Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-2801/2023 (2-18349/2022;) от 05.10.2022

Дело № 2-2801/2023 (2-18349/2022;)

23RS0031-01-2022-005542-72

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 мая 2023 года                                г. Краснодар

Прикубанский районный суд г. Краснодара

в составе:

председательствующего судьи                 Шевцовой А.А.

с участием помощника судьи         Скляровой С.М.

    рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО2 к ФИО3, ФИО4 о защите прав потребителей,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО2 обратилась в суд с иском к ФИО3, ФИО4 о защите прав потребителей.

В обоснование иска указывая, что <данные изъяты>. между заказчиком в лице ФИО2 и подрядчиком в лице ФИО3 заключен договор подряда на строительно-отделочные работы, по условиям которого подрядчик обязался в установленный договором срок провести строительно-отделочные работы и установку оборудования в следующих помещениях здания по адресу: г. Краснодар, ул. Клубная, дом <данные изъяты> кв.65, а заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную договором цену.

В соответствии с п.<данные изъяты>. договора стоимость работ составила <данные изъяты> рублей.

Указанная сумма в полном объеме была перечислена при заключении договора супруге подрядчика, что подтверждается платежным документом №<данные изъяты> от <данные изъяты>.

Кроме того, для покупки подрядчиком строительных материалов на расчетный счет ФИО4 перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

Таким образом, в общей сумме по договору подрядчику уплачена сумма <данные изъяты> рублей. Срок окончания работ сторонами в Договоре определен <данные изъяты>.

В нарушение указанных условий ФИО3 принятые на себя обязательства в установленный договором срок в полном объеме не выполнил, при этом в уже проведенных работах выявлены недостатки.

При этом строительные материалы на приобретение которых подрядчику перечислялись денежные средства ФИО2 не переданы.

Учитывая что досудебная претензия от <данные изъяты>. с требованием о расторжении договора подряда и взыскании денежных средств осталась без удовлетворения, ФИО2 обратилась в суд с данным иском, в котором просит расторгнуть договор подряда на строительно-отделочные работы от <данные изъяты>., заключенный между ФИО2 и ФИО3, взыскать с него и ФИО4 в свою пользу денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, неустойку в размере <данные изъяты>% за каждый день просрочки начиная с <данные изъяты>., компенсацию морального вреда в размере <данные изъяты> рублей, штраф в размере <данные изъяты>% от суммы присужденной в пользу потребителя.

Представитель истца по доверенности ФИО9 требования иска поддержала, настаивала на их удовлетворении.

Ответчики ФИО7, ФИО8 в судебное заседание не явились, о дате, времени и месте рассмотрении дела извещались надлежащим образом, причин не явки суду не сообщили, ходатайств об отложении в суд не поступало.

В соответствии со ст. <данные изъяты> ГПК РФ лица, участвующие в деле, извещаются или вызываются в суд заказным письмом с уведомлением о вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова и его вручение адресату.

Судебное извещение, адресованное лицу, участвующему в деле, направляется по адресу, указанному лицом, участвующим в деле, или его представителем. В случае, если по указанному адресу гражданин фактически не проживает, извещение может быть направлено по месту его работы.

В силу требований ст. <данные изъяты> ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

В пункте <данные изъяты> Постановления Пленума Верховного Суда РФ от дата № <данные изъяты> «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что по смыслу пункта <данные изъяты> статьи <данные изъяты> ГК РФ юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно быть направлено по адресу его регистрации по месту жительства или пребывания либо по адресу, который гражданин указал сам (например, в тексте договора), либо его представителю (пункт <данные изъяты> статьи <данные изъяты> ГК РФ).

При этом необходимо учитывать, что гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресам, перечисленным в абзацах первом и втором настоящего пункта, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя.

Судом требования ст. <данные изъяты> ГПК РФ выполнены в полном объеме.

Согласно ч. <данные изъяты> ст. <данные изъяты> ГПК РФ в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства.

Выслушав мнение представителя истца, исследовав материалы дела, оценив все доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему.

Согласно ст. <данные изъяты> ГК РФ, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают: из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (п. <данные изъяты> ст. <данные изъяты> ГК РФ).

