Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-556/2024 (2-2846/2023;) ~ М-2942/2023 от 05.12.2023

Дело №2-556/2024

91RS0009-01-2023-004251-32

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

01 февраля 2024 года

            Евпаторийский городской суд Республики Крым в составе:

Председательствующего судьи Лобановой Г.Б.,

при секретаре судебного заседания Алиевой Н.Р.,

с участием    истца Августенюк А.А.,

рассмотрев в судебном заседании гражданское дело по иску Августенюк Андрея Анатольевича к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» об обязании осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям,

УСТАНОВИЛ:

Истец Августенюк А.А., обратился в Евпаторийский городской суд Республики Крым с исковым заявлением к ответчику ГУП Республики Крым «Крымэнерго» о защите прав потребителя, в связи с нарушением срока осуществления технологическое присоединение к электрическим сетям.

В обоснование, заявленных исковых требований Августенюк А.А., указал, что истец является собственником земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: <адрес>.

Между истцом и ГУП Республики Крым «Крымэнерго» на основании заявки заключён Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ (Договор технологического присоединения), приложением к которому являются Технические условия.

В соответствии с п. 1 Договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а заявитель обязуется оплатить расходы.

Согласно п. 5 Договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора.

В силу п. 6 Договора технологического присоединения, сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе, по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая, урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.

Пунктом 8 Договора технологического присоединения предусмотрены обязанности потребителя по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению, указанных в технических условиях; по уведомлению сетевой организации о выполнении технических условий.

В соответствии с пунктом 10 Договора технологического присоединения, размер платы составляет 15 000 руб., счёт № от ДД.ММ.ГГГГ Указанная сумма оплачена истцом ДД.ММ.ГГГГ

Кроме того, истец выполнил все обязательства, предусмотренные Договором, Техническими условиями, в том числе: установил водно-распредилительное устройство 0,4 кВ, построил линию электропередач от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ, установил устройство контура заземления, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

О выполнении всех мероприятий, предусмотренных Договором и Техническими условиями истец устно, по телефону уведомил ответчика.

Однако, в установленный договором срок, работы ответчик не выполнил.

Истец неоднократно обращался к ответчику с претензиями о нарушении срока, на что получал ответы о задержке и переносе срока выполнения работ.

Истец Августенюк А.А. просил суд: Обязать ответчика исполнить Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям                       № от ДД.ММ.ГГГГ в течении 14 дней со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив, технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив, электроснабжение земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, с Витино, <адрес>.

Истец в судебном заседании поддержал доводы своего искового заявления и просил удовлетворить по основаниям указанным в иске. Дополнительно пояснил суду, что неоднократно обращался к ответчику по вопросу выполнения ответчиком условий договора технологического присоединения к электрическим сетям, предприятие ведёт работы по улице, на которой расположен земельный участок истца до которого осталось довести примерно 100 м сетей; в досудебном порядке обращался в Межрегиональное управление Федеральной антимонопольной службы по <адрес> и <адрес>, что подтверждается отзывом МУ ФАС по Республики Крым и <адрес> в Арбитражный суд Республики Крым по делу № №), в итоге Сакский РЭС ГУП Республики Крым «Крымэнерго» вообще перестал реагировать на законные требования истца.

Представитель ответчика ГУП Республики Крым «Крымэнерго» не прибыл в судебное заседание, о дате, времени и месте, проведения судебного разбирательства, извещён судом надлежащим образом, в установленном законом порядке, о чём в материалах гражданского дела имеются соответствующие документы.

ДД.ММ.ГГГГ, через приёмную Евпаторийского городского суда Республики Крым, посредством электронной почты, представитель ответчика направил суду возражение на исковое заявление, в котором просил отказать в удовлетворении исковых требований. Из представленных возражений следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ГУП Республики Крым «Крымэнерго» и Августенюк А.А. был заключён Договор и выданы Технические условия № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств объекта заявителя (Договор), расположенного по адресу: <адрес>    (кад. №).

Согласно п. 5 Договора (п. 13 технических условий), срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям, утверждённые Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (Правила) определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок и объектов электросетевого хозяйства) юридических и физических лиц к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе, индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенностей технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения присоединенной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (п. 1 Правил).

Технологическое присоединение представляет собой комплекс технических мероприятий и юридических процедур, в совокупности обеспечивающих фактическое присоединение объектов заявителя (энергопринимающих устройств, энергетических установок, объектов электросетевого хозяйства) к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации. Мероприятия, выполняемые сторонами по договору на технологическое присоединение, определяются в Технических условиях (Приложение к Договору).

