Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-3191/2023 ~ М-2444/2023 от 05.05.2023

Дело № 2-3191/2023

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

30 августа 2023 года                                город Волжский

Волжский городской суд Волгоградской области в составе:

председательствующего судьи Локтионова М.П.,

при секретаре Бражник Г.С.,

с участием представителя истца Бруева С.В. – Севастьянова А.Б., представителя ответчика ПАО «Россети Юг» в лице филиала «Волгоградэнерго» - Максимовой Е.И.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Бруева С.В. к ПАО «Россети Юг» в лице филиала «Волгоградэнерго» о компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

Бруев С.В. обратился в суд с иском, уточненным в ходе рассмотрения дела, к ПАО «Россети Юг» в лице филиала «Волгоградэнерго» о компенсации морального вреда, указав в обоснование требований, что "."..г. между Хачикян З.В. и ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга») заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №..., по условиям которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств <...>. Согласно п. 11 договора Хачикян З.В. была произведена предоплата в размере 100% в размере 550 рублей. В соответствии с дополнительным соглашением от "."..г. к договору все мероприятия по технологическому присоединению должны быть выполнены до "."..г.. В феврале 2020 года ответчик сменил название на ПАО «Россети Юг». "."..г. представителем Хачикян З.В. – Севастьяновым А.Б. в адрес ответчика была направлена досудебная претензия с требованием осуществить технологическое подключение энергопринимающих устройств на земельном участке заявителя. "."..г. Хачикян З.В. уступила права требования по исполнению договорных обязательств со стороны ответчика по договору №... от "."..г. Бруеву С.В., который в настоящее время является собственником земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>. Фактическое технологическое присоединение осуществлено ответчиком "."..г..

Просит суд, с учетом уточненных требований, взыскать с ответчика в свою пользу компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей.

Определением Волжского городского суда <адрес> от "."..г. принят отказ истца Бруева С.В. от иска к ПАО «Россети Юг» в лице филиала «Волгоградэнерго» в части требований о возложении обязанности исполнения обязательств по договору, взыскании неустойки, производство по делу в указанной части прекращено.

Истец Бруев С.В. в судебное заседание не явился, о слушании дела извещен надлежащим образом.

Представитель истца Севастьянов А.Б. в судебном заседании уточненные исковые требования поддержал, просил требование о компенсации морального вреда удовлетворить в полном объеме.

Представитель ответчика ПАО «Россети Юг» Максимова Е.И. в судебном заседании признала исковые требования в части, не согласна с периодом просрочки исполнения обязательств по договору, дополнительно пояснив, что "."..г. было заключено дополнительное соглашение к договору от "."..г., по которому определен срок исполнения до "."..г., в связи с чем, просрочку исполнения обязательств необходимо считать не с 2020 года, а с "."..г., заявленный размер компенсации морального вреда 30 000 рублей считает существенно завышенным, просила снизить её размер с учетом разумности и справедливости.

Третье лицо Хачикян З.В., представитель третьего лица Управление Росреестра по Волгоградской области в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены.

Суд, выслушав участников процесса, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующему.

Как указано в преамбуле Закона РФ от "."..г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

Согласно ст. 1 Закона РФ от "."..г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» отношения в области защиты прав потребителей регулируются ГК РФ, настоящим Законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

        В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от "."..г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством РФ или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

    По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством РФ об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики). Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению.

    Таким образом, договор технологического присоединения является комплексным, включает элементы договора об оказании услуг, проведении работ.

    Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от "."..г. N 861 (далее - Правила), регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств (подключаемых объектов в сфере теплоснабжения) к электрическим сетям сетевой организации или системе теплоснабжения (далее - технологическое присоединение) и определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям или системе теплоснабжения.

    Согласно пункту 3 указанных Правил, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им названных Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

    Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 указанных Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В судебном заседании установлено, что "."..г. между Хачикян З.В. и ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга») был заключен договор №... об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ВРУ-0,4кВ, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), расположенных по адресу: <адрес> (кадастровый номер земельного участка 34:28:070002:2046), что подтверждается договором от "."..г., техническими условиями от "."..г..

В соответствии с п. 6 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет в течение 15 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединенных энергопринимающих устройств, не позднее 15 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, кстановленного п. 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю

Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую организацию (п. 21 договора).

В соответствии с п. 11 договора Хачикян З.В. была произведена предоплата в размере 100% в размере 550 рублей, что подтверждается чек-ордером от "."..г.5 года.

