Судебный акт #1 (Определение) по делу № 2-1699/2021 ~ М-1153/2021 от 13.05.2021

78RS0003-01-2021-001899-36

Дело № 2-1699/2021

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Санкт-Петербург                                                              30 августа 2021 года

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга в составе председательствующего судьи Пономаревой А.А.,

при секретаре ФИО4,

с участием: представителя истицы – адвоката ФИО5,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ООО «Вейк-Парк СПб» о расторжении договора, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга с иском к ООО «Вейк-Парк СПб» о расторжении договора, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов.

До начала судебного заседания от представителей истицы и ответчика поступило ходатайство об утверждении заключенного сторонами мирового соглашения о нижеследующем:

1. По настоящему мировому соглашению стороны признают, что по состоянию на «09» июля 2021 года, путем использования предусмотренных ГПК РФ примирительных процедур, судебный спор урегулирован в соответствии с условиями, изложенными в настоящем мировом соглашении. Каких-либо иных договоренностей в рамках спора между сторонами не имеется.

2. Ответчик подтверждает, что безналичный платеж в размере 623 000 (Шестьсот двадцать три тысячи) рублей 00 копеек, произведенный ФИО2 в пользу ФИО3 на основании платежного поручения №*** от **.**.****, фактически является оплатой работ от истца в пользу ответчика по договору строительного подряда №*** от **.**.****, в соответствии с п. 2 графика платежей (приложением №*** к договору строительного подряда №*** от **.**.****). Вышеуказанные денежные средства получены ответчиком в счет оплаты стоимости работ в полном объеме.

3. Стороны пришли к взаимному соглашению о расторжении договора строительного подряда №*** от **.**.**** с момента подписания настоящего мирового соглашения.

4. Стороны не требуют возвращения того, что было ими исполнено до расторжения договора строительного подряда №*** от **.**.****.                      В частности, незаконченный результат работ ответчика в виде объекта незавершенного строительства, переходит в собственность истца, в том числе все строительные элементы и материалы, составляющие комплект дома. Ответчик полностью отказывается от возмещения каких-либо расходов и затрат по договору строительного подряда №*** от **.**.****. Денежные средства в размере 1 246 000 (Один миллион двести сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек, оплаченные истцом в пользу ответчика по договору строительного подряда №*** от **.**.****, переходят в собственность Ответчика.

5. Истец имеет требования к ответчику об уплате штрафных санкций за нарушение сроков выполнения работ по договору строительного подряда №*** от **.**.****, о компенсации морального вреда. Требования Истца удовлетворяются следующим образом:

    В связи с тем, что ответчик так и не выполнил работы, не сдал их результат истцу, окончательный платеж в размере 523 000 (Пятьсот двадцать три тысячи) рублей 00 копеек, указанный в п. 3 графика платежей (приложение №*** к договору строительного подряда №*** от **.**.****), ответчику не выплачивается. От уплаты указанной в настоящем пункте денежной суммы ответчик отказывается в полном объеме и просит ограничить размер штрафных санкций;

    Затраты ответчика, произведенные в рамках замены используемых материалов на более дорогостоящие материалы, в размере 90 372 (Девяносто тысяч триста семьдесят два) рубля 00 копеек, а также любые другие расходы и затраты, произведенные в рамках исполнения обязательств (выполнения работ) по договору строительного подряда №*** от **.**.****, ответчику не возмещаются, а все закупленные материалы и результат произведенных затрат являются собственностью истца;

    В срок до **.**.**** ответчик выплачивает истцу денежные средства в качестве частичного погашения неустойки за нарушение сроков выполнения работ и компенсации морального вреда в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Денежные средства уплачиваются путем безналичного перевода на банковские реквизиты истца: получатель ФИО1, номер счета №*** 540,банк получателя СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 044030653, корр. счет 30№***, ИНН 7707083893, КПП 784243001. Датой уплаты денежных средств является дата их поступления на банковский счет истца. В подтверждение произведенного перевода ответчик обязуется направить истцу платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

    После реализации предусмотренных п.п. 5.1.-5.3 условий мирового соглашения и его заключения, требования истца к ответчику об уплате штрафных санкций за нарушение сроков выполнения работ по договору строительного подряда №*** от **.**.****, о компенсации морального вреда, считаются удовлетворенными в полном объеме. Права повторного заявления указанных в настоящем пункте мирового соглашения требований истец не имеет.

                6. Истец, подтверждает, что с момента заключения настоящего мирового соглашения у него отсутствуют претензии к ответчику о взыскании неустойки за просрочку удовлетворения требования о возврате уплаченной денежной суммы по договору строительного подряда №*** от **.**.****, в размере 3 % от 1 246 000 рублей 00 копеек, за каждый день просрочки, начиная с **.**.**** по день фактического исполнения обязательств. Права повторного заявления указанных в настоящем пункте мирового соглашения требований Истец не имеет.

              7. За просрочку исполнения обязательств по уплате денежных средств в соответствии с условиями, предусмотренными п. 5.3. настоящего мирового соглашения, ответчик обязуется уплатить истцу неустойку в размере 1 % от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.

              8. Стороны обязуются направить настоящее мировое соглашение на утверждение в Дзержинский районный суд <адрес> в течение 3 (трех) календарных дней с момента его подписания.

              9. Расходы по оплате услуг представителей сторон, а также иные расходы, прямо или косвенно связанные с настоящим делом, в том числе судебные расходы по уплате государственной пошлины, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.

              10. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

              11. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для сторон соглашения, один экземпляр представляется в материалы дела.

              12. Мировое соглашение вступает в силу с даты его утверждения Дзержинским районным судом <адрес> и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

              В судебном заседании представитель истицы ходатайство об утверждении мирового соглашения поддержал, пояснив, что частично оно уже исполнено сторонами. Также представитель истицы просил отменить меры по обеспечению иска в виде ареста на имущество ответчика, принятые определением от **.**.****.

    Выслушав представителей истицы, исследовав материалы дела, суд находит ходатайство об утверждении мирового соглашения подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

    Согласно ч. 1 ст. 39 ГПК РФ истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением.

Как следует из содержания мирового соглашения, заключенного сторонами, оно не нарушает прав и законных интересов, как сторон соглашения, так и других лиц, заключено добровольно, содержит указание на то, что последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения сторонам разъяснены и понятны.

В ходе судебного заседания представитель истицы волеизъявление на заключение мирового соглашения и его утверждение судом подтвердил, о последствиях прекращения производства по делу по данному основанию предупрежден.

При таких обстоятельствах суд полагает возможным утвердить мировое соглашение, заключенное сторонами на изложенных в нем условиях.

В соответствии с ч. 13 ст. 153.10 ГПК РФ утверждение мирового соглашения в суде первой инстанции влечет за собой прекращение производства по делу полностью или в части.

В силу абз. 5 ст. 220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае, если стороны заключили мировое соглашение, и оно утверждено судом.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 39, 101, 153.10, 173, 220, 221, 224, 225 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

           ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░1 ░ ░░░ «░░░░-░░░░ ░░░» ░ ░░░░░░░░░░░░░:

1. ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░ «09» ░░░░ 2021 ░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░. ░░░░░-░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░.

2. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 623 000 (░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░) ░░░░░░ 00 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░2 ░ ░░░░░░ ░░░3 ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №*** ░░ **.**.****, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ №*** ░░ **.**.****, ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 2 ░░░░░░░ ░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░ №*** ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ №*** ░░ **.**.****). ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░.

3. ░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ №*** ░░ **.**.**** ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

4. ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ №*** ░░ **.**.****.                      ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░-░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ №*** ░░ **.**.****. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 1 246 000 (░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░ 00 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ №*** ░░ **.**.****, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

5. ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ №*** ░░ **.**.****, ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░:

    ░ ░░░░░ ░ ░░░, ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 523 000 (░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░) ░░░░░░ 00 ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░. 3 ░░░░░░░ ░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░ №*** ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ №*** ░░ **.**.****), ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░. ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░;

    ░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ 90 372 (░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░) ░░░░░ 00 ░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░ ░░░░░) ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ №*** ░░ **.**.****, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░;

    ░ ░░░░ ░░ **.**.**** ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 250 000 (░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░ 00 ░░░░░░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░: ░░░░░░░░░░ ░░░1, ░░░░░ ░░░░░ №*** 540,░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░░, ░░░ 044030653, ░░░░. ░░░░ 30№***, ░░░ 7707083893, ░░░ 784243001. ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░. ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░.

    ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░.░. 5.1.-5.3 ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ №*** ░░ **.**.****, ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░. ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░.

                6. ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░, ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ №*** ░░ **.**.****, ░ ░░░░░░░ 3 % ░░ 1 246 000 ░░░░░░ 00 ░░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ **.**.**** ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░. ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░.

                7. ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 5.3. ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 1 % ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░.

                8. ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ <░░░░░> ░ ░░░░░░░ 3 (░░░░) ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░.

                9. ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░.

                10. ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░.

               11. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░: ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░.

                12. ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ <░░░░░> ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░1 ░ ░░░ «░░░░-░░░░ ░░░» ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

    ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░. 2 ░░. 153.11 ░░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ VII ░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░-░░░░░░░░░░ ░░ **.**.****, ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░-░░░░ ░░░» ░░ ░░░░░ 3 026 000 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░-░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░                                                                                   ░.░. ░░░░░░░░░░