Судебный акт #1 (Определение) по делу № 2-949/2023 (2-7930/2022;) ~ М-7630/2022 от 14.12.2022

66RS0003-01-2022-007567-32 <***>

Дело № 2-949/2023

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Екатеринбург 15.06.2023

Кировский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего судьи Самойловой Е. В.,

при секретаре Фридрих Д. С.,

рассмотрев в открытомсудебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ООО «НовэлСтрой» к Боголепову Александру Сергеевичу о взыскании задолженности по договору поставки, неустойки

УСТАНОВИЛ:

ООО «НовэлСтрой» обратилось в суд к Боголепову А.С.с требованием о взыскании задолженности по договору поставки, неустойки.

В обосновании иска указано, что между ООО «НовэлСтрой» и ООО «АБСК – Изоляционные системы» заключен договор строительного подряда № 1462021 от 02.12.2021 о выполнении работ по устройству кровли.

02.12.2021 оформлен договор поручительства с Боголеповым С.А.

Истец просил суд взыскать с БоголеповаА.С.денежные средства в размере 5 307 230,38 рублей, в том числе: неустойку за просрочку выполнения работ по договору подряда№ 1462021 от 02.12.2021 г. в размере 253 273,62 рублей; штрафа в связи с расторжением договора подряда № 1462021 от 02.12.2021 по вине подрядчика в размере 409 611,88 рублей; убытков в связи с не устранением недостатков результата работ, выполненных по договору подряда № 1462021 от 02.12.2021, в размере 1 775 129,14 рублей; убытков в связи с заключением истцом замещающей сделки в сумме 1 986 601, 82 рублей; пени в сумме 882 613,92 рублей за просрочку исполнения обязательств по договору поручительства от 02.12.2021.

Уточнив требования, истец окончательно просил суд взыскать с ответчика неустойку за просрочку выполнения работ по договору подряда № 1462021 от 02.12.2021 в размере 253 273,62 рублей;штраф в связи с расторжением договора подряда № 1462021 от 02.12.2021 по вине подрядчика в размере 409 611,88 рублей;убытки в связи с не устранением недостатков результата работ, выполненных по договору подряда№ 1462021 от 02.12.2021, в размере 1 775 129,14 рублей;убытки в связи с заключением истцом замещающей сделки в сумме 1 986 601, 82 рублей; пени в сумме 882613,92 рублей за просрочку исполнения обязательств по договору поручительства от 02.12.2021.

Стороны на утверждение суда представили мировое соглашение.

Представитель истца Малкин А.С. поддержал мировое соглашение.

Представитель ответчика, третьего лица ООО «АБСК – Изоляционные системы»Горбунов А.П. просил утвердить представленное мировое соглашение.

Изучив представленное мировое соглашение, материалы гражданского дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороны могут окончить дело мировым соглашением. Суд не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц, что также следует из положений ч. 6 ст. 153.10 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Статьей 153.9 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что мировое соглашение заключается в письменной форме и подписывается сторонами или их представителями при наличии у них полномочий на заключение мирового соглашения, специально предусмотренных в доверенности или ином документе, подтверждающем полномочия представителя. Мировое соглашение должно содержать согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороной перед другой. В мировом соглашении могут содержаться условия об отсрочке или о рассрочке исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о полном или частичном прощении либо признании долга, санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств и иные условия, не противоречащие федеральному закону. Мировое соглашение заключается в отношении предъявленных в суд исковых требований. Допускается включение в мировое соглашение положений, которые связаны с заявленными требованиями, но не были предметом судебного разбирательства. Мировое соглашение может быть заключено по вопросу распределения судебных расходов.

Таким образом, по смыслу приведенных положений закона суть мирового соглашения заключается в окончании процесса путем мирного урегулирования спора, то есть достижения определенности в отношениях между сторонами относительно предмета спора на основе добровольного волеизъявления самих сторон. При этом условия мирового соглашения не должны противоречить закону и нарушать права и законные интересы третьих лиц.

Указанным требованиям закона, представленное на утверждение мировое соглашение отвечает.

В соответствии со ст. 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд прекращает производство по делу, если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом.

Последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, сторонам разъяснены и понятны.

