Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-4854/2024 (2-16217/2023;) ~ М-9317/2023 от 26.10.2023

Дело № 2-4854/2024

УИД 24RS0048-01-2023-012577-76

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

15 апреля 2024 года г. Красноярск

Советский районный суд г. Красноярска в составе:

председательствующего судьи Мамаева А.Г.

при секретаре Агеевой Е.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Виноградовой В.В, к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителей,

УСТАНОВИЛ:

Виноградова В.В. обратилась в суд с иском к ПАО «Россети Сибирь», в котором просила обязать ответчика исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.4525.20 от 07.10.2020 в течение 30 дней со дня вступления в силу решения суда, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение земельного участка, расположенного по адресу <адрес>, р-н <адрес>, <адрес> участок №, взыскать неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору в размере 7 176, 40 руб., взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 200 000 руб. Требования мотивированы тем, что истец является собственником земельного участка, расположенного по адресу <адрес>, р-н <адрес>, зем. массив «Манская гора», участок №. Между истцом и ПАО «Россети Сибирь» на основании заявки заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №.№ от 07.10.2020 г., в соответствии с условиями которого срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев ос дня заключения договора. Истцом условия договора в части оплаты, приобретения щита, счетчика, автомата, СИП провода от щитка до столба исполнены. Ответчик в установленный договором срок работы не выполнил, в связи с чем истец обратилась в суд.

Истец Виноградова В.В. в судебном заседании исковые требования поддержала в полном объеме, просила удовлетворить.

Представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь» Левенко М.С. (полномочия подтверждены) в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований. Пояснил, что поскольку дополнительным соглашением № 2 срок выполнения работ продлен до 2024 г., срок исполнения обязательств для ответчика не наступил, в связи с чем требования истца не обоснованы.

Выслушав истца, представителя ответчика, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с положениями ст.ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом; односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Согласно п. 1 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

В силу п. 2 названной статьи отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Согласно положениям п. 1 ст. 26 Федерального закона «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Согласно ч.1 ст.38 ФЗ «Об электроэнергетике», субъекты электроэнергетики, обеспечивающие поставки электрической энергии потребителям электрической энергии, в том числе энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики и территориальные сетевые организации (в пределах своей ответственности), отвечают перед потребителями электрической энергии за надежность обеспечения их электрической энергией и ее качество в соответствии с требованиями технических регламентов и иными обязательными требованиями.

Порядок технологического присоединения установлен в Правилах технологического присоединения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12. 2004 г. N 861.

В соответствии с п. 3 указанных Правил сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим (физическим) лицом. При этом заключение договора является обязательным для сетевой организации (п. 6 Правил).

В перечень существенных условий договора, установленный п. 16 Правил, входит, в том числе, указание на перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению; срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора.

В соответствии с п. 8 (5) главы II Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 861 от 27.12.2004 в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому объединению либо его членам, заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию указанным некоммерческим объединением либо его представителем. В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, и иным лицам, расположенным на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию непосредственно гражданами, ведущими садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, или иными лицами.

Согласно абзацу 2 пункта 23 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861, в случае если в ходе проектирования необходимость частичного отступления от технических условий (в том числе, в части мероприятий, выполняемых на объектах электроэнергетики смежных сетевых организаций) возникает у сетевой организации, сетевая организация вносит соответствующие изменения в технические условия, выданные заявителю при условии, что такие изменения не повлекут необходимости корректировки указанных в заявке сведений, обязательств заявителя, определенных в технических условиях, а также рассчитанной для него платы за технологическое присоединение.

Как установлено судом истец Виноградова В.В. является собственником земельного участка с кадастровым номером №, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, уч. № в земельном массиве с условным названием «Манская гора», район <адрес>.

Согласно условиям типового договора об осуществлении технологического присоединения №.№, ПАО «Россети Сибирь» (сетевая организация) принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Виноградовой В.В. Технологическое присоединение необходимо для энергоснабжения садового дома, расположенного по адресу <адрес>, район <адрес>, земельный массив «Манская гора», уч. №, кадастровый номер земельного участка №.

Пунктом 6 предусмотрено, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

Согласно п. 24 договора, договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета.

07.10.2020 г. истцом Виноградовой В.В. были перечислены в счет оплаты услуги технологического присоединения денежные средства в размере 550 руб., что подтверждается соответствующим кассовым чеком №175.

Таким образом, датой заключения договора № № является 07.10.2020 г.

В силу п. 17 договор может быть изменен по письменному соглашению сторон.

Согласно техническим условиям № объектом присоединения к электрическим сетям Филиал ПАО «Россети Сибирь» - Красноярскэнерго» заявителя Виноградовой В.В. является садовый дом, расположенный по адресу <адрес>, район <адрес>, земельный массив «Манская гора», уч. №, кадастровый номер земельного участка №.