В соответствии с п. 3 Правил, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого, обратившегося к ней лица, мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

По смыслу Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям, утверждённых Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ 861 (Правила) наличие действующих технических условий является обязательным требованием процедуры технологического присоединения, поэтому, по истечении срока действия технических условий выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению не представляется возможным.

В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (Правила) на сетевую организацию возлагается обязанность по технологическому присоединению потребителей электрической энергии.

Для осуществления мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации необходимо провести большой объём строительно-монтажных работ, провести строительство новых подстанций и линий, выполнить установку устройств регулирования напряжения и т. <адрес> это требует приобретения сетевой организацией дополнительных основных средств, материалов, привлечение подрядных организаций, либо необходимо заключение договоров подряда на проектные и изыскательные работы, строительно-монтажные работы, поставку оборудования, проведения технического и авторского надзора для нужд ГУП Республики Крым «Крымэнерго».

Смещение сроков реализации технологических присоединений объектов, находящихся в зоне обслуживания РЭС происходит в связи с:

- ограниченным/недостаточным количеством работников, которых возможно привлечь для проведения строительно-монтажных работ;

- ограниченными финансовыми возможностями предприятия;

- отсутствием в достаточном количестве спецтехники и оборудования;

- длительными сроками (в соответствии с законодательством) проведения закупочных процедур товарно-материальных ценностей.

В настоящее время предприятие выполняет большой объём работ по реализации технологических присоединений социально значимых объектов и ремонтно-восстановительных работ, связанных с изношенностью сетей и неблагоприятными погодными условиями. Учитывая, загруженность работников предприятия, строительно-монтажные работы по технологическому присоединению данного объекта планируется выполнить в срок 3 месяца с момента вступления решения суда в законную силу.

Осуществить технологическое присоединение объекта заявителя к электрическим сетям предприятия в срок, установленный договором, не представилось возможным в связи с тем, что работники сетевой организации осуществляют большой объём строительно-монтажных работ, необходимых для технологических присоединений социально-значимых объектов, финансируемых за счёт денежных средств ФЦП; объектов по национальным проектам; объектов, принадлежащих гражданам и находящихся в зоне групповых застроек.

Нарушение сроков осуществления технологического присоединения к электрическим сетям связано с рядом объективных причин, не зависящих исключительно от ГУП Республики Крым «Крымэнерго», такими как, изношенность электрических сетей, их физический и моральный износ, что подтверждено Отчётом о научно-исследовательской работе «Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на период 2022-2026 годов», который утверждён распоряжением Главы Республики Крым №-рг от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании изложенного, и с учётом срока, необходимого для осуществления технологического присоединения по объекту заявителя, фактически осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям будет возможно в течение 3-х месяцев с момента вступления решения суда в законную силу. Предприятие не отказывается от осуществления технологического присоединения указанного объекта заявителя и принимает максимальные меры по исполнению условий договора, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Суд, заслушав истца, изучив в порядке ст. 181 ГПК РФ материалы гражданского дела, установил юридически значимые обстоятельства, дал оценку всем, собранным по делу доказательствам и пришёл к выводу о возможности рассмотрения дела в отсутствии не явившихся лиц, а исковые требования Августенюка А.А., удовлетворить по следующим основаниям.

Судья рассматривает настоящее гражданское дело по имеющимся в деле доказательствам, в соответствии с ч. 2 ст. 150 ГПК РФ.

В силу ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если, иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласно ч.4 ст.1, ч.1 ст. 10 ГК РФ, никто не вправе извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения, не допускается злоупотребление правом.

В соответствии со ст. 35 ГПК РФ, лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми, принадлежащими им процессуальными правами.

В ст. 12 ГК РФ предусмотрен такой способ защиты права как присуждение к исполнению обязанности в натуре.

Как следует из ст. 9 ГК РФ, граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.

В силу ст. 2 ЖК РФ, органы государственной власти и органы местного самоуправления, в пределах своих полномочий, обязаны обеспечивать условия для осуществления гражданами права на жилище; в том числе, стимулируют жилищное строительство; обеспечивают защиту прав и законных интересов граждан, приобретающих жилые помещения и пользующихся ими на законных основаниях; потребителей коммунальных услуг, а также, услуг, касающихся обслуживания жилищного фонда.

