Судебный акт #1 (Определение) по делу № 2-1721/2023 ~ М-574/2023 от 01.02.2023

    Дело № 2-1721/2023

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

15 июня 2023 года                                                    г.Хабаровск

Индустриальный районный суд г. Хабаровска в составе:

председательствующего судьи Гурдиной Е.В.

при секретаре судебного заседания Верхозиной А.Л.

с участием представителя истца ФИО3, представителя ответчика ФИО4

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к Обществу с ограниченной ответственностью «Застрой-ДВ» о взыскании денежных средств по договору подряда, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 обратился в суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Застрой-ДВ» о взыскании денежных средств по договору подряда, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов, ссылаясь на обстоятельства, изложенные в исковом заявлении.

В судебном заседании от представителя истца поступило ходатайство об утверждении сторонами мирового соглашения, которое представлено суду для утверждения, просит его утвердить и прекратить производство по делу.

В судебном заседании представитель ответчика также заявила о заключении между сторонами мирового соглашения, которое просила утвердить и прекратить производство по делу.

Истец в судебное заседание не явился, о месте и времени судебного заседания уведомлялся своевременно и надлежащим образом.

Выслушав представителя истца, представителя ответчика, изучив представленное мировое соглашение, материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 39 Гражданского процессуального кодекса РФ стороны могут окончить дело мировым соглашением.

Суду представлено подписанное ДД.ММ.ГГГГ истцом ФИО1 и ответчиком директором ООО «Застрой-ДВ» - ФИО5 мировое соглашение, заключенное на следующих условиях:

«1. ООО «Застрой-ДВ» признает исковые требования ФИО1 по делу № о взыскании неустойки по договору подряда № в сумме 1 355 000,00 руб., компенсации морального вреда в сумме 50 000,00 рублей, штрафа в размере 50% от взысканной суммы в размере 677 500,00 рублей, расходов, связанных с оплатой услуг представителя в сумме 50 000,00 рублей.

    2. ООО «Застрой-ДВ» исполняет исковые требования в натуре, а именно:выполняет следующие работы в пользу ФИО1 наобъекте по адресу <адрес>

№№	Этапы работ	Сроки выполнения
1.	Подготовительные работы, монтаж винтовых свай
1.1.	Монтаж винтовых свай под хоз.блок, навес, забор (работа буровой на базе экскаватора)	ДД.ММ.ГГГГ.
1.2.	Выемка    экскаватором    грунта    под    навесом    с "засыпкой подушки (щебень/отсев)
1.3.	Выравнивание горизонтального свайного поля под хоз.блок, навес, забор (срез винтовых свай в уровень). Сварочные работы (приварка оголовков).
2.	Монтаж забора	ДД.ММ.ГГГГ.
3.	Монтаж навеса	ДД.ММ.ГГГГ
4.	Строительство хоз.блока
4.1.	Обвязка винтовых свай брусом	ДД.ММ.ГГГГ
4.2.	Монтаж лаг пола	ДД.ММ.ГГГГ.
4.3.	Строительство каркаса, стропильной системы	ДД.ММ.ГГГГ
4.4.	Монтаж ветровлагозащитной пленки по стойкам каркаса	ДД.ММ.ГГГГ.
4.5.	Монтаж металлочерепицы, ветровых, коньков	ДД.ММ.ГГГГ
4.6.	Внешняя    отделка    пластиковым    сайдингом    по стойкам     каркаса     поверх     ветровлагозащитной пленки, монтаж стартовой планки, внешних углов	ДД.ММ.ГГГГ.
4.7.	Монтаж пошивки свесов кровли (пластиковые софиты)	ДД.ММ.ГГГГ.
4.8.	Монтаж водосточной системы
4.9.	Монтаж окон с наружными откосами и отливами
4.10.	Монтаж входных дверей
4.11.	Утепление стен/полов/потолков
4.12.	Внутренняя отделка стен/полов/потолков (монтаж ОСП поверх пароизоляционной пленки)
4.13.	Монтаж межкомнатной двери

Работы производятся согласно приложению №1 «Техническое задание», приложениям № 2-4 «Спецификация материалов», приложению № 5 «План-схема хоз.блока», являющимся неотъемлемой частью настоящего мирового соглашения.

    3.    Требования Истца, указанные в пункте №1 настоящего Соглашения,считаются полностью погашенными с момента исполнения Ответчиком пункта№2 настоящего Соглашения.

    4.    В случае нарушения одного из сроков выполненных работ,установленных пунктом №2 Мирового соглашения, Мировое соглашениеподлежит расторжению и выдаче исполнительного документа на суммы,признанные ответчиком, указанные в пункте №1 Мирового соглашения.

    5.    Стороны подтверждают, что им известно о том, что в силу статьи153 ГПК РФ мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими,добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением.

    6.    Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежитпринудительному исполнению по правилам раздела VII Гражданскогопроцессуального кодекса Российской Федерации на основанииисполнительного листа, выдаваемого гражданским судом по ходатайству лица,заключившего мировое соглашение.

    Последствия прекращения производства по делу, указанному в пункте №1 Соглашения, в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные ГПК РФ, Сторонам известны.

    Мировое соглашение составлено в 3 (трёх) экземплярах, по одному для каждой из Сторон и в материалы дела № Индустриальном районном суде г. Хабаровска.

    Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Индустриальном районном суде г. Хабаровска и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. После утверждения мирового соглашения Стороны считают спор завершенным».

              Согласно выписки ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Застрой-ДВ» является ФИО5, следовательно уполномочена на подписание мирового соглашения.

Последствия заключения мирового соглашения и прекращения производства, предусмотренные ст.ст. 173, 220, 221 Гражданского процессуального кодекса РФ, сторонам разъяснены и понятны. После разъяснения судом последствий утверждения мирового соглашения стороны настаивали на его утверждении.

Учитывая, что мировое соглашение, заключенное между сторонами не противоречит закону, совершено в интересах сторон, выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает интересов иных лиц, суд полагает возможным утвердить представленное мировое соглашение.

В соответствии со ст. 220 Гражданского процессуального кодекса РФ суд прекращает производство по делу в случае, если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом.

Руководствуясь ст. ст. 39, 173, 220, 221 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1) Утвердить мировое соглашение, заключенное между истцом ФИО1 и ответчиком ООО «Застрой-ДВ», по условиям которого:

1. ООО «Застрой-ДВ» признает исковые требования ФИО1 по делу № о взыскании неустойки по договору подряда № в сумме 1 355 000,00 руб., компенсации морального вреда в сумме 50 000,00 рублей, штрафа в размере 50% от взысканной суммы в размере 677 500,00 рублей, расходов, связанных с оплатой услуг представителя в сумме 50 000,00 рублей.

    2. ООО «Застрой-ДВ» исполняет исковые требования в натуре, а именно:выполняет следующие работы в пользу ФИО1 наобъекте по адресу <адрес>

№№	Этапы работ	Сроки выполнения
1.	Подготовительные работы, монтаж винтовых свай
1.1.	Монтаж винтовых свай под хоз.блок, навес, забор (работа буровой на базе экскаватора)	ДД.ММ.ГГГГ.
1.2.	Выемка    экскаватором    грунта    под    навесом    с "засыпкой подушки (щебень/отсев)
1.3.	Выравнивание горизонтального свайного поля под хоз.блок, навес, забор (срез винтовых свай в уровень). Сварочные работы (приварка оголовков).
2.	Монтаж забора	ДД.ММ.ГГГГ
3.	Монтаж навеса	ДД.ММ.ГГГГ
4.	Строительство хоз.блока
4.1.	Обвязка винтовых свай брусом	ДД.ММ.ГГГГ.
4.2.	Монтаж лаг пола	ДД.ММ.ГГГГ.
4.3.	Строительство каркаса, стропильной системы	ДД.ММ.ГГГГ.
4.4.	Монтаж ветровлагозащитной пленки по стойкам каркаса	ДД.ММ.ГГГГ
4.5.	Монтаж металлочерепицы, ветровых, коньков	ДД.ММ.ГГГГ
4.6.	Внешняя    отделка    пластиковым    сайдингом    по стойкам     каркаса     поверх     ветровлагозащитной пленки, монтаж стартовой планки, внешних углов	ДД.ММ.ГГГГ.
4.7.	Монтаж пошивки свесов кровли (пластиковые софиты)	ДД.ММ.ГГГГ.
4.8.	Монтаж водосточной системы
4.9.	Монтаж окон с наружными откосами и отливами
4.10.	Монтаж входных дверей
4.11.	Утепление стен/полов/потолков
4.12.	Внутренняя отделка стен/полов/потолков (монтаж ОСП поверх пароизоляционной пленки)
4.13.	Монтаж межкомнатной двери

Работы производятся согласно приложению №1 «Техническое задание», приложениям № 2-4 «Спецификация материалов», приложению № 5 «План-схема хоз.блока», являющимся неотъемлемой частью настоящего мирового соглашения.

    3.    Требования Истца, указанные в пункте №1 настоящего Соглашения,считаются полностью погашенными с момента исполнения Ответчиком пункта№2 настоящего Соглашения.

    4.    В случае нарушения одного из сроков выполненных работ,установленных пунктом №2 Мирового соглашения, Мировое соглашениеподлежит расторжению и выдаче исполнительного документа на суммы,признанные ответчиком, указанные в пункте № Мирового соглашения.

    5.    Стороны подтверждают, что им известно о том, что в силу статьи153 ГПК РФ мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими,добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением.

    6.    Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежитпринудительному исполнению по правилам раздела VII Гражданскогопроцессуального кодекса Российской Федерации на основанииисполнительного листа, выдаваемого гражданским судом по ходатайству лица,заключившего мировое соглашение.

    Последствия прекращения производства по делу, указанному в пункте №1 Соглашения, в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные ГПК РФ, Сторонам известны.

     Мировое соглашение составлено в 3 (трёх) экземплярах, по одному для каждой из Сторон и в материалы дела № Индустриальном районном суде г. Хабаровска.

     Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Индустриальном районном суде г. Хабаровска и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. После утверждения мирового соглашения Стороны считают спор завершенным».

2) Производство по гражданскому делу по иску ФИО1 к Обществу с ограниченной ответственностью «Застрой-ДВ» о взыскании денежных средств по договору подряда, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов – прекратить.

Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

На определение может быть подана частная жалоба в течение 15 дней со дня его вынесения в Хабаровский краевой суд через Индустриальный районный суд г. Хабаровска.

Председательствующий                              Е.В.Гурдина