Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-3367/2023 ~ М-2881/2023 от 12.07.2023

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УИД № 50RS0044-01-2023-004218-77

дело № 2-3367/2023

24 августа 2023 года

город Серпухов    Московской области

Серпуховский    городской суд Московской области

в составе председательствующего судьи Коляды В.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Буянкиной А.В.,

с участием:

истца Куликова А.В.,

представителя ответчика АО «Мособлгаз» - Алексеевой С.В.,

рассмотрел    в открытом судебном заседании     гражданское дело       по     иску    Куликова Александра Викторовича к АО «Мособлгаз» о защите прав потребителя,

установил:

Истец Куликов А.В. обратился в суд с иском к ответчику АО «Мособлгаз»    о защите прав потребителя и просит обязать АО «Мособлгаз» исполнить обязательства по договору <номер>-Д801-2022-КОМ о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу,       взыскать неустойку за нарушение сроков исполнения обязательств по договору в размере 1 578,86 руб., компенсацию морального вреда в размере 50000 рублей.

Свои требования мотивирует тем, что 03.02.2022 между истцом и ответчиком был заключен договор <номер>- Д6801-2022-КОМ о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. Согласно условиям договора Ответчик обязуется в течение 330 дней с момента заключения настоящего договора выполнить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа. Истец со своей стороны не создавал препятствий для выполнения условий договора, а также в рамках п. 11 Договора произвел оплату в полном объеме. При этом Ответчик в нарушение пп. 1.3. договора до настоящего момента не произвела мероприятия по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа. Истец направил в адрес Ответчика претензионное письмо от 20.05.2023г. Ответчик получил претензию 25.05.2023г. Ответчик на претензию ответил, при этом в своем письме Ответчик установил новый срок выполнения работ: «не позднее 19 июня 2023 г.», но несмотря на это со стороны Ответчика так и не было выполнено указанных работ. В результате нарушения Ответчиком условий Договора нарушены права и законные интересы истца. Действиями ответчика истцу был причинен моральный вред, который он оценивает в 50000 рублей.

Истец Куликов А.В. в судебном заседании поддержал заявленные исковые требования в полном объёме по доводам, указанным в исковом заявлении.

Представитель ответчика АО «Мособлгаз» Алексеева С.В. в судебном заседании, возражала против удовлетворения требований, представила письменные возражения, из которых следует, что истец обратился в АО «Мособлгаз» с заявкой о заключении договора о подключении в рамках догазификации. 03.02.2022 между сторонами заключен договор подключения (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации <номер>-Д6801-2022-КОМ. Согласно Дополнительному соглашению <номер>-Д6801-2023-ПИР от 13.03.2023 АО «Мособлгаз» обязался осуществить проектирование сети газопотребления внутри границ земельного участка заявителя. Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства определяется в соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области, и составляет 23 082,20 руб. Указанный размер платы включает в себя стоимость проектирования сети газопотребления в пределах границ принадлежащего земельного участка Куликову А.юВ. истец оплатил ответчика по договору стоимость проектирования сети газопотребления в пределах границ принадлежащего ему земельного участка в размере 11 514,10 руб. истец просит суд обязать исполнить обязательства по договору в течение 10 дней со дня вступления решения в законную силу. АО «Мособлгаз» исполнил свои обязательства по договору – осуществил строительства сети газораспределения до границ земельного участка заявителя до точки подключения на границе земельного участка истца, согласно акта приемки законченного строительством объекта сети газопотребления от 16.08.2023, а также подготовил проектную документацию сети газопотребления внутри границ земельного участка истца. Между тем в настоящее время АО «Мособлгаз» не имеет возможности исполнить обязательства по договору в части подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства Куликова А.В. к сети газораспределения. Так, согласно п.6 Договора истец обязан, в том числе: - надлежащим образом исполнить обязательства но настоящему договору, в том числе выполнить возложенные на заявителя обязательства по осуществлению мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка, на котором расположен присоединяемый объект капитального строительства заявителя; - осуществить мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства и газоиспользующего оборудования к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка. Для того чтобы осуществить пуск газа в газовое оборудование истца, необходимо не только исполнить свои обязательства АО «Мособлгаз», но осуществить мероприятия Куликову А.В. по обеспечению готовности своего домовладения и газоиспользующего оборудования для подключения. На сегодняшний день истец не исполнил свои обязательства по Договору, в связи с чем АО «Мособлгаз» лишен возможности исполнить обязательства по Договору в полном объеме в течение 10 дней со дня вступления решения в законную силу, как того требует истец в своем иски. АО «Мособлгаз», с учетом вышеприведенных обстоятельств дела, принимая во внимание, что обязательства по Договору в полном объеме не может исполнить в связи с неисполнением истцом своих обязательств, просит суд отказать истцу в требование обязать ответчика исполнить обязательства по договору в течение 10 дней со дня вступления решения в законную силу, и в случае, если суд прейдет к выводу о необходимости взыскания неустойки и компенсации морального вреда, снизить их, применив положения ст.333 ГК РФ,

Суд, изучив материалы дела, выслушав объяснения явившихся лиц, находит заявленные требования подлежащими удовлетворению в части.

Судом установлено, что 03.02.2022 между АО «Мособлгаз» и Куликовым А.В. заключен Договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации <номер>-Д6801-2022-КОМ.