Согласно подп. "б" п. 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от "."..г. N 861, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению исчисляется со дня заключения договора и не может превышать 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(3), 13(5), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

К заявителям, указанным в пункте 14 Правил относятся физические лица в отношении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых нужд и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Согласно подп. "а" п. 18 Правил, мероприятия по технологическому присоединению включают в себя подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями.

    Неотъемлемой частью заключенного договора являются технические условия для присоединения к электрическим сетям №... от "."..г., в которых перечислены мероприятия по технологическому присоединению, осуществляемые как ответчиком, так и Хачикян З.В.

Согласно заключенным дополнительным соглашениям за 2017 год, 2018 год и 2019 год мероприятия по технологическому присоединению определены сторонами до "."..г..

"."..г. ОАО «МРСК Юг» сменил название на ПАО «Россети Юг», что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ от "."..г..

"."..г. ответчиком в адрес Хачикян З.Л. направлена претензия по договору от "."..г., с требованием о расторжении договора, уплате неустойки, которая оставлена Хачикян З.Л. без удовлетворения.

"."..г. представителем Хачикян З.В. – Севастьяновым А.Б. в адрес ответчика была направлена досудебная претензия с требованием осуществить технологическое подключение энергопринимающих устройств на земельном участке заявителя.

"."..г. Хачикян З.В. уступила права требования по исполнению договорных обязательств со стороны ответчика по договору №... от 5 мая 2015 года Бруеву С.В., который в настоящее время является собственником земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, что подтверждается сведениями из ЕГРН от "."..г..

"."..г. ответчиком в адрес Хачикян З.Л. направлен запрос об актуальности договора от "."..г., об оплате неустойки.

"."..г. истцом в адрес ответчика было направлено уведомление об актуальности договора на технологическое присоединение, оплачена неустойка в размере 1 085 рублей 70 копеек, что подтверждается чеком по операции от "."..г..

"."..г. между ПАО «Россети Юг» и Бруевым С.В. было заключено дополнительное соглашение №..., согласно которого срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению определен со дня заключения настоящего договора по "."..г., что подтверждается дополнительным соглашением от "."..г. и техническими условиями от "."..г..

"."..г. составлен акт об осуществлении технологического присоединения, фактическое технологическое присоединение осуществлено ответчиком "."..г., что не оспаривалось представителем ответчика в судебном заседании.

В силу ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Принимая во внимание, что обязанности, предусмотренные договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, ответчиком выполнены с нарушением установленного договором срока, доказательств обратного суду не представлено, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований истца.

В соответствии со ст.15 Закона РФ от "."..г. №... «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами РФ, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

На основании ст.151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

По общему правилу, закрепленному в статье 1064 ГК РФ, необходимыми условиями для наступления гражданско-правовой ответственности являются: причинение вреда; противоправность поведения причинителя вреда; наличие причинной связи между наступлением вреда и противоправностью поведения причинителя вреда; вина причинителя вреда. При отсутствии хотя бы одного из условий мера гражданской ответственности в виде возмещения или компенсации вреда не может быть применена.

При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред.

Поскольку судом установлено, что ответчиком нарушены права потребителя, то соответственно истец имеет право на компенсацию морального вреда.

Вместе с тем, размер компенсации морального вреда определяется судом с учетом степени нарушения прав истца, который как потребитель испытал определенные неудобства в связи с несвоевременным исполнением обязательств по договору, степени вины ответчика, а также с учетом требований разумности и справедливости.

При данных обстоятельствах, суд считает определить размер компенсации морального вреда в размере 5 000 рублей, полагая указанный размер обоснованным и справедливым, в удовлетворении требований о компенсации морального вреда свыше указанной судом суммы, суд считает необходимым отказать.

В соответствии с ч. 1 ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством РФ.

Истец при подаче искового заявления была освобождена от уплаты государственной пошлины. В связи с чем, с ответчика ПАО «Россети Юг» подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 300 рублей.

С учетом требований ст.ст. 61.1, 61.2 Бюджетного кодекса РФ госпошлина подлежит зачислению в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области.

        Руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░. ░ ░░░ «░░░░░░░ ░░» ░ ░░░░ ░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░ ░░» ░ ░░░░ ░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░░░░░» (░░░ 6164266561) ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░.░. (░░░ 575308409629) ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 5 000 ░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░ ░░» ░ ░░░░ ░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ – ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ 300 ░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░:                                                      ░.░. ░░░░░░░░░

░░░░░░░: ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ 4 ░░░░░░░░ 2023 ░░░░.

░░░░░:                                                                                           ░.░. ░░░░░░░░░