Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-7265/2023 ~ М-7090/2023 от 02.10.2023

Дело № 2-7265/2023

УИН 03RS0005-01-2023-008505-61

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

29 ноября 2023 года                                                            город Уфа РБ

Октябрьский районный суд города Уфы Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Проскуряковой Ю.В.,

при секретаре судебного заседания Талиповой Ю.Ф.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ПАО «Газпром газораспределение Уфа» к Бадиковой Татьяне Геннадьевне о расторжении договора и взыскании расходов,

У С Т А Н О В И Л:

ПАО «Газпром газораспределение Уфа» обратилось в суд с иском к Бадиковой Т.Г. о расторжении договора и взыскании расходов.

В обоснование иска указано, что31.12.2015 между сторонами в соответствии с порядком, регламентированным с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 №1314, заключен договор о подключении от 31.12.2015 № 01- 42 - 925.

По условиям договора ПАО «Газпром газораспределение Уфа» обязуется осуществить подключение к сети газораспределения индивидуальных жилых домов в количестве 54 шт., принадлежащих ответчику и расположенных по адресу: РБ, <адрес>, Булгаковский сельсовет, кадастровый №.

Согласно п. 1.6 договора стороны пришли к соглашению, что акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) к сети газопотребления будет подписан сторонами в срок до 31.12.2017 при условии выполнения заявителем п. 2.3.2 договора.

Договор подписан и возвращен истцу 10.03.2016, о чем свидетельствует дата, указанная под подписью ответчика в договоре. Таким образом срок подключения истек 10.03.2018.

Впоследствии на основании заявлений ответчика срок договора дополнительным соглашением от 01.02.2018 был продлен до 10.03.2020, при условии надлежащего выполнения сторонами обязательств, принятых ими по настоящему договору.

Между тем в нарушение п.п. 2.3.2-2.3.8 ответчик не выполнил условия подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению, установленные в договоре и технических условиях, не обеспечил строительную готовность объекта капитального строительства к подключению, не осуществил и не приступил к осуществлению строительно-монтажных работ по строительству газопровода внутри границ принадлежащего ему земельного участка от сети газораспределения до газоиспользующего оборудования ответчика, оплату стоимости мероприятий по подключению не произвел.

Стоимость мероприятий по подключению, выполненных истцом в рамках Договора составила 972 834, 06 руб.

Направленные в адрес ответчика письма и претензии с указанием на необходимость исполнения обязательств по договору, предложением подписать соглашение о расторжении договора и об оплате стоимости фактических расходов на подключение ответчик оставил без ответа.

Истец просит суд расторгнуть договор от 31.12.2015 № 01-42-925 о подключении, заключенный между сторонами, взыскать с ответчика сумму фактических расходов в размере 972 834,06 руб., расходы по оплате госпошлины в размере 18 928,00 руб.

Представитель истца ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в судебное заседание не явился, извещен своевременно и надлежащим образом, в материалах дела имеется заявление о рассмотрении дела без его участия.

Ответчик Бадикова Т.Г. в судебное заседание не явилась, о времени и месте рассмотрения дела извещена своевременно и надлежащим образом, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствии ответчика с учетом сроков рассмотрения и разрешения дела, установленных статьей 154 ГПК Российской Федерации, и в соответствии со статьей 233 ГПК Российской Федерации в порядке заочного производства.

В соответствии со ст. 233 ГПК РФ суд определил рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц в порядке заочного производства.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему выводу.

Судом установлено, что что31.12.2015 между ПАО «Газпром газораспределение Уфа» и Бадиковой Т.Г. в соответствии с порядком, регламентированным с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314, заключен договор о подключении от 31.12.2015 № 01-42-925.

По условиям договора ПАО «Газпром газораспределение Уфа» обязуется осуществить подключение к сети газораспределения индивидуальных жилых домов в количестве 54 шт., принадлежащих ответчику и расположенных по адресу: РБ, <адрес>, Булгаковский сельсовет, кадастровый №.

Согласно п. 88 Правил №1314 мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем, а мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка осуществляются исполнителем.

В силу требований п. 60, п. 100 Правил по договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки указанной в технических условиях, а заявитель обязуется оплатить услуги по подключению и обеспечить готовность объекта капитального строительства и газоиспользующего оборудования к подключению.

Согласно п. 1.6 договора стороны пришли к соглашению, что акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) к сети газопотребления будет подписан сторонами в срок до 31.12.2017 при условии выполнения заявителем п. 2.3.2 договора. В случае отсутствия готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта заявителя к подключению, срок исполнения обязательств по договору может быть продлен по соглашению сторон. В случае продления сроков исполнения обязательств по договору, стороны подписывают об этом дополнительное соглашение к настоящему договору.

В силу п. 2.1 договора истец обязан был разработать проектную документацию на создание (реконструкцию) сети газораспределения от газопровода, к которому осуществляется подключение, до границы участка заявителя, осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренные договором и техническими условиями, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объекта и пуску газа не позднее даты подключения, установленной п. 1.3 договора.

Пунктом 1.3 договора срок подключения составляет не более 2 лет, при условии надлежащего выполнения сторонами обязательств, принятых ими по настоящему договору.