В соответствии со ст. <данные изъяты> ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой.

Согласно ст.<данные изъяты> ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда.

В соответствии с п. <данные изъяты> ст. <данные изъяты> ГК РФ случаях, когда по договор строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина, к такому договору соответственно применяются правила параграфа <данные изъяты> главы <данные изъяты> Кодекса о правах заказчика по договору бытового подряда. В части, не урегулированной нормами договора бытового подряда, применяются общие положения о договоре подряда.

Так, согласно п. п. <данные изъяты>, <данные изъяты> ст. <данные изъяты> ГК РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

В силу требований ст.<данные изъяты> ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Как следует из материалов дела, <данные изъяты>. между заказчиком в лице ФИО2 и подрядчиком в лице ФИО3 заключен договор подряда на строительно-отделочные работы, по условиям которого подрядчик обязался в установленный договором срок провести строительно-отделочные работы и установку оборудования в следующих помещениях здания по адресу: г. Краснодар, ул. Клубная, дом <данные изъяты> кв.65, а заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную договором цену.

В соответствии с п.<данные изъяты> Договора по завершении работ подрядчик сдает, а заказчик принимает по акту выполненную подрядчиком работу. За работу, выполненную субподрядчиками и другими контрагентами подрядчика, подрядчик отвечает как за свою собственную работу.

В соответствии с п.<данные изъяты>. договора стоимость работ составила <данные изъяты> рублей.

При заключении договора истец произвел полную оплату стоимости заявленных услуг, что подтверждается платежным документом №<данные изъяты> от <данные изъяты>.

Кроме того, для покупки подрядчиком строительных материалов на расчетный счет ФИО4 перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

Указанные факты установлены в ходе судебного разбирательства и сторонами не оспорены.

Таким образом, в общей сумме по договору подрядчику уплачена сумма <данные изъяты> рублей. Срок окончания работ сторонами в Договоре определен <данные изъяты>.

Судом установлено, что в нарушение указанных условий ФИО3 принятые на себя обязательства в установленный договором срок в полном объеме не выполнил, при этом в уже проведенных работах выявлены недостатки.

Исходя из положений ст.<данные изъяты> Закона РФ от <данные изъяты>. № <данные изъяты> «О защите прав потребителей» продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору.

При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется.

Если законами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к товару (работе, услуге), продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий этим требованиям.

В соответствии с п.<данные изъяты> ст.<данные изъяты> Закона РФ от <данные изъяты>. № <данные изъяты> «О защите прав потребителей» потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги), соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги), безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного выполнения работы. При этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь, возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы (оказанной услуги) или иные существенные отступления от условий договора.

В рассматриваемом случае истец, обнаружив существенные недостатки выполненной работы и отступления от условий договора, воспользовалась предоставленным правом и отказалась от исполнения договора заключенного с подрядчиком в лице ФИО3

Материалами дела подтверждено, что <данные изъяты>. ФИО2 обратилась к ФИО3 с требованиями о расторжении договора подряда и взыскании денежных средств, которые выполнены не были.

В соответствии со ст.<данные изъяты> ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором. По требованию одной из сторон договор может быть изменен и расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной, в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Согласно ст. ст. <данные изъяты> и <данные изъяты> ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В силу п. <данные изъяты> ст. <данные изъяты> ГК никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

При таких обстоятельствах, суд находит правомерными и подлежащими удовлетворению требования истца о расторжении договора подряда на строительно-отделочные работы от <данные изъяты>. и взыскании уплаченных по нему денежных средств в размере <данные изъяты> рублей с ФИО3

При этом не имеется правовых оснований для взыскания указанных денежных средств с ФИО4 в силу отсутствия договорных отношений между ней и истцом.

Разрешая требования иска в части взыскания неустойки суд приходит к следующим выводам.

Так в соответствии с п.<данные изъяты> ст.<данные изъяты> Закона РФ от <данные изъяты>. N <данные изъяты> "О защите прав потребителей" требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом <данные изъяты> статьи <данные изъяты> и пунктами <данные изъяты> и <данные изъяты> статьи <данные изъяты> настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования.