Учитывая, что условия мирового соглашения, заключенное сторонами, не противоречит действующему законодательству, не нарушают права и охраняемых законом интересов других лиц, суд считает возможным утвердить его в редакции, представленной сторонами.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 39, 153.8, 153.9, 153.10, 173, 220, 221, 224-225 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

утвердить мировое соглашение по гражданскому дело по искуООО «НовэлСтрой» к Боголепову Александру Сергеевичу о взыскании задолженности по договору поставки, на следующих условиях:

1.                  На основании ст. ст. 361 - 367 ГК РФ, Боголепов Александр Сергеевич(паспорт 6520 № 052256) обязуется нести солидарную ответственность с Обществом с ограниченной ответственностью «АБСК - Изоляционные системы» (ООО «АБСК-Изоляционные системы»; адрес: 620085, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 19 оф. 209; ОГРН 1069674073260; ИНН 6674189353; далее по тексту соглашения именуемому «Должник») перед ООО «НовэлСтрой» за исполнение Должником всех обязательств возникших из мирового соглашения от 09.06.2023 г. заключенного между ООО «НовэлСтрой» и Должником по делу № А60-65351/2022, рассматриваемому Арбитражным судом Свердловской области (далее по тексту соглашения именуемому «Основное соглашение»).

1.1. Боголепов Александр Сергеевич отвечает перед ООО «НовэлСтрой» в том же объеме, что и Должник по Основному соглашению, включая оплату денежных средств, а также компенсацию затрат, убытков, уплату неустоек, оплату иных сумм в случае просрочки, неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Должником обязательств по Основному соглашению.

1.2. Сведения об Основном соглашении: мировое соглашение от 09.06.2023, заключенное между ООО «НовэлСтрой» и Должником по делу № А60-65351/2022, рассматриваемому Арбитражным судом Свердловской области. На момент заключения настоящего соглашения Основное соглашение подписано Сторонами и будет передано на утверждение Арбитражного суда Свердловской области в рамках рассмотрения дела № А60-65351/2022. Боголепов Александр Сергеевич подтверждает, что он ознакомлен с Основным соглашением и ему известны условия Основного соглашения.

1.3. Сведения об обязательствах, возникших из Основного соглашения, в обеспечение исполнения которых Ответчиком выдается поручительство (пункты 1.3.1 - 1.3.2 настоящего соглашения):

1.3.1.       Должник обязуется выплатить ООО «НовэлСтрой» 2 380 000 (два миллиона триста восемьдесят тысяч) рублей, в том числе:

-         1 077 541, 24 рублей в счет возмещения убытков, связанных с устранениемнедостатков результатов работ, выполненных Должником по договору строительного подряда № 1462021 от 02.12.2021, силами ***9 (дополнительное соглашение № 4 от 21.08.2022 к договору строительного подряда № 442022 от 11.04.2022);

-         1 172 458,76 рублей в счет возмещения убытков, возникших в связи с заключением Истцом замещающей сделки с ***8 (дополнительное соглашение № 4 от 21.08.2022 к договору строительного подряда № 442022 от 11.04.2022) в связи с расторжением договора строительного подряда № 1462021 от 02.12.2021;

-         130 000 рублей в соответствии с п. 10.7 договора строительного подряда № 1462021 от 02.12.2021 в счет возмещения расходов Истца на проведение ***10 строительно-технической экспертизы результатов работ по устройству кровли секций 1-5 объекта, выполненных Должником по договору строительного подряда № 1462021 от 02.12.2021 (отчет по результатам строительно-технической экспертизы № 59/08/2022-СТЭ-ЭЗ от 30.08.2022).

Денежные средства в размере 500 000 рублей, перечисленные Должником платежным поручением № 370 от 05.04.2023, ООО «НовэлСтрой» и Должник пришли к соглашению зачесть в счет исполнения обязательств Должника, по Основному соглашению.

Оставшуюся часть денежных средств в размере 1 880 000 рублей, Должник выплачивает ООО «НовэлСтрой» в соответствии со следующим графиком:

- в срок до 30.06.2023 Должник перечисляет ООО «НовэлСтрой» 640 000 рублей;

- в срок до 15.07.2023 Должник перечисляет ООО «НовэлСтрой» 620 000 рублей;

- в срок до 31.07.2023 Должник перечисляет ООО «НовэлСтрой» 620 000 рублей.

1.3.2.       В случае просрочки Должником оплаты сумм, предусмотренных Основным соглашением, Должник выплачивает ООО «НовэлСтрой» пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки до полного исполнения обязательств.

1.4. Основанием ответственности Боголепова Александра Сергеевича по Основному соглашению и возникновения у него обязанности исполнить обязательства Должника по мировому соглашению является неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником любого из обязательств, предусмотренных по Основному соглашению.

