Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-505/2023 ~ М-383/2023 от 30.05.2023

УИД: 68RS0012-01-2023-000559-78 Дело № 2-505/2023

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

31 июля 2023 года     г. Мичуринск

Мичуринский районный суд Тамбовской области в составе:

судьи Чекановой А.А.,

при секретаре Федоровской Т.В.,

с участием представителя истца АО «Газпром газораспределение Тамбов» по доверенности Трофимова А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Акционерного общества «Газпром газораспределение Тамбов» к Помореву О.В. о расторжении договора, взыскании убытков в виде фактических затрат и неустойки,

установил:

Акционерное общество «Газпром газораспределение Тамбов» (далее АО «Газпром газораспределение Тамбов») обратилось в суд с иском к Помореву О.В. (с учетом уточненного искового заявления) о расторжении договора о подключении объекта капитального строительства № 20-7-6700-26-36369 от 10.06.2020 года, заключенного между истцом и ответчиком, взыскании убытков в виде фактически понесенных расходов по договору о подключении в размере 22 514 руб., неустойки по договору о подключении в размере 584 руб., расходов по уплате государственной пошлины в размере 6 893 руб..

В обоснование иска указано, что на основании поступившей в адрес АО «Газпром газораспределение Тамбов» заявки от Поморева О.В. 08.06.2020 года, 10.06.2020 года между АО «Газпром газораспределение Тамбов», и Поморевым О.В., был заключен договор № 20-7-6700-26-36369 о подключении объекта капитального строительства - жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>.

В соответствии с условиями договора истец принял на себя обязательство по осуществлению подключения к сети газораспределения объекта ответчика с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях подключения. Ответчик в свою очередь обязался подготовить сеть газопотребления и газоиспользующее оборудование к подключению и внести определенную договором плату за технологическое присоединение.

В соответствии с п. 10 Договора о подключении размер платы за подключение рассчитан в соответствии с Приказом управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 30 октября 2019 г. № 92-п "Об установлении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Тамбов» и размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, на 2020 год и составляет 37 836 руб. с учетом НДС.

Плата за подключение должна быть внесена ответчиком в следующем порядке: 50 % платы, что составляет 18 918 руб. - в течение 11 рабочих дней со дня заключения договора, 35 % платы, что составляет 13 242, 60 руб. - в течение 11 рабочих дней со дня выполнения истцом обязательств по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точки (точек) подключения; 15 % платы, что составляет 5 675,40 руб. - в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении.

28.08.2020 года от ответчика поступило заявление о расторжении договора о подключении. На основании указанного заявления истец вручил ответчику Соглашение о расторжении договора о подключении от 15.09.2020 года, предусматривающее возмещение истцу фактически понесенных затрат по договору в сумме 22 514, 50 руб.

20.01.2021 года от Поморева О.В. поступило уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора о подключении.

Ответным письмом-претензией истец повторно проинформировал Поморева О.В. о необходимости произвести компенсацию фактически понесенных затрат по договору в сумме 22 514, 50 руб., а также повторно направил Соглашение о расторжении договора о подключении. До настоящего времени ответчиком не возвращено истцу подписанное Соглашение о расторжении договора о подключении, фактически понесенные затраты не компенсированы.

До получения от ответчика письма о расторжении Договора о подключении, истцом во исполнение договора выполнены подготовительные работы по подготовке проектной документации для строительства сети газораспределения до границы земельного участка ответчика, но плата по договору о подключении ответчиком не вносилась.

В связи с выполнением истцом для Поморева О.В. мероприятий по договору о подключении (до момента получения от последнего уведомления о расторжении Договора) у истца возникли убытки в виде фактически понесенных расходов в размере 22 514, 50 руб.

Кроме того, ответчик должен оплатить неустойку за период просрочки с 11.07.2020 по 28.08.2020 в размере 584 руб.

Подпунктом «и» п. 83 Правил № 1314, а также п. 18 Договора о подключении предусмотрена обязанность каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0.014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за технологическое присоединение по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки.

Таким образом, Поморев О.В., просрочивший обязательство по внесению 50% платы по Договору о подключении обязан уплатить истцу неустойку.

Подлежащая оплате ответчиком неустойка по Договору о подключении, рассчитанная по дату направления ответчиком истцу заявления о расторжении Договора, составляет 584 руб. и рассчитывается исходя из количества дней просрочки платежа с 11.07.2020 по 28.08.2020 = 49 дней и размера 50% платы по Договору о подключении.

