Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-2964/2022 ~ М-2298/2022 от 23.08.2022

Дело №2-2964/22

     РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

21 ноября 2022 г. Аксай

Аксайский районный суд Ростовской области в составе:

председательствующего судьи Шегидевич Е.Ю.,

при секретаре Михеевой А.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Смышникова К.Е. к ООО «Арктика» о взыскании денежных средств по договору подряда,

УСТАНОВИЛ:

    Смышников К.Е. обратился в суд с иском к ООО «Арктика» о взыскании денежных средств по договору подряда, указав в обоснование заявленных требований следующее.

29.11.2021г между истцом Смышниковым К.Е. и ООО «Арктика», в лице директора Гончарова А.Н., заключен договор подряда ... на выполнение строительных работ, по условиям которого подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению строительно-отделочных работ на основании представленных эскизов, чертежей, сметной документации по адресу: ..., а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором цену.

Согласно п.2.3. Договора подрядчик обязуется за счет заказчика осуществлять закупку и доставку материалов, обязанность обеспечения которыми возложена на него.

В соответствии с п.7.1. договора работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются подрядчиком в течении 70 рабочих дней с момента подписания договора, т.е. подрядчик должен был закончить работы 07.02.2022г. Стоимость работ по договору составила 549 552руб.

При заключении договора подряда и в процессе его исполнения истец общался с учредителем Ульяновым Р.В., который дал указание, чтобы деньги для закупки материалов для ремонта и оплаты услуг по договору истец переводил на банковскую карту Сбербанка, привязанную к номеру телефона ... получатель Анастасия А.У..

Во исполнение требований учредителя Ульянова Р.В., истец переводил с банковской карты, принадлежащей его супруге, денежные средства для покупки строительных материалов для выполнения ремонта в квартире получателю «Анастасия А.У.». Всего на банковскую карту Ульяновой А.А. были переведены денежные средства в общей сумме 302 668,36рублей. Однако, строительные материалы для ремонта в квартире истца ответчиком не приобретены, работы не производятся с 08.04.2022г.

Направленные в адрес ООО «Арктика» уведомление о расторжении договора и претензия о возврате денежных средств были проигнорированы, до настоящего момента денежные средства не возвращены, что послужило основанием для обращения истца в суд.

Обращаясь в суд с настоящим иском, истец просил взыскать с ООО «Арктика» и Ульяновой А.А. невозвращенные денежные средства в размере 287 668руб., неустойку в размере 56 382,93руб., судебные расходы, связанные с оплатой госпошлины в сумме 6 641руб.

После подачи иска в суд в счет погашения задолженности ответчиком на банковскую карту истца 03.09.2022г. и 05.09.2022г. была переведена денежная сумма в размере 10 000руб., в связи с чем истец уточнил исковые требования, снизив размер задолженности на 20 000рублей. Уточняя исковые требования, истец просил взыскать 267668руб., неустойку за период с 08.02.2022г по 27.09.2022г в размере 62 098,98руб. и производить взыскание по день фактического исполнения обязательств, оплаченную госпошлину.

Истец, будучи извещенным о дате и времени судебного заседания надлежащим образом, в суд не явился, материалы дела содержат письменное ходатайство истца о рассмотрении дела в его отсутствие.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, о слушании дела извещался надлежащим, что подтверждается имеющейся в материалах дела телефонограммой о явке в судебное заседание.

Суд рассмотрел дело в отсутствие неявившихся сторон в соответствии с требованиями ст. 167 ГПК РФ.

Изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

Отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским кодексом РФ, Законом о защите прав потребителей, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами. Гражданский кодекс РФ, хотя и не содержит общего определения потребительского договора, устанавливает особенности осуществления и защиты прав потребителя применительно к отдельным видам договоров.

Статья 9 Федерального закона от 26 января 1996 года N 15-ФЗ "О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации" устанавливает, что в случаях, когда одной из сторон в обязательстве является гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) для личных бытовых нужд, такой гражданин пользуется правами стороны в обязательстве в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также правами, предоставленными потребителю Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и изданными в соответствии с ним иными правовыми актами.