Согласно ст. 779 ГК РФ, по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определённые действия или осуществить определённую деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В соответствии со ст. 307 ГК РФ, в силу обязательства, одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определённое действие, как - то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т. д., либо воздержаться от определённого действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Как следует из ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований, в соответствии с обычаями делового оборота или иными, обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Согласно п. 1 ст. 539 ГК РФ, по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединённую сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также, соблюдать, предусмотренный договором режим её потребления; обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность, используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединённого к сетям энергоснабжающей организации, и другого, необходимого оборудования, а также, при обеспечении учёта потребления энергии (п. 2 ст. 539 ГК РФ).

Таким образом, до заключения договора энергоснабжения необходимо произвести присоединение находящегося у абонента энергопринимающего устройства.

Как следует из п.1 ст.26 ФЗ от 26.03.2003г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

В силу п. 2 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утверждённых Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, организации, владеющие на праве собственности или на ином, установленном федеральными законами основании, объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых такие организации оказывают услуги по передаче электрической энергии и осуществляют, в установленном порядке, технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, - являются сетевыми организациями.

Соответственно в силу п. 1 ст. 426 ГК РФ и п. 2 Правил, ответчик является сетевой организацией, осуществляющей снабжение электрической энергией.

Для осуществления мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации необходимо провести определённый объём строительно - монтажных работ, в том числе, при необходимости, провести строительство новых подстанций и линий, выполнить установку устройств регулирования напряжения и т. п., что требует приобретения сетевой организацией дополнительных основных средств, материалов, привлечение подрядных организаций либо необходимость заключения договоров подряда на проектные и изыскательные работы, строительно - монтажные работы, поставку оборудования, проведения технического и авторского надзора для нужд ГУП Республики Крым «Крымэнерго».

В соответствии с п.6 Правил, предусмотрено, что технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. В соответствии с Правилами, на сетевую организацию возлагается обязанность по технологическому присоединению потребителей электрической энергии.

В соответствии с п.104 Правил ТПр, наличие, заключённого договора с заявителем - физическим лицом, в целях, технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно, подтверждается документом об оплате счёта, предусмотренного п. 103 настоящих Правил (счёта, выставляемого сетевой организацией, счёта для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение). Договор считается заключённым на условиях, предусмотренных настоящими Правилами, со дня оплаты заявителем указанного счёта.

С учётом изложенного Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, в соответствии, с выданными Техническими условиями № от ДД.ММ.ГГГГ между ответчиком ГУП Республики Крым «Крымэнерго» и истцом Августенюком А.А., был заключён ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно условий типового Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и п.13 Технических условий, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения Договора, то есть, в срок до 29.03.2023г.

Невыполнение условий Договора, в установленный договором срок, связано с объективно независящими от ГУП Республики Крым «Крымэнерго» обстоятельствами.

Как следует из абз. 3 ч. 1 ст. 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством РФ или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

При этом, если, для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединённых ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Технологическое присоединение представляет собой комплекс технических мероприятий и юридических процедур, в совокупности обеспечивающих фактическое присоединение объектов заявителя (энергопринимающих устройств, энергетических установок, объектов электросетевого хозяйства) к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации. Мероприятия, выполняемые сторонами по Договору определены в Технических условиях № от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с указанными Техническими условиями, ГУП «Крымэнерго» для подключения энергопринимающих устройств истца, должно было выполнить необходимый объём мероприятий, установленный пунктом 10 Технических условий:

10.1.Монтаж прибора коммерческого учёта с автоматическим выключателем. Прибор учёта присоединить на опоре проектируемой ВЛ-0,4 кВ от Опоры № ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП-1413. Организацию системы учёта выполнить в соответствии с положениями раздела X «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утверждённого Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ.

10.2. Построить ЛЭП-0,4 кВ от Опоры № ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП-1413 до границы земельного участка заявителя. Тип, марку и сечение ЛЭП-0,4 кВ определить проектом.

Предусмотрено ли (не предусмотрено) финансирование Инвестиционной программой Предприятия, утверждённой на дату подачи заявки на технологическое присоединение и заключения Договора с истцом, выполнение указанных работ, - ответчиком суду не предоставлено.

По утверждению ответчика, для выполнения технологических присоединений необходимо заключение договоров подряда на проектные и/или изыскательские работы, строительно-монтажные работы, поставку оборудования, технический и авторский надзор, в порядке и в сроки, определённые законодательством, однако, каких-либо доказательств того, что данные мероприятия были запланированы, утверждены, выполнялись или выполнены хотя бы частично, в отношении исполнения договорных взаимоотношений с истцом, - ответчиком суду не предоставлено.

Согласно, условий Договора, стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если, оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания Договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение сторонами обязательств.