Представитель истца АО «Газпром газораспределение Тамбов» по доверенности Трофимов А.А. исковые требования поддержал, пояснил, что 08.06.2020 года Поморев О.В. обратился с заявкой о заключении договора о техническом присоединении объекта капитального строительства, расположенного по адресу: <адрес>, предоставив правоустанавливающие документы на данный объект, а именно регистрационное свидетельство о праве собственности, кроме того, были предоставлены документы удостоверяющие личность и ситуационный план. Все документы были проверены сотрудником, замечаний не было. 10.06.2020 года был составлен договор о подключении и 29.06.2020 года Поморев О.В. его получил и подписал. Никаких замечаний по договору не поступило. После заключения договора геодезическая группа, которая входит в отдел капитального строительства, провела подготовительные работы. 28.08.2023 года Поморев О.В. обратился с заявлением о расторжении договора. Мотивировав свое решение тем, что он с братом у которого имеется жилой дом по адресу: <адрес>, решили газифицировать его, а объект капитального строительства, расположенный по адресу <адрес> они газифицировать не могут. Сотрудники АО «Газпром газораспределение Тамбов» пояснили, что уже начали выполнять условия договора, а также, что выполнен ряд подготовительных мероприятий. Расторгнуть договор возможно в том случае, когда будут оплачены понесенные расходы. Был произведен расчет затрат, было составлено соглашение о расторжении. Соглашение о расторжении от 15.09.2020 года получено Поморевым О.В. 20.09.2020 года. 20.01.2021 года от Поморева О.В. поступило уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке. Расторгнуть договор в одностороннем порядке Поморев О.В. не может. В соответствии с п. 17 Договора у него нет права на одностороннее расторжение договора, в связи с тем, что договор может быть расторгнут в одностороннем порядке только при нарушении исполнителем обязательств. Никаких нарушений допущено не было. Уведомление о расторжении договора не принято. В адрес Поморева О.В. была направлена претензия и повторно направлено соглашение о расторжении. Ответа от Поморева О.В. не поступило. 11.09.2020 года в АО «Газпром газораспределение Тамбов» обратился его брат Поморев В.В. с заявлением о заключении договора о техническом присоединении <адрес>, а также предоставлены документы на объект капитального строительства. С ним был заключен договор, все условия выполнены, договор оплачен. В суд ошибочно был направлен договор заключенный не с Поморевым О.В., а с Поморевым В.В., в данном договоре все условия выполнены.

Ответчик Поморев О.В. в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного разбирательства извещен надлежащим образом, о рассмотрении дела в своё отсутствие не просил.

Согласно ч. 1 ст. 233 ГПК РФ в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствии, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства.

Судом принято решение о рассмотрении гражданского дела в порядке заочного производства.

    Суд, выслушав представителя истца, изучив материалы гражданского дела, доводы иска, проанализировав и оценив собранные по делу доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, учитывая относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, приходит к следующему.

Как следует из материалов дела, на основании поступившей 08.06.2020 года от Поморева О.В. в адрес АО «Газпром газораспределение Тамбов» заявки, 10.06.2020 года между АО «Газпром газораспределение Тамбов» и Поморевым О.В. был заключен договор № 20-7-6700-26-36369 о подключении объекта капитального строительства - жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>

В соответствии с условиями договора истец принял на себя обязательство по осуществлению подключения к сети газораспределения объекта ответчика с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях подключения. Ответчик в свою очередь обязался подготовить сеть газопотребления и газоиспользующее оборудование к подключению и внести определенную договором плату за технологическое присоединение.

Ответчик подписал договор, технические условия № 289 от 22.09.2020 года и согласился с платой за подключение объекта капитального строительства, что отражено в пункте 3 договора от 17.09.2020 года.

В соответствии с условиями договора истец принял на себя обязательство по осуществлению подключения к сети газораспределения объекта ответчика.

Ответчик в свою очередь обязался внести определенную договором плату за технологическое присоединение.

Подключение объекта по условиям договора производится не позднее 8 месяцев с момента заключения договора при условии надлежащего и своевременного выполнения сторонами своих обязательств.

Плата за технологическое присоединение в соответствии со ст. 23.2 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (далее ФЗ «О газоснабжении») подлежит государственному регулированию, устанавливается в соответствии с Правилами № 1314, постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации» (далее Постановление Правительства № 1021).

В Тамбовской области плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям устанавливается соответствующими приказами Управления по регулированию тарифов Тамбовской области на очередной год.

В соответствии с п. 10 договора о подключении размер платы за подключение рассчитан в соответствии с Приказом управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 30 октября 2019 г. № 92-п «Об установлении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Тамбов» и размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, на 2020 год и составила 37 836 руб. с учетом НДС.

Плата за подключение должна быть внесена ответчиком в следующем порядке: 50 % платы, что составляет 18 918 руб. - в течение 11 рабочих дней со дня заключения договора, 35 % платы, что составляет 13 242, 60 руб. - в течение 11 рабочих дней со дня выполнения истцом обязательств по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точки (точек) подключения; 15 % платы, что составляет 5 675,40 руб. - в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении.

28.08.2020 года от ответчика поступило заявление о расторжении договора о подключении. На основании указанного заявления истцом было подготовлено Соглашение о расторжении договора о подключении от 10.06.2020 года, предусматривающее возмещение убытков в размере 22 514,50 руб. Указанное Соглашение получено ответчиком 20.09.2020 года.

20.01.2021 года от Поморева О.В. поступило уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора о подключении.

17.02.2021 года ответчиком получена претензия о необходимости произвести компенсацию фактически понесенных затрат по договору в сумме 22 514,50 руб., а также Соглашение о расторжении договора о подключении.