1.5. Основанием возникновения у Боголепова Александра Сергеевича обязанности по исполнению обязательств, предусмотренных Основным соглашением, является письменное требование ООО «НовэлСтрой» к Боголепову Александру Сергеевичу со ссылкой на просрочку, неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником обязательств, предусмотренных Основным соглашением, в установленные в Основном соглашении сроки.

1.6. Боголепов Александр Сергеевич обязан в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения требования, указанного в п. 1.5 настоящего соглашения, погасить задолженность Должника путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «НовэлСтрой», указанный в настоящем соглашении, возникшую в результате просрочки, неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником Основного соглашения.

1.7. Поручительство, предусмотренное п. 1,1.1 -1.6 настоящего соглашения выдается Боголеповым Александром Сергеевичем на срок 18 месяцев с даты подписания настоящего соглашения Сторонами.

2. В случае неисполнения Боголеповым Александром Сергеевичем условий п. 1.6 настоящего соглашения, Боголепов Александр Сергеевич обязан выплатить ООО «НовэлСтрой» пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательства.

3. В силу положений п. 3 ст. 144 ГПК РФ исполнение Боголеповым Александром Сергеевичем условий настоящего соглашения обеспечивается мерами по обеспечению иска, принятыми определением Кировского районного суда города Екатеринбурга от 20.02.2023 по гражданскому делу № 2-949/2023.

3.1. В случае частичной отмены или замены судом мер по обеспечению иска по гражданскому делу № 2-949/2023 такие меры по обеспечению иска будут рассматриваться Сторонами как обеспечивающие исполнение Боголеповым Александром Сергеевичем настоящего мирового соглашения.

3.2. До полного исполнения условий Основного соглашения, Боголепов Александр Сергеевич обязуется не обращаться в суд с заявлением о снятии имеющихся по делу обеспечительных мер по иску, а также предъявить каких-либо требований к ООО «НовэлСтрой» в связи с возложенными обеспечительными мерами по гражданскому делу.

3.3. В случае неисполнения Боголеповым Александром Сергеевичем условий настоящего соглашения вправетребовать обращения взыскания на имущество, на которое наложен арест в рамках применения судом обеспечительных мер по гражданскому делу № 2-949/2023, в том числе в части транспортного средства «Ауди А8», 2019 года выпуска,VIN ***, государственный номер ***, принадлежащего Боголепову Александру Сергеевичу.

4. При условии исполнения Боголеповым Александром Сергеевичем своих обязательств, предусмотренных п. п. 1,1.1-1.7,3,3.1-3.2 настоящего соглашения, ООО «НовэлСтрой» отказывается от исковых требований к Боголепову Александру Сергеевичу в части взыскания:

- неустойки за просрочку выполнения работ по договору подряда № 1462021 от 02.12.2021 в размере 253 273, 62 рублей;

- штрафа в связи с расторжением договора подряда № 1462021 от 02.12.2021 по вине подрядчика в размере 409 611,88 рублей;

- убытков в связи с не устранением недостатков результата работ, выполненных по договору Подряда № 1462021 от 02.12.2021, в размере 1 775 129,14 рублей;

- убытков в связи с заключением ООО «НовэлСтрой» замещающей сделки в сумме 1986601,82 рублей;

- пени в сумме 882613,92 рублей за просрочку исполнения обязательств по договору поручительства от 02.12.2021.

5. Судебные расходы, связанные (прямо или косвенно) с гражданским делом N 2-949/2023, Сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла, в том числе расходы на оплату услуг представителей.

Обязать ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга возвратить ООО «НовэлСтрой» (ОГРН 1069674073260; ИНН 6674189353) в УФК по Свердловской области (ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга) ИНН № 6660010006 КПП 666001001 государственную пошлину в сумме 25497,50 руб. по платежному поручению № 354 от 25.11.2022.

Отменить обеспечительные меры, принятые определением Кировского районного суда г. Екатеринбурга 20.02.2023, в части наложения ареста на недвижимое имущество - жилое помещение, расположенное по адресу: г. ***, принадлежащее Боголепову Александру Сергеевичу на праве собственности;на движимое имущество - «Генезис G80», 2018 года выпуска, VIN ***, гос. номер ***, принадлежащие Боголепову Александру Сергеевичу на праве собственности.

Производство по гражданскому делу по исковому заявлению ООО «НовэлСтрой» к Боголепову Александру Сергеевичу о взыскании задолженности по договору поставки, неустойки - прекратить.

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня его вынесения.

Судья <***> Е. В. Самойлова