Из материалов гражданского дела следует, что истец Августенюк А.А., является собственником земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: <адрес>.

Между истцом и Сакским районом электрических сетей ГУП Республики Крым «Крымэнерго», на основании заявки на технологическое присоединение                               № от ДД.ММ.ГГГГ, был заключён типовой Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Техническими условиями для присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с п. 1 Договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а заявитель обязуется оплатить расходы.

Согласно п. 5 Договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора.

В силу п. 6 Договора технологического присоединения, сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе, по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая, урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.

Пунктом 8 Договора технологического присоединения предусмотрены обязанности потребителя по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению, указанных в технических условиях; по уведомлению сетевой организации о выполнении технических условий.

В соответствии с пунктом 10 Договора технологического присоединения, размер платы составляет 15 000 руб., счёт № от ДД.ММ.ГГГГ Указанная сумма оплачена истцом ДД.ММ.ГГГГ.

Истец выполнил обязательства, предусмотренные Договором, Техническими условиями, в том числе: установил: водно-распредилительное устройство 0,4 кВ, построил линию электропередач от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ, установил устройство контура заземления, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

О выполнении мероприятий, предусмотренных Договором и Техническими условиями истец устно, по телефону уведомил ответчика.

Ответчик в установленный договором срок - работы не выполнил.

Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (Правила).

В соответствии с п.6 Правил, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами.

Приложением № Правил утверждена типовая форма договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учётом, ранее присоединённых в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности). Договор технологического присоединения, заключённый между истцом и ответчиком, соответствует форме Приложения № Правил.

Процедура технологического присоединения установлена п. 7 Правил и включает в себя: подачу заявки; заключение договора; выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором; получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя; осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям; фактический прием (подача) напряжения и мощности; составление акта об осуществлении технологического присоединения.

Согласно п. 15 Правил, договор считается заключённым с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию.

В соответствии с подпунктом «б» п. 16 Правил, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению исчисляется со дня заключения договора и не может превышать: 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, если, технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если, расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа, и не более 500 метров в сельской местности.

К заявителям, указанным в п.14 Правил, относятся физические лица, направляющие заявки в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учётом, ранее присоединённых в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику. Истец относится к указанным в п. 14 Правил лицам.

Датой заключения Договора технологического присоединения является ДД.ММ.ГГГГ Работы, указанные в Договоре технологического присоединения, должны были быть выполнены в течении 6 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно п. 18 Правил, мероприятия по технологическому присоединению включают в себя: подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором; разработку сетевой организацией проектной документации, согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией; проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий; осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии сетевой организации и собственника таких устройств, с выдачей заявителю акта осмотра (обследования) электроустановки; осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям.

До настоящего времени ответчик не выполнил, в установленный Правилами, п. 5 Договора технологического присоединения срок работ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, в том числе, обязанности, предусмотренные п.18 Правил, п.6 Договора технологического присоединения и Техническими условиями.

Согласно ч.1 ст.308.3 ГК РФ, в случае, неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если, иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором, либо, не вытекает из существа обязательства.

В соответствии со ст.103 ГПК РФ, издержки, понесённые судом, в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от оплаты которой истец был освобождён, - взыскиваются с ответчика, не освобождённого от оплаты судебных расходов в соответствующий бюджет, пропорционально, удовлетворённой части исковых требований.

Истец в силу ст. 17 ФЗ РФ «О защите прав потребителей», был освобождён от оплаты государственной пошлины при подаче иска.

В силу ст. 103 ГПК РФ, с ответчика в истца подлежит взысканию государственная пошлина по требованиям имущественного характера в размере 300 рублей.

    Руководствуясь ст. ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд

    РЕШИЛ:

          Исковое заявление Августенюк Андрея Анатольевича к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» об обязании осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям– удовлетворить.

           Обязать ГУП РК «Крымэнерго» в течении 14 дней со дня вступления решения суда в законную силу произвести технологическое присоединение к электрическим сетям домовладения расположенного по адресу: <адрес>.

    Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, произвести с учётом порядка и характеристик, указанных в Договоре от ДД.ММ.ГГГГ № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

          Взыскать с ГУП РК «Крымэнерго» в пользу Августенюк Андрея Анатольевича    государственную пошлину в размере 300 рублей.

     Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Крым через Евпаторийский городской суд в течении одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

        Судья                                    подпись                                   Г.Б Лобанова

         Решение в окончательной форме принято 08 февраля 2024 года