До получения от ответчика письма о расторжении Договора о подключении истцом во исполнение договора выполнены подготовительные работы по подготовке проектной документации для строительства сети газораспределения до границы земельного участка ответчика, но плата по договору о подключении ответчиком не вносилась.

В связи с выполнением истцом для Поморева О.В. мероприятий по договору о подключении (до момента получения от последнего уведомления о расторжении Договора) у истца возникли убытки в виде фактически понесенных расходов в размере 22 514, 50 руб.

Судом установлено, и подтверждается материалами дела, что в рамках заключенного между истцом и ответчиком договора о подключении истцом разработана проектная документация на строительство газопровода к объекту ответчика.

20.01.2021 года от ответчика поступило уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора о подключении.

В соответствии с п. 17 Договора о подключении заявитель вправе при нарушении Исполнителем указанных в настоящем договоре сроков подключения в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

Со стороны истца отсутствует нарушение сроков подключения, что свидетельствует о необоснованном заявлении ответчика об одностороннем отказе от исполнения Договора о подключении.

09.02.2021 года ответчик Поморев О.В. проинформирован о необходимости произвести компенсацию фактически понесенных истцом затрат по Договору в сумме 22 514, 50 руб., а также повторно направлено Соглашение о расторжении Договора о подключении.

Ответ от ответчика не поступил, соглашение не возвращено.

В соответствии с п. 2 ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

При таких обстоятельства суд приходит к выводу об удовлетворении требований истца о расторжении договора о подключении объекта капитального строительства № 20-7-6700-26-36369 от 10.06.2020 года, заключенного межу истцом и ответчиком.

Кроме того, истцом заявлено о взыскании с ответчика в пользу АО «Газпром газораспределение Тамбов» убытков в виде фактически понесенных расходов по договору о подключении на разработку и экспертизу проекта газоснабжения в размере 22 514, 50 руб., которые подлежат взысканию с ответчика в пользу истца по следующим основаниям.

Согласно п. 111 Правил № 1314 в случае отказа заявителя от подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения после разработки и проведения экспертизы проекта газоснабжения, заявитель компенсирует исполнителю фактически понесенные им подтвержденные расходы, связанные с разработкой и проведением экспертизы проекта газоснабжения, но не более размера указанных расходов, отраженного в договоре о подключении.

Согласно письму ФАС России № АГ/71248/17 от 16.10.2017 года заявитель вправе отказаться от договора о подключении после утверждения платы регулирующим органом с компенсацией исполнителю фактически понесенных подтвержденных расходов, связанных с разработкой и проведением экспертизы проекта газоснабжения, но не более размера указанных расходов, отраженного в договоре о подключении.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Ответчиком не выполнено условие п. 10 Договора о подключении - обязательство по внесению платы за подключение.

Кроме того, в силу ст. 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

Сумма подлежащих возмещению убытков составляет 22 514,50 руб. с учетом НДС.

В силу п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии п. 1 ст. 332 ГК РФ, кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.

Подпунктом «и» п. 83 Правил № 1314, а также п. 18 Договора о подключении, предусмотрена обязанность каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств, уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за технологическое присоединение по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки.

По условиям п. 10 Договора о подключении, обязательство о внесении платы составляет 50 % в течение 11 дней со дня заключения Договора.

Ответчик указанную плату не внес, в связи с чем, обязан уплатить неустойку за период просрочки с 11.07.2020 по 28.08.2020 в размере 584 руб.

Каких-либо возражений по расчету убытков и неустойки, ответчиком суду не представлено.

Согласно ч. 1 ст. 98 стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Истцом при подаче иска была оплачена государственная пошлина в размере 6 893 руб., которая подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

Кроме того, излишне уплаченная истцом государственная пошлина в размере 5107 руб., подлежат возврату.

Руководствуясь ст. ст. 194-199, 235 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Акционерного общества «Газпром газораспределение Тамбов» удовлетворить.

Расторгнуть договор о подключении объекта капитального строительства № 20-7-6700-26-36369 от 10 июня 2020 года, заключенный между Акционерным обществом «Газпром газораспределение Тамбов» и Поморевым О.В..

Взыскать с Поморева О.В., ДД.ММ.ГГГГ, паспорт <данные изъяты>, в пользу Акционерного общества «Газпром газораспределение Тамбов» убытки в виде фактически понесенных расходов по договору о подключении в размере 22 514,50 рублей, неустойку в размере 584 рубля, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 893 рубля, а всего 29 991,50 рубль (двадцать девять тысяч девятьсот девяносто один рубль 50 копеек).

Вернуть Акционерному обществу «Газпром газораспределение Тамбов» излишне уплаченную государственную пошлину в размере 5 107 рублей (пять тысяч сто семь рублей).

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Тамбовский областной суд через Мичуринский районный суд Тамбовской области в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения.

Иными лицами, участвующими в деле, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Тамбовский областной суд через Мичуринский районный суд Тамбовской области в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья:      Чеканова А.А.