За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом <данные изъяты> статьи <данные изъяты> настоящего Закона (п.<данные изъяты> ст. <данные изъяты> Закона РФ от <данные изъяты>. N <данные изъяты> "О защите прав потребителей").

В силу требований п.<данные изъяты> ст.<данные изъяты> Закона РФ от <данные изъяты>. № <данные изъяты> «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта <данные изъяты> настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом <данные изъяты> настоящей статьи.

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Согласно п.<данные изъяты> ст.<данные изъяты> ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Поскольку в ходе судебного разбирательства установлен факт нарушения прав потребителя, наличие каких-либо уважительных причин, препятствующих выполнению требований истца в досудебном порядке и в установленные законом сроки ответчиком не представлено, суд приходит к выводу об удовлетворении требований истца о взыскании с ФИО3 неустойки в размере <данные изъяты>% за каждый день просрочки начиная с <данные изъяты>. до <данные изъяты>..

Согласно расчетам истца размер неустойки за указанный период составляет <данные изъяты> рублей, которую суд с учетом требований ст.<данные изъяты> ГК РФ считает обоснованным снизить до <данные изъяты> рублей.

Согласно ст. <данные изъяты> Закона РФ от <данные изъяты> № <данные изъяты> «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Поскольку факт нарушения ответчиком прав потребителя установлен в судебном заседании и в силу разъяснений в п. <данные изъяты> постановления Пленума Верховного Суда РФ от <данные изъяты>. N <данные изъяты> "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", является достаточным основанием для удовлетворения требований о взыскании компенсации морального вреда, суд приходит к выводу об обоснованности требований истца в данной части.

Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме (ст.<данные изъяты> ГК РФ).

Определяя размер компенсации морального вреда, суд учитывает характер причиненных ФИО2 нравственных страданий, длительность неисполнения требования о возврате денежных средств, принцип разумности и справедливости, приходит к выводу о том, что в ее пользу подлежит взысканию компенсация морального вреда в размере <данные изъяты> рублей.

Оснований для взыскания компенсации морального вреда в заявленном истцом размере не имеется.

Согласно п. <данные изъяты> ст. <данные изъяты> Закона РФ от <данные изъяты>. № <данные изъяты> «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В соответствии с п. <данные изъяты> Постановления Пленума Верховного Суда РФ от <данные изъяты>. N <данные изъяты> «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав <данные изъяты>, при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом "О защите прав потребителей", которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду.

Принимая во внимание, что обращение истца в суд за защитой нарушенного права вызвано именно неисполнением ответчиком добровольно требований потребителя о возврате денежных средств в связи с отказом от исполнения договора, суд считает необходимым взыскать с ФИО3 в пользу истца предусмотренный п. <данные изъяты> ст. <данные изъяты> Закона РФ от <данные изъяты> № <данные изъяты> «О защите прав потребителей» штраф.

Размер штрафа согласно расчетам суда составляет <данные изъяты> рублей (из расчета <данные изъяты> рублей + <данные изъяты> рублей + <данные изъяты> рублей х <данные изъяты>%).

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. <данные изъяты>, <данные изъяты> ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ФИО2 к ФИО3, ФИО4 о защите прав потребителей - удовлетворить частично.

Расторгнуть договор подряда на строительно-отделочные работы от <данные изъяты>., заключенный между ФИО2 /<данные изъяты> года рождения, паспорт гражданина РФ серии <данные изъяты> номер <данные изъяты> выдан Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> <данные изъяты>., код подразделения <данные изъяты>/ и ФИО3 /паспорт <данные изъяты> №<данные изъяты>/.

Взыскать с ФИО3 /паспорт <данные изъяты> №<данные изъяты>/ в пользу ФИО2 /<данные изъяты> года рождения, паспорт гражданина РФ серии <данные изъяты> номер <данные изъяты> выдан Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> <данные изъяты>, код подразделения <данные изъяты>/ денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, неустойку в размере <данные изъяты> рублей, компенсацию морального вреда в размере <данные изъяты> рублей, штраф в размере <данные изъяты> рублей.

В удовлетворении остальной части требований иска - отказать.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий: