, составить акт о готовности сетей; осуществить действия по подключению; направить заявителю информацию о ходе выполненных мероприятий; согласовать строительство сетей газораспределения.

Со стороны АО «Газпром газораспределение Пермь» были проведены необходимые работы, размер фактически понесенных расходов АО «Газпром газораспределение Пермь» в рамках указанного выше договора о подключении составил 90050,72 руб., из которых: 14375,23 руб. - проектные работы, 36064,74 руб. – строительно-монтажные работы, прочие работы – 39610,75 руб. (геодезические измерения на земельном участке – 10224,59 руб., кадастровые работы по оформлению земельного участка – 16993,14 руб., геодезическая съемка – 2565 руб., проведение работ по подготовке технического плана – 3145,70 руб., проведение работ по технической инвентаризации – 4682,32 руб., госпошлина за регистрацию – 2000 руб.).

В адрес ответчика направлялась претензия об оплате денежных средств в размере 90050,72 руб. за оказание услуг по договору №ЧС/ЕО/21/000061 от ДД.ММ.ГГГГ, требования ответчиком не исполнены.

Указанные обстоятельства подтверждены, кроме объяснений представителя истца, следующими письменными доказательствами: расчетом фактически понесенных расходов на осуществление обязательных мероприятий по подключению к договору подключения №ЧС/ЕО/21/000061 от ДД.ММ.ГГГГ, актом о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, претензией от ДД.ММ.ГГГГ №ЧС-875/03 с уведомлением о вручении, актом о неготовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) от ДД.ММ.ГГГГ, соглашением № о расторжении договора о подключении от ДД.ММ.ГГГГ, актом согласования суммы расходов от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительным соглашением к договору о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительным соглашением к договору от ДД.ММ.ГГГГ, договором о подключении №ЧС/ЕО/21/000061 от ДД.ММ.ГГГГ, техническими условиями №/ГБ/1663 от ДД.ММ.ГГГГ на подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения, техническими условиями №/ГБ/1663 от ДД.ММ.ГГГГ на газопровод-ввод от места присоединения к распределительному газопроводу до вводного газопровода Заявителя, техническими условиями №/ГБ/1663 от ДД.ММ.ГГГГ на подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения, заявкой о заключении договора о подключении объектов капитального строительства к сети газораспределения от ДД.ММ.ГГГГ, копией паспорта <ФИО>1, свидетельствами о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, ситуационным планом, копией платежного поручения об оплате государственной пошлины за регистрацию прав, выпиской из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на газопровод низкого давления, описью документов принятых для оказания услуг, платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ №, актом выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, заявкой на предоставление транспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, путевым листом №, договором на оказание услуг №-У/2020 на оказание услуг по привлечению специальной строительной техники с экипажем в целях исполнения Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № в 2021, техническим заданием (приложение № к договору №-У/2020), расчет цены за единицу услуги (приложение №), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ, актом 0440 от ДД.ММ.ГГГГ о сдаче-приемке выполненных работ к контракту №-ПД/2021 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ №, счет-фактурой 5999/2204/000237 от ДД.ММ.ГГГГ, актом 0355 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ №, счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ, актом 322 от ДД.ММ.ГГГГ по договору №-Д/268 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактурой 5999/2111/000066 от ДД.ММ.ГГГГ, актом 1055 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, 19, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактурой 5900/2103/000006 от ДД.ММ.ГГГГ, актом 180 от ДД.ММ.ГГГГ о сдаче-приемке выполненных работ с приложением №, 25, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактурой 5999/2107/000127 от ДД.ММ.ГГГГ, актом 600 о сдаче-приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, дополнительным соглашением № к договору от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, техническим заданием № на выполнение геодезических измерений от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ, договором подряда №-Д/268 от ДД.ММ.ГГГГ, техническим заданием на выполнение землеустроительных работ, уставом АО «Газпром газораспределение Пермь», протоколом заседания совета директоров № от ДД.ММ.ГГГГ, листом записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельством о постановке на учет в налоговом органе серии 59 №, карточкой предприятия АО «Газпром газораспределение Пермь», выпиской из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ №ЮЭ№, адресной справкой на <ФИО>1

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями ч. 3 ст. 123 Конституции РФ и ст. 12 ГПК РФ, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Поскольку ответчиком не представлены какие-либо доказательства, в опровержение доводов истца, суд исходит из обстоятельств, установленных в судебном заседании, следовательно, суд находит исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в заявленном размере. При этом суд исходит из того, что действующее тарифное регулирование предполагает компенсацию затрат газораспределительных организаций, не покрытых платой за технологическое присоединение в пределах тарифа путем включения суммы выпадающих расходов на выполнение мероприятий по подключению в спецнадбавку к тарифу на транспортировку газа, после подписания акта о подключении объекта капитального строительства. Именно отказ ответчика от исполнения своих договорных обязательств привел к тому, что истец лишен возможности в рамках тарифного регулирования компенсировать свои фактические затраты. Неисполнение ответчиком своих обязанностей заказчика по договору в установленные сроки привело к возникновению у исполнителя убытков в виде фактических расходов на исполнение договора о подключении которые не были покрыты путем включения суммы выпадающих расходов по подключению в спецнадбавку к тарифу на транспортировку газа. Истец выполнил мероприятия по подключению в части проектирования сети газораспределения ГРО до границы земельного участка принадлежащего ответчику. Неисполнение со стороны ответчика в своей части мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных техническими условиями является существенным нарушением договора технологического присоединения, в связи с чем сетевая организация вправе взыскать с ответчика, отказавшегося от технологического присоединения и подписания акта о технологическом присоединении, фактически понесенные расходы которые не включаются в тарифы на услуги по транспортировке. Невыполнение своих обязательств ответчиком повлекло причинение истцу ущерба в виде фактически произведенных расходов, в том числе на выполнение проектных работ на сеть газораспределения, принадлежащую газораспределительной организации до границы земельного участка ответчика, и невозможность компенсировать их с помощью механизмов, предусмотренных законодательством РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в размере 2 901, 52 руб. ((90050,72 руб. – 20000 руб.) х 3% +800).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199, 235-237 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать в пользу акционерного общества «Газпром газораспределение Пермь» с <ФИО>2 стоимость фактических расходов по исполнению договора № ________________ от ДД.ММ.ГГГГ о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения в размере 90 050,72 руб., госпошлину в сумме 2 901,52 руб.

Заявление об отмене заочного решения может быть подано ответчиком в Губахинский городской суд Пермского края в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано ответчиком в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Губахинский городской суд Пермского края в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья                                                                                   С.В.Ануфриева