Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-6949/2015 ~ М-4741/2015 от 13.05.2015

Дело № 2-6949/15 Санкт-Петербург

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 июля 2015 года

Выборгский районный суд Санкт–Петербурга в составе:

председательствующего судьи Доброхваловой Т.А.,

при секретаре Лахтионовой Т.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Витмана В. В. к Обществу с ограниченное ответственностью « Регион 98» о взыскании денежных средств,

Установил:

Витман В.В. обратился в суд с иском к ответчику о расторжении договора строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, взыскании убытков в размере <данные изъяты> рублей, компенсации морального вреда в сумме <данные изъяты> рублей. В обоснование заявленных требований указав, что ДД.ММ.ГГГГ, между ним и ООО «Регион 98» был заключен договор строительного подряда №, по условиям которого ответчик принял на себя обязательства по выполнению строительных работ по адресу: <адрес> а он, истец, принял на себя обязательства оплатить указанные работы в общей сумме -<данные изъяты> рублей в порядке, установленные договором. ДД.ММ.ГГГГ истцом ответчику в счет аванса были переданы денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, однако в указанные в договоре сроки ответчиком работы произведены не были, строительные материалы на объект не завозились.

Истец в судебное заседание явился, исковые требования поддержал, настаивал на удовлетворении иска в полном объеме, не возражал против рассмотрения дела в отсутствие ответчика в порядке заочного производства.

Ответчик извещался о дне и месте рассмотрения дела, в судебное заседание своего представителя не направил, не сообщил суду об уважительности причин своей неявки, возражений по иску не представил.

Выслушав истца, исследовав материалы дела, суд находит иск обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ответчиком заключен договор строительного подряда №, по условиям которого ответчик принял на себя обязательства по выполнению строительных работ в виде: установки ограждения из профиля <данные изъяты>, лист красный, односторонний, на винтовых столбах; установить четыре столба в кирпичной обкладке; выполнить ограждение из сетки «Рабица» <данные изъяты>; установить откатные ворота <данные изъяты>. с автоматикой открывания; установить калитку <данные изъяты>. в одной плоскости с воротами.

Согласно приложению № 2 к договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ – общая сумма договора составляет <данные изъяты> рублей. Как следует из условий договора, в момент заключения договора истец обязан выплатить ответчику сумму аванса в размере <данные изъяты> рублей. Окончательный расчет <данные изъяты> производится в течение 1 рабочего дня с момента подписания сторонами акта приема – сдачи результата работ по договору.

Из приложения № к договору строительного подряда №, следует, что ответчиком получена сумма аванса в размере <данные изъяты> рублей. Таким образом, истец выполнил свои обязательства по договору строительного подряда.

Из п.1.6 Договора строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что срок выполнения работ: 5 рабочих дней с момента заключения Договора, при погодных условиях, технологически позволяющих выполнение ( отсутствие заморозков и обильных осадков), а также при выполнении заказчиком п. 1.3 договора.

В соответствии со ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда.

В соответствии с ч. 2 ст. 702 ГК РФ к отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Согласно п. 2 ст. 720 ГК РФ доказательством сдачи подрядчиком результата работ и приемки его заказчиком является акт или иной документ, удостоверяющий приемку выполненных работ.

В соответствии со ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно ч. 2 ст. 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии с ч. 1 ст. 27 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей" Исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

В соответствии с п. 1 ст. 28 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей" потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы - сроки начала и (или) окончания выполнения работы и (или) промежуточные сроки выполнения работы или во время выполнения работы стало очевидным, что она не будет выполнена в срок.

Как следует из материалов дела и установлено судом, ответчиком нарушены сроки выполнения работ, предусмотренные договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ.

При таких обстоятельствах, принимая во внимание, что ответчиком существенно были нарушены условия договора строительного порядка, суд приходит к выводу о том, что договор строительного подряда подлежит расторжению с взысканием с ответчика денежной суммы в размере <данные изъяты> рублей внесенные истцом ДД.ММ.ГГГГ.

Статьей 15 Закона "О защите прав потребителей" предусмотрено, что моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

При таких обстоятельствах требования истца о взыскании компенсации морального вреда подлежат удовлетворению, поскольку ответчиком, нарушены права истца, как потребителя, однако, при этом суд с учетом принципа разумности и справедливости полагает взыскать с ответчика в пользу истца в возмещение морального вреда <данные изъяты> рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-199, главой 22 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ «░░░░░░ 98».

░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ «░░░░░░ 98» ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░. ░. ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░-░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░