Судебный акт #1 (Решения) по делу № 2-1808/2022 ~ М-1512/2022 от 18.08.2022

Дело № 2-1808/2022

УИД: 33RS0003-01-2022-002636-33                    

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Владимир 28 сентября 2022 года                 

Фрунзенский районный суд г. Владимира в составе:

председательствующего, судьи         Стеций С.Н.,

при секретаре                     Рыжовой Е.О.,

с участием:

представителя истца Куропаткина А.В.,

представителя ответчика Холминой Е.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Потапова И.Ю. к публичному акционерному обществу «Россетти Центр и Привольжье» об обязании исполнить договор, взыскании неустойки,

у с т а н о в и л:

Потапов И.Ю. обратился в суд с иском, в котором просит обязать ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (в настоящее время ПАО «Россетти Центр и Привольжье Россетти Центр и Привольжье») исполнить обязательства по договору №... от 24.02.2021 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскать с ответчика в пользу истца неустойку (пени) за период с 25.08.2021 по 18.08.2022 в сумме 9872 руб. 50 коп., определить сумму неустойки на день вынесения решения судом, и до момента фактического исполнения ответчиком обязательства по договору, а также взыскать расходы по оплате госпошлины.

В обоснование иска указал, что 24.02.2021 между истцом и ответчиком посредством действий на Портале электросетевых услуг заключен договор №... об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Объект, в целях электроснабжения которого, осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств расположен по адресу: ......

Согласно п.11 выданных технических условий № 15-5-22-331030153 В, сетевая организация обязалась: запроектировать и выполнить реконструкцию линии 0,4 кВ фидер № 1, ТП 213; запроектировать и выполнить строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП сечением жилы 50 мм2 протяженностью 0,08 км о опоры 40 П5 до границ земельного участка; установить прибор учета электрической энергии (мощности) трехфазный прямого включения на границе раздела балансовой принадлежности; выполнить спуск проводом 0,008 км по опоре до места установки коммутационного аппарата; произвести установку коммутационного аппарата.

Согласно п.6 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора.

Этот срок истек 24.08.2021. Просрочка на дату составления искового заявления составляет 300 дней.

Из-за просрочки исполнения ответчиком обязательств по договору истец не смог начать в 2021-2022гг. строительство жилого дома на принадлежащем истцу земельном участке.

Истец Потапов И.Ю. о времени и месте рассмотрения дела извещался надлежащим образом, в судебное заседание не явился, направил в суд своего представителя.

Представитель истца Куропаткин А.В. в судебном заседании уточнил исковые требования, просил взыскать с ответчика в пользу истца неустойку за период с 25.08.2021 по 15.09.2022 в сумме 10642 руб. 50 коп., судебные расходы по оплате гос.пошлины. Пояснил, что 15.09.2022 ответчик на портале электросетевых услуг разместил акт об осуществлении технологического присоединения № 193АТП-/Соб.22 и акт о выполнении технических условий № 193АТП-Соб.22. 16.09.2022 истец предоставил замечания к этому акту, которые были устранены ответчиком 27.09.2022. Таким образом, просрочка ответчиком обязательства по договору №... от 24.02.2021 составила 387 дней.

Требования об исполнении обязательства по договору №... от 24.02.2021 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям не поддержал, поскольку данные требования ответчиком были исполнены в ходе рассмотрения настоящего гражданского дела.

Представитель ответчика ПАО «Россетти Центр и Привольжье» Холмина Е.С. полагает доводы, изложенные в исковом заявлении, необоснованными, а требования не подлежащими удовлетворению. Указала, что по состоянию на 28.09.2022 договор технологического присоединения №... от 24.02.2021 исполнен сетевой организацией в полном объеме, что подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения № 193 Атп/Соб.22 от 15.09.2022. Также обратила внимание суда на тот факт, что в соответствии с п.20 договора и п.17 «Правил технологического присоединения…», установленных постановлением Правительства № 861 от 27.12.2004, сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 руб., обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5% от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Суд, выслушав лиц, участвующих в деле, изучив письменные материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно ч.1 ст.314 ГК РФ, если обязательство предусматривает период, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

В силу ч. 1 ст. 27 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей"(далее по тексту Закон о защите прав потребителей) исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

Процедура заключения и исполнения договора технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям определена Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (далее - Правила).

