Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-2542/2024 (2-10569/2023;) ~ М-8953/2023 от 22.11.2023

Дело № 2-2542/2024

УИД 23RS0047-01-2023-011766-65

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

г. Краснодар                            01 февраля 2024 г.

Советский районный суд г. Краснодара в составе

судьи                     Овдиенко В.Е.,

при секретаре            Степанцовой Е.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Орленко Н. Ю. к ИП Тагильцевой С. Н. о взыскании денежных средств,

установил:

Орленко Н.Ю.обратилась в суд с иском к ИП Тагильцевой С.Н. о взыскании денежных средств. В обоснование иска указала, что ответчик, в соответствии с                  п. 2.2 Договора подряда от 15.08.2023 обязался в срок сорок два дня с момента начала работ по заданию истца выполнить следующие работы: демонтаж ванной, демонтаж зеркала, раковины, плитки стены, демонтаж плитки по/щ; демонтаж пластикового потолка, демонтаж двери, демонтаж труб отопления, демонтаж батареи, вывоз мусора. Итого демонтаж 20 000 руб.; подготовка пола к керамограниту: подливка пола, выравнивание. Разводка половой канализации, вод развод, монтаж отопления, монтаж ванной, монтаж керамогранита (стены и пола) монтаж батареи, установка тумбы под раковину, монтаж раковины, установка смесителей, монтаж зеркала, монтаж натяжного потолка, монтаж освещения, монтаж межкомнатной двери, электрика; демонтаж старой проводки, монтаж новой проводки, монтаж полотенцедержателя, вывоз мусора. Стоимость второго и третьего пункта 110 000 руб. Итого по работам 130 000 руб. Из перечисленных работ ответчик сделал демонтаж на 20 000 руб. Всё разломал, вывез мусор и больше никаких работ не проводил, ссылаясь на нехватку людей. После проведения демонтажа ответчиком истец не может пользоваться ванной и туалетом, и в доме нет отопления. Согласно Договора подряда от 15.08.2023 и договорённости с подрядчиком истец предварительно вносит предоплату за работы и приобретаемые материалы в следующем порядке; от 15.08.2023 118 000 руб. -авансирование работ и материалов, 18.08.2023 – 100 000 руб. для закупки товаров, эта сумма не включена в письменный договор, и от 21.08.2023 9332 руб. на покупку двери, эта сумма также не включена в письменный договор. Истцом ответчику все перечисленные выше суммы оплачены полностью что подтверждается чеками Сбербанка. По настоящее время указанные работы ответчиком выполнены не были, кроме демонтажа ванной комнаты стоимостью в 20 000 руб. Неисполнением Договора подряда от 15.08.2023 истцу были причинены убытки в виде сломанного туалета, ванной и отопления, дом затоплен водой из-за демонтажа отопление. На требование (претензию) истца от 15.10.2023 о возврате выплаченных денег, в связи с неисполнением договора подрядав размере 227 332 руб., ответчик ничего не ответил, и денег не вернул. Просит суд взыскать с ответчика в пользу истца предварительную оплату в размере 227332 руб., судебные расходы.

    Истец в судебное заседание не явилась, извещена надлежащим образом, просила суд рассмотреть дело в свое отсутствие.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, что подтверждается материалами дела, судебная корреспонденция получена адресатом, о причинах неявки суду не сообщил.

В соответствии с ч.4 ст.167, ст.233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, если он не сообщили суду об уважительных причинах неявки и не просили рассмотреть дело в свое отсутствие, в порядке заочного производства.

Возражений относительно исковых требований ответчик не представил и не просил о рассмотрении дела в свое отсутствие. Суд считает возможным рассмотреть настоящее гражданское дело в отсутствие ответчика, в порядке заочного производства.

Суд, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В силу пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В силу ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

Ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Судом установлено, что 15.08.2023 между истцом и ответчиком заключен договор подряда на ремонтные работыб/н, в соответствии с которым ответчик обязался, в соответствии с п. 2.2 Договора подряда от 15.08.2023 обязался в срок сорок два дня с момента начала работ по заданию истца выполнить следующие работы: демонтаж ванной, демонтаж зеркала, раковины, плитки стены, демонтаж плитки по/щ; демонтаж пластикового потолка, демонтаж двери, демонтаж труб отопления, демонтаж батареи, вывоз мусора. Итого демонтаж 20 000 руб.; подготовка пола к керамограниту: подливка пола, выравнивание. Разводка половой канализации, вод развод, монтаж отопления, монтаж ванной, монтаж керамогранита (стены и пола) монтаж батареи, установка тумбы под раковину, монтаж раковины, установка смесителей, монтаж зеркала, монтаж натяжного потолка, монтаж освещения, монтаж межкомнатной двери, электрика; демонтаж старой проводки, монтаж новой проводки, монтаж полотенцедержателя, вывоз мусора. Стоимость второго и третьего пункта 110 000 руб. Итого по работам 130 000 руб.

Во исполнение условий договора истец оплатила аванс в размере 118 000 руб., 18.08.2023 оплатила 100 000 руб. для закупки товаров, эта сумма не включена в письменный договор, и 21.08.2023 9332 руб. на покупку двери, эта сумма                 также не включена в письменный договор.

Истцом ответчику все перечисленные выше суммы оплачены полностью что подтверждается чеками Сбербанка.

В соответствии с ч. 1, ч. 2 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров (ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Указанные в пункте 2 статьи 405 Гражданского кодекса Российской Федерации последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков (ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Доказательств выполненных работ ответчиком не представлено, в то время как срок выполнения работ, предусмотренный условиями договора, наступил. Обратного ответчиком суду не представлено.

Следовательно, денежные средства, подлежащие возврату составляют 227 332 руб.

Также с ответчика в соответствии со ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины в размере 5 473,32 руб.

Руководствуясь ст.ст. 194-199, 233-237 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования Орленко Н. Ю. к ИП Тагильцевой С. Н. о взыскании денежных средству удовлетворить.

Взыскать с ИП Тагильцевой С. Н. в пользу Орленко Н. Ю. сумму аванса в размере 227 332 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 5 473,32 рублей, а всего 232 805 (двести тридцать две тысячи восемьсот пять) рублей 32 копейки.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья Советского районного суда

г. Краснодара                                                                 В.Е. Овдиенко