Согласно п. 8.1 договора датой договора является день поступления исполнителю подписанного заявителем экземпляра настоящего договора.

Договор подписан и возвращен истцу 10.03.2016, о чем свидетельствует дата, указанная под подписью ответчика в договоре. Таким образом срок подключения истек 10.03.2018.

Впоследствии на основании заявлений ответчика срок договора дополнительным соглашением от 01.02.2018 был продлен до 10.03.2020, при условии надлежащего выполнения сторонами обязательств, принятых ими по настоящему договору.

В соответствии с п. 2.3 договора ответчик обязан:

- на основании технических условий разработать проектную документацию на строительство газопровода от точек подключения (при наличии такого требования в законодательстве РФ, либо в случае отсутствия такого требования, но по желанию заявителя), информацию о которых направит ему исполнитель, газоиспользующего оборудования (п.2.3.1 договора);

- выполнить условия подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению, установленные в договоре и технических условиях (п. 2.3.2 договора);

- представить исполнителю раздел утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр), который включает в себя сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно- технических мероприятий и содержание технологических решений (п.2.3.3 договора);

- в случае изменения максимального часового расхода газа, в течение 15 рабочих дней направить исполнителю предложение о внесении соответствующих изменений в договор (п.2.3.4 договора);

- уведомить исполнителя о выполнении технических условий. Уведомление направляется исполнителю способом, позволяющим достоверно убедиться в получении уведомления исполнителем (п.2.3.5 договора);

- обеспечить доступ исполнителя на объект для проверки выполнения заявителем технических условий (п.2.3.6 договора);

- внести плату за технологическое присоединение в размере и сроки, установленные настоящим договором (п. 2.3.7 договора);

- непосредственно после проведения мероприятия по подключению (технологическому присоединению) подписать акт разграничения имущественной ответственности, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акт о подключении (технологическом присоединении) п. 2.3.8 договора).

Между тем в нарушение п.п. 2.3.2-2.3.8 ответчик не выполнил условия подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению, установленные в договоре и технических условиях, не обеспечил строительную готовность объекта капитального строительства к подключению, не осуществил и не приступил к осуществлению строительно-монтажных работ по строительству газопровода внутри границ принадлежащего ему земельного участка от сети газораспределения до газоиспользующего оборудования ответчика, оплату стоимости мероприятий по подключению не произвел.

Как следует из ст. 307 ГК РФ, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в Гражданском кодексе Российской Федерации.

Статья 309 ГК РФ устанавливает, что любые обязательства должны быть исполнены надлежащим образом в соответствии с их условиями и с соблюдением требований законодательства и/или прочих правовых актов. Если такие условия и требования не определены, то исполнение обязательств считается надлежащим, при соответствии обычаям (ст. 5 ГК РФ) или обычно предъявляемым требованиям.

Согласно ч. 1 ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В статье 779 ГК РФ установлено, что по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется их оплатить.

В силу ст. 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Ответчиком мероприятия по технологическому присоединяю не исполнены, мероприятия по технологическому присоединению и созданию условий возможности фактического подключения объекта не осуществлены, что свидетельствует о существенном нарушении ответчиком условий договора и препятствует выполнению договора истцом в остальной части.

Стоимость мероприятий по подключению, выполненных истцом в рамках договора составила 972 834, 06 руб., что ответчиком не оспорено.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о взыскании с Бадиковой Т.Г.в пользу ПАО «Газпром газораспределение Уфа» расходов, понесенных по договору о подключении от 31.12.2015 № 01-42-925 в размере 972834, 06 руб.

В соответствии состатьей328ГКРФв случае не предоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков. Ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне.

В силу ст. 450 ГК РФ, изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Cуд считает, что мероприятия по технологическому присоединению относятся к существенным условиям договора технологического присоединения.

Статья 452 ГК РФ предусматривает возможность одностороннего расторжения договора в случае существенного изменения обстоятельств. Если те условия, на которых был заключен договор, претерпевают существенные изменения, то стороны могут решить расторгнуть договор или пересмотреть его условия.

В соответствии с п. 5.3 в случае невыполнения/ненадлежащего выполнения заявителем мероприятий по подключению (технологическому присоединению), предусмотренных настоящим договором, исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке и потребовать от заявителя возместить убытки, причиненные таким невыполнением/ненадлежащим выполнением.

Из материалов дела следует, что направленные в адрес ответчика письма и претензии с указанием на необходимость исполнения обязательств по договору, предложением подписать соглашение о расторжении договора и об оплате стоимости фактических расходов на подключение ответчик оставил без удовлетворения.

В связи с чем, требования истца о расторжении договора подлежат удовлетворению.

В связи с этим, с ответчика подлежит взысканию в пользу истца в возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины 18928, 00 руб.

Руководствуясь ст.ст.194 – 199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░» ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ - ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ 31.12.2015 № 01-42-925 ░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░» ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░ № №)░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░» ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ 31.12.2015 № 01-42-925 ░ ░░░░░░░ 972834, 06 ░░░., ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 18928, 00 ░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░. ░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░, ░ ░ ░░░░░░, ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░, - ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░                       ░.░. ░░░░░░░░░░░░