В соответствии с п.3 Правил, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил (в т.ч. заявителем - физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно), обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

П.6 Правил установлено, что технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

Процедура технологического присоединения определена в п.7 Правил и включает в себя, помимо прочего, после заключения соответствующего договора, выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором; осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности, составление акта об осуществлении технологического присоединения.

Согласно п.16.3 Правил, обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12(1), 14 и 34 настоящих Правил, распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

    Как установлено судом, подтверждается материалами дела и не оспаривалось сторонами, 24 февраля 2021 года между ПАО «Россетти Центр и Привольжье» и Потаповым И.Ю. посредством действий на Портале элктросетевых услуг/Россети заключен договор №... об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Согласно условиям договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств - 15 кВт; категория надежности - третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение - 0,4 кВт (п.1).

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии условиями настоящего договора (п.2).

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объектов заявителя (п.3).

Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (п.4).

Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора об осуществлении технологического присоединения. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора (п.5).

    Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора (п.6). То есть работы по технологическому присоединению к электрическим сетям должны быть выполнены в срок до 25.08.2022.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением (постановлением) Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области № 34/173 от 05.11.2020 и составляет 550 руб., в т.ч. НДС 20% - 91 руб. 67 коп. (п.12 договора).

Установлено также, что обязательства по договору истцом выполнены, оплата по договору произведена Потаповым И.Ю. в полном объеме, что е отрицалось представителем ответчика.

Ответчик же свои обязательства по договору исполнил только в ходе рассмотрения дела – 15.09.2022, что подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения № 193АТП-/Соб.22.

Исходя из изложенного, следует, что сетевая организация ПАО «Россетти Центр и Привольжье» нарушила срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Пунктом 17 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861, установлено, что сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Согласно п. 20 договора, сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 руб., обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 % от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Из буквального толкования указанного пункта договора следует, что сторонами был согласован предельный размер неустойки в размере 10037 руб. 50 коп. (550 x 5% x 365 дней).

Таким образом, суд считает возможным требования истца о взыскании неустойки удовлетворить частично, взыскать с ответчика в пользу истца неустойку в сумме 10037 руб. 50 коп.

В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с исполнителя за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. Если с заявлением в защиту прав потребителя выступают общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) или органы местного самоуправления, пятьдесят процентов суммы взысканного штрафа перечисляются указанным объединениям (их ассоциациям, союзам) или органам.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 46 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 N 17, при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (п. 6 ст. 13 Закона).

20.06.2022 в адрес ответчика была направлена претензия о выполнении ответчиком мероприятий по технологическому присоединению и выплате неустойки. Указанная претензия истца осталась без удовлетворения.

Поскольку ответчик отказался в добровольном порядке удовлетворить требования истца, следовательно, размер штрафа будет составлять в сумме 5018 руб. 75 коп. (10037,50/2).

Также на основании ч. 1 ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца полежит взысканию государственная пошлина в сумме 400 руб., оплаченная им при подаче иска, что подтверждается чеком-ордером от 18.08.2022.

Руководствуясь ст.194-198ГПК РФ, суд

                         р е ш и л :

Исковые требования Потапова И.Ю. к публичному акционерному обществу «Россетти Центр и Привольжье» об обязании исполнить договор, взыскании неустойки удовлетворить частично.

    Взыскать с публичного акционерного общества «Россетти Центр и Привольжье» в пользу Потапова И.Ю. неустойку в сумме 10037 рублей 50 копеек, штраф за несоблюдение в добровольном порядке требования потребителя в размере 5018 рублей 75 копеек, судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 400 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке во Владимирский областной суд через Фрунзенский районный суд г.Владимира в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Председательствующий судья            /подпись/     С.Н. Стеций