Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-1234/2023 от 25.10.2023

Дело № 2-1234/2023

УИД №

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

7 ноября 2023 года                                                                                        п. Заиграево

Заиграевский районный суд Республики Бурятия в составе судьи Зарбаевой В.А.,

при помощнике судьи Битухеевой Ю.Ж.,

с участием ответчика М,Е,В,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ПАО «Россети Сибирь» к М,Е,В о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки и убытков,

УСТАНОВИЛ:

ПАО «Россети Сибирь», обращаясь в суд к М,Е,В, просит расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 24.01.2017г. №, взыскать с ответчика неустойку в размере 26 195,48 руб., взыскать убытки в размере 93 935,87 руб., взыскать расходы по оплате госпошлины в размере 9603 руб.

Исковые требования мотивированы тем, что между ПАО «Россети Сибирь» и М,Е,В заключен договор от 24.01.2017г. № об осуществлении технологического присоединения, согласно которому истец принимает на себя обязательства по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя, а ответчик обязуется выполнить технические условия к договору и оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора. Размер платы за технологическое присоединение составляет 28 707,37 руб., которые ответчик не оплатил. В нарушение условий договора ответчик свои обязанности не исполнил, сетевую организацию о выполнении им технических условий в согласованный срок по договору не уведомлял, с просьбой о продлении срока не обращался. Абзацем 2 п. 16 договора предусмотрено, что нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда. Подпунктом «в» пункта 16 Правил осуществления технологического присоединения, установленных Постановлением Правительства РФ № 816 предусматривает, что сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору не превышает 550 руб., обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5% от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном данным абзацем порядок за год просрочки. Размер неустойки за нарушение срока выполнения мероприятий с даты образования задолженности (25.07.2018г.) по дату расчета неустойки на момент подачи иска, но не более 1 года (30.08.2022г.) составил 28 707,37 руб. – (размер платы по договору) *365 (количество дней) *0,25%=26 195,48 руб. Направленная в адрес ответчика претензия оставлена без внимания. В результате ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств истец понес убытки в размере 93 935,87 руб.

В судебное заседание ПАО «Россети Сибирь», извещенное надлежащим образом, своего представителя в суд не направило.

Ответчик М,Е,В, в судебном заседании исковые требования не признал, пояснил, что договор технологического присоединения был исполнен, оплата по нему была произведена до подачи искового заявления в суд, представил в суд платежное поручение.

Выслушав ответчика, изучив материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно п. п. 1, 2 ст. 401 Гражданского кодекса РФ, лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Согласно положениям ст. 450 Гражданского кодекса РФ, изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Как следует из материалов дела и установлено судом, М,Е,В является собственником земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>.

13.01.2017г. М,Е,В подана заявка в ПАО МРСК Сибири на присоединение по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт на жилой дом по адресу: <адрес>

24.01.2017г. между ПАО МРСК Сибири и М,Е,В заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики). М,Е,В обязался оплатить расходы на технологическое присоединение, необходимые для электроснабжения объекта - принадлежащего ему дома.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению, установленный п. 5 договора, составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

В соответствии с разделом 2 договора ПАО «МРСК Сибири» обязалось надлежащим образом исполнить обязательства по данным договорам, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителей, указанные в технических условиях. Кроме того, в течение 5 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку их выполнения, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств, а также не позднее 5 рабочих дней со дня проведения осмотра осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием напряжения и мощности, составить акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю.

Ответчик М,Е,В, в свою очередь, обязался надлежащим образом исполнить обязательства по заключенному договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, указанные в технических условиях; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участков, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий, принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией, после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 2 рабочих дней со дня получения указанных актов от сетевой организации, надлежащим образом исполнять указанные в разделе 3 договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение, уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которой применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличия на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий.

Технические условия являлись неотъемлемой частью договора, срок их действия составлял 5 лет со дня заключения договора.

Согласно п. 10 размер платы за технологическое присоединение составляет 28 707,37 руб.

В соответствии с п. 15 договора, он может быть расторгнут по требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

24.01.2017г. подписаны технические условия.

Согласно платежному поручению № от 23.08.2022г. М,И,В (супругой ответчика М) произведена оплата за технологическое присоединение в сумме 29 193,94 руб.

Ответчиком представлен акт № от 12.10.2022г. допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии, подписанный представителем ПАО «Россети Сибирь» У,В,С и М,Е,В

Согласно ст. 307 Гражданского кодекса РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (п.1).

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в Кодексе (п.2).

При установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию (п.3).

Статьей 425 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

Законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору.

Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства.

Согласно п. 1 ст. 407 Гражданского кодекса РФ обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

Надлежащее исполнение прекращает обязательство (п. 1 ст. 408 Гражданского кодекса РФ).

Исковое заявление подано в суд 10.03.2023г., таким образом, на момент подачи искового заявления в суд, обязательства по договору № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям сторонами договора исполнены в полном объеме. Указанные обстоятельства при рассмотрении дела не оспаривались.

При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения исковых требований не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194 - 198 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление ПАО «Россети Сибирь» к М,Е,В о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки и убытков оставить без удовлетворения.

    Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Бурятия через Заиграевский районный суд Республики Бурятия в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

    Судья         <данные изъяты>                     Зарбаева В.А.

    Решение в окончательной форме принято 10 ноября 2023г.

    Судья         <данные изъяты>                    Зарбаева В.А.

<данные изъяты>