Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-3035/2022 ~ М-2129/2022 от 04.05.2022

Дело №2-3035/2022

16RS0049-01-2022-004773-48

2.171

З А О Ч Н О Е    Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

21 июня 2022 года                                                                      город Казань

Ново-Савиновский районный суд города Казани Республики Татарстан в составе председательствующего судьи      Петровой А.Р.,

при секретаре судебного заседания Герасимове С.А.,

с участием представителя истца Сиразетдиновой Л.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Шамеева Г.Я. к обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтстройсервис» о защите прав потребителей,

У С Т А Н О В И Л:

Шамеева Г.Я. обратилась в суд с иском к ООО «Ремонтстройсервис» о защите прав потребителей.

В обоснование требований указано, что --.--.---- г. между сторонами заключен договор подряда №--, по условиям которого ответчик принял на себя обязательства выполнить ремонтно-отделочные работы квартиры, расположенной по адресу: ... ..., корпус 5, ... ....

Согласно пункту 3.1 договора, срок выполнения работ с --.--.---- г. по --.--.---- г..

Стоимость работ составила 480 000 рублей.

Согласно пункту 4.2 договора, оплата осуществляется в следующем порядке: 40% в качестве аванса в день подписания договора, оставшаяся часть суммы выплачивается поэтапно по мере выполнения отельных работ на основании подписанных сторонами промежуточных актов приемки выполненных работ.

Оплату по договору истец произвёл в размере 422 000 рублей, в том числе --.--.---- г. в размере 192 000 рублей, 3 декабря 201 года в размере 100 000 рублей, --.--.---- г. в размере 50 000 рублей, --.--.---- г. в размере 80 000 рублей.

Ответчиком работы по договору выполнены не были.

В связи с нарушением срока выполнения работ, истец просит взыскать с ответчика неустойку в размере 2 361 600 рублей за период с --.--.---- г. по --.--.---- г..

--.--.---- г. истец направил в адрес ответчика претензию с требованием вернуть уплаченную по договору сумму и расторгнуть договор подряда №--. До настоящего времени требования истца не исполнены.

На основании изложенного, истец просит расторгнуть договор №-- на выполнение ремонтно-отделочных работ от --.--.---- г., взыскать с ответчика 422 000 рублей в счет возврата стоимости услуг по договору подряда, неустойку в размере 450 000 рублей, 100 000 рублей в счет компенсации морального вреда, штраф.

Представитель истца, действующий на основании доверенности, в судебном заседании исковые требования поддержала в полном объеме, пояснила, что ответчиком работы не были выполнены.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом.

Согласно статье 233 ГПК РФ, в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства.

Представитель истца не возражал против рассмотрения дела в порядке заочного производства.

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу части 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Судом установлено, что --.--.---- г. между Шамеева Г.Я. (заказчик) и ООО «Ремонтстройсервис» (подрядчик) заключен договор подряда №-- на выполнение ремонтно-отделочных работ в жилом помещении, по условиям которого подрядчик обязуется выполнить ремонтно-отделочные работы жилого помещения, расположенного по адресу: ... ... корпус 5, ... ..., в соответствии с условиями договора и сметной на выполнение ремонтно-отделочных работ, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором цену.

В соответствии с пунктом 3.1 договора, работы, предусмотренные договором, осуществляются в течение 30 дней с момента подписания настоящего договора: начало работ: --.--.---- г., окончание работ: --.--.---- г..

Согласно пункту 4.1 договора, общая стоимость работ по договору составляет 480 000 рублей.

В соответствии с пунктом 4.2 договора, оплата работ осуществляется в следующем порядке:

В день подписания договора заказчик выплачивает подрядчику аванс в размере 40% от суммы договора.

Оставшаяся часть суммы, подлежащая оплате, выплачивается заказчиком поэтапно – по мере выполнения отдельных работ на основании промежуточных актов приемки выполненных работ. Оплата выполненных работ производится заказчиком в день подписания акта приёмки выполненных работ.

Заказчик оплатил подрядчику 192 000 рублей - --.--.---- г., 100 000 рублей - --.--.---- г., 50 000 рублей - --.--.---- г., 80 000 рублей - --.--.---- г.. Факт оплаты подтверждается товарными чеками (л.д. 17).

Как следует из пояснений представителя истца, ответчиком работы не выполнены. Доказательств обратного суду не представлено.

--.--.---- г. истец направил в адрес ответчика претензию с требованием о возврате денежных средств и уплате неустойки. Требования не удовлетворены, доказательств обратного суду не представлено.

Учитывая изложенное, отсутствие доказательств, подтверждающих факт исполнения договора ответчиком, суд находит требования истца о расторжении договора и возврате денежных средств обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В соответствии со статьей 27 Закона РФ «О защите прав потребителей», исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги).

В силу п. 1 ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей" если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:

назначить исполнителю новый срок;

поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);

отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

В силу пункта 5 статьи 28 Закона, в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

В соответствии с договором подряда, последним днем выполнения работ было --.--.---- г.. Таким образом, неустойка подлежит начислению с --.--.---- г..

Неустойка за период с --.--.---- г. по --.--.---- г. (заявленный истцом период) составляет 2 076 240 рублей (422 000 х 3% х 164 дня). Указанный размер неустойки снижен истцом до 450 000 рублей.

Требования истца о взыскании неустойки суд находит обоснованными и подлежащими удовлетворению в размере 422 000 рублей с учетом ограничения, установленного абзацем 4 пункта 5 статьи 28 Закона РФ «О защите прав потребителей».

Согласно статье 15 Закона РФ от --.--.---- г. №-- «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем) продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков. В связи с тем, что судом установлено нарушение ответчиком прав истца как потребителя, с ответчика подлежит взысканию компенсация морального вреда, которую суд полагает необходимым снизить до 2 000 рублей. При этом суд учитывает характер и объем нарушенных прав истца.

На основании пункта 6 статьи 13 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» от --.--.---- г. №--, при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Согласно пункту 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от --.--.---- г. №-- при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом РФ «О защите прав потребителей», которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона).

Таким образом, размер штрафа, подлежащий взысканию с ответчика в пользу истца, составляет 423 000 рублей ((422 000 + 422 000 + 2000)/2)).

Поскольку истец при подаче иска освобожден от уплаты госпошлины, госпошлина в сумме 7720 рублей подлежит взысканию с ответчика в доход государства, в соответствии частью 1 статьи 103 ГПК РФ.

На основании изложенного и, руководствуясь статьями 12, 56, 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить частично.

Расторгнуть договор подряда №-- на выполнение ремонтно-отделочных работ от --.--.---- г., заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Ремонтстройсервис» и Шамеева Г.Я..

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ремонтстройсервис», ИНН: №--, ОГРН: №--, в пользу Шамеева Г.Я. 422 000 рублей в счет возврата денежных средств, 422 000 рублей в счет неустойки, 2 000 рублей в счет компенсации морального вреда, 423 000 рублей в счет штрафа.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ремонтстройсервис» в бюджет муниципального образования ... ... государственную пошлину в размере 7 720 рублей.

Сторона, не присутствовавшая в судебном заседании, вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Татарстан через Ново-Савиновский районный суд ... ... в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

          Судья                                          А.Р. Петрова

               Мотивированное решение изготовлено --.--.---- г..