В силу п. 10.2 технических условий ПАО «Росети Сибирь» - «Красноярскэнерго» для электроснабжения объектов заявителя обязуется: выполнить проектную документацию в соответствии с положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством.

Пункт 10.2.1. технических условий предусматривает: строительство ЛЭП 0,4 Кв от точки, указанной в п. № 7 настоящих ТУ, до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом.

Пункт 10.2.2. технических условий предусматривает: выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в точках технологического присоединения электроустановок потребителя к электрическим сетям филиала.

В силу п. 13 технических условий срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В соответствии с дополнительным соглашением № 1 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.4525.20 от 07.10.2020 от 08.12.2022 г. в соответствии с п. 1 срок выполнения сторонами мероприятий по технологическому присоединению, указанный в п. 6 договора и п. 13 технических условий, при условии, что заявитель не нарушает сроки выполнения своих обязательств, устанавливается до 01.06.2023 г.

Данное дополнительное соглашение подписано Виноградовой В.В.

В соответствии с п. 1 дополнительного соглашения № 2 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.4525.20 от 07.10.2020 от 22.09.2023 г. в соответствии с п. 1 срок выполнения сторонами мероприятий по технологическому присоединению, указанный в п. 6 договора и п. 13 технических условий, при условии, что заявитель не нарушает сроки выполнения своих обязательств, устанавливается до 22.09.2024 г.

Данное дополнительное соглашение также было подписано Виноградовой В.В.

Согласно ответа ПАО «Россети Сибирь» от 24.02.2022 г. на обращения Виноградовой В.В. филиал ПАО «Россети Сибирь» с момента заключения договора от 07.10.2020 г. приступил к выполнению своих обязательств по договору (разработке проекта, согласованию мест размещения, оформлению иных правовых документов). О начале выполнения технической части технологического присоединения потребитель будет проинформирован не менее чем за один календарный месяц до начала реализации мероприятий.

Согласно ответа ПАО «Россети Сибирь» от 21.04.2023 г. на обращение Виноградовой В.В., ответчик сообщает, что договором от 07.10.2020 г. предусмотрено выполнение технических условий силами сетевой организации, в том числе строительство ЛЭП 0,4 кВ от точки, указанной в пункте № 7 ТУ, до точки присоединения, находящейся не далее 15 м. во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Со стороны Красноярскэнерго подготовлены технические решения для подключения электроустановки истца, осталось осуществить только строительно-монтажные работы (в т.ч. приобретение материалов и оборудования), выполнение мероприятий запланировано до 30.06.2023 г.

В соответствии с ответом ПАО «Россети Сибирь» от 11.10.2023 г. на обращение Виноградовой В.В. согласно дополнительному соглашению № 2 планируемый срок выполнения мероприятий – 22.09.2024 г.

Согласно п. 1 ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

В силу части 1 статьи 420 Гражданского кодекса Российской Федерации договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

В соответствии с пунктом 6 Правил технологического присоединения технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные Правилами технологического присоединения. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

В силу требований ч. 1 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Частью 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В соответствии с пунктом 16 Правил технологического присоединения договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям должен содержать, в том числе следующие существенные условия: перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению; срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению; размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям. Приложениями № 1 - № 5 к Правилам технологического присоединения утверждены типовые договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Согласно пункту 14 указанных приложений договор может быть изменен по письменному соглашению сторон или в судебном порядке.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, истец Виноградова В.В. заключила с ответчиком дополнительное соглашение, которым установлен новый срок исполнения обязательств по технологическому присоединению – 22.09.2024 г.

Учитывая, что сторонами настоящего спора были согласованы новые сроки исполнения обязательств по проведению мероприятий по технологическому присоединению, срок по исполнению договора по техническому присоединению на момент рассмотрения настоящего гражданского дела не наступил, следовательно, у ответчика отсутствуют правовые основания для досрочного исполнения обязательств по заключенному договору.

Принимая во внимание, что нарушений сроков исполнения ответчиком своих обязательств по договору технологического присоединения (с учетом заключенного истцом дополнительного соглашения к договору) допущено не было, следовательно, отсутствуют правовые и фактические основание для взыскания с ответчика в пользу истца неустойки, компенсации морального вреда.

При таких обстоятельствах, в удовлетворении исковых требований Виноградовой В.В. к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителей, надлежит отказать.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении исковых требований Виноградовой В.В, к ПАО «Россети Сибирь» о возложении обязанности по исполнению договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 07.10.2020 г., взыскании неустойки, компенсации морального вреда, - отказать.

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Судебную коллегию по гражданским делам Красноярского краевого суда с подачей жалобы через Советский районный суд г. Красноярска в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Председательствующий А.Г. Мамаев

Мотивированное решение составлено 06.05.2024 г.