На основании статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

На основании пункта 1 статьи 703 Гражданского кодекса Российской Федерации договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

Согласно статье 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.

Согласно пунктам 2, 3 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

В соответствии с пунктом 1 статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

На основании статьи 28 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Судом установлено, 29.11.2021г между истцом Смышниковым К.Е. и ООО «Арктика», в лице директора Гончарова А.Н., заключен договор подряда ... на выполнение строительных работ, по условиям которого подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению строительно-отделочных работ на основании представленных эскизов, чертежей, сметной документации по адресу: ..., а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором цену.

Согласно п.2.3. Договора подрядчик обязуется за счет заказчика осуществлять закупку и доставку материалов, обязанность обеспечения которыми возложена на него.

В соответствии с п.7.1. договора работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются подрядчиком в течении 70 рабочих дней с момента подписания договора, т.е. подрядчик должен был закончить работы 07.02.2022г. Стоимость работ по договору составила 549 552руб.

При заключении договора подряда и в процессе его исполнения истец общался с учредителем Ульяновым Р.В., который дал указание, чтобы деньги для закупки материалов для ремонта и оплаты услуг по договору истец переводил на банковскую карту Сбербанка, привязанную к номеру телефона ... получатель Анастасия А.У..

Во исполнение требований учредителя Ульянова Р.В., истец переводил с банковской карты, принадлежащей его супруге, денежные средства для покупки строительных материалов для выполнения ремонта в квартире получателю «Анастасия А.У.». Всего на банковскую карту Ульяновой А.А. были переведены денежные средства в общей сумме 302 668,36рублей, а именно:

27.12.2021г. переведены денежные средства на закупку сантехники в размере 47 530,00 рублей

29.12.2021г. переведены денежные средства на закупку межкомнатных дверей и комплекта теплого пола в размере 53 925,00 рублей

18.01.2022г. переведены денежные средства на закупку плитки в размере 41 970,00 рублей

28.01.2022г. переведены денежные средства на оплату натяжного потолка и светильников в размере 44 560,00 рублей

10.02.2022г. переведены денежные средства на оплату ремонта балкона в размере 20 556,00 рублей

20.02.2022г. переведены денежные средства на оплату обоев, ламината в размере 94127,00 рублей.

Требования о переводе вышеуказанных денежных средств и обоснование для закупки строительных материалов исходили от учредителя ООО «Арктика» Ульянова РЛ., что подтверждается смс-сообщениями в мессенджере WhatsApp с абонентским номером ..., находящимся в пользовании Ульянова Р.В.

Работы в квартире по адресу: ... не производятся с 08.04.2022г.

... Ульянов Р.В. вернул истцу 15 000 рублей и в ходе судебного разбирательства возвращены еще 20 000рублей, остальная сумма в размере 267 668 рублей, до настоящего момента ответчиком не возвращена, претензии истца ответчиком оставлены без удовлетворения.

В силу ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Пунктом 9.3. договора установлено, что при нарушении «Подрядчиком» сроков выполнения работ, предусмотренных п. 7.1. настоящего Договора, «Подрядчик» обязуется уплатить заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненной в срок работы за каждый день просрочки.

За просрочку исполнения обязательств по Договору за период с 08.02.2022г по 27.09.2022г с ООО «Артика» подлежит взысканию неустойка в пользу истца в размере 62 098,98 рублей (267 668,00 х 232 х 0,1%). Суд соглашается с представленным истцом расчетом взыскиваемой суммы, а ответчиком данный расчет не оспорен.

В силу требований ст. 98 ГПК РФ в пользу истца с ответчика также подлежит взысканию судебные расходы, связанные с оплатой госпошлины в размере 6 641руб.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 УПК РФ, суд

РЕШИЛ:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░» (░░░:..., ░░░░:...) ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░., ... ░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ... (░░░░░░░ ..., ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ... ░ ... 06.07.2012░) ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 267 668 ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ 08.02.2022░ ░░ 27.09.2022░ ░ ░░░░░░░ 62 098,98░░░░░░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 6 641░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ 28 ░░░░░░ 2022 ░░░░.

░░░░░:

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...