АО «Мособлгаз» является газораспределительной организацией на территории Московской области и осуществляет публичные полномочия по подключению объектов капитального строительства к сети газораспределения Московской области. Согласно п. 1 Постановления Правительства Московской области от 10.06.2003 N 347/20 "О формировании единой технической политики в сфере газоснабжения Московской области", АО «Мособлгаз» (правопреемник ГУП МО «Мособлгаз» определено Правительством Московской области как специализированная газораспределительная организация, осуществляющая единую техническую политику в сфере развития и эксплуатации системы газоснабжения Московской области..

В соответствии с частью 10 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации порядок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения может устанавливаться Правительством Российской Федерации.

Порядок подключения объектов капитального строительства к сетям газоснабжения регулируется Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 <номер> "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (далее - Правила подключения), в редакции <номер> от 13.09.2021, действовавшей на момент заключения Договора.

В соответствии с условиями Договора, исполнитель (АО «Мособлгаз») обязался осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельного участка без взимания его средств, при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети жилой дом (далее - домовладение), к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, или к технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, заявитель (Куликов А.В.) обязался обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, расположенного по <адрес>, а АО «Мособлгаз» обеспечит подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения (п.1.1 Договора).

Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения составляет 330 дней со дня заключения договора.

Согласно Дополнительному соглашению <номер>-Д6801-2023-ПИР от 13.03.2023 АО «Мособлгаз» обязался осуществить проектирование сути газопотребления внутри границ земельного участка заявителя.

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства составляет 23 082, 20 руб. (п.1 Дополнительного соглашения).

Понятие "догазификация" определено в Правилах подключения - осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих указанным физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, без взимания платы с физических лиц при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются домовладения физических лиц проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа.

Пунктом 6 Договора предусмотрено, что заявитель обязан, в том числе:

- надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе выполнить возложенные на заявителя обязательства по осуществлению мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка, на котором расположен присоединяемый объект капитального строительства заявителя;

- осуществить мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства и газоиспользующего оборудования к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка.

Как указывает ответчик, до настоящего времени истец не выполнил возложенные на заявителя обязательства по осуществлению мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка, на котором расположен присоединяемый объект капитального строительства заявителя и не осуществил мероприятия по обеспечениюготовности объекта капитального строительства и газоиспользующего оборудования к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, в связи с чем в настоящее время АО "Мособлгаз" лишен возможности исполнить свои обязательства по Договору в полном объеме -осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности.

АО «Мособлгаз» в настоящее время выполнил обязательства по Договору, осуществил строительство сети газопотребления до границ земельного участка Куликова А.В., что подтверждается актом приемки законченного строительством объекта сети газопотребления от 16.08.2022.

Согласно п. 5 ст. 28 Закона РФ N 2300-1 "О защите прав потребителей", В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Таким образом, неустойка является мерой гражданско-правовой ответственности, которая применяется только в случае нарушения исполнителем установленных законом или договором сроков выполнения работы (оказания услуги).

В рассматриваемом случае просрочка выполнения работ по договору имела место с 30.12.2022 по 07.07.2023, а не с 03.02.2022 как заявлено истцом. Размер неустойки за указанный судом период составляет 498,52 руб., исчисленной из    стоимости договора ключевой ставки ЦБ РФ.

Оснований для снижения неустойки, предусмотренные ст. 333 ГК РФ, суд не находит.

Поскольку ответчиком допущено нарушение прав истца, выразившееся в неисполнении обязательства по договору от 03.02.2022 в срок 330 дней со дня заключения договора, в связи чем нарушены его права как потребителя, который вправе рассчитывать на своевременное исполнение обязательств со стороны газораспределительной организации, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований Куликова А.В. к АО «Мособлгаз» о возмещении морального вреда в размере 6000 рублей на основании ст. 15 Закона РФ "О защите прав потребителей".

Согласно п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителя» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Исходя из анализа вышеуказанных норм материального права и правовой позиции Пленума Верховного Суда РФ, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф за неисполнение в добровольном порядке требований истца, его размер составляет 3 244,76 рублей.

Исковые требования Куликова А.В. к АО «Мособлгаз» в оставшейся части требований удовлетворению не подлежат.

Поскольку истец освобождён от уплаты государственной пошлины, то в силу требований статьи 103 ГПК РФ подлежит взысканию с ответчика в доход бюджета государственная пошлина в соответствии со ст. 333.19 Налогового Кодекса РФ, в размере 700 рублей.

         Руководствуясь статьями 194 -198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд,

РЕШИЛ:

         Исковые требования    Куликова Александра Викторовича к АО «Мособлгаз» о защите прав потребителя, удовлетворить частично:

         признать исполненными с нарушением 330-дневного срока обязательства АО «Мособлгаз» по заключённому с Куликовым Александром Викторовичем     договору от 03.02.2022 <номер>-Д6801-2022-КОМ о подключении (технологическом подключении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации;

       взыскать с АО «Мособлгаз», ИНН 5032292612,    в пользу Куликова Александра Викторовича, <дата> рождения, паспорт <номер>, неустойку за период с 30.12.2022 по 07.07.2023 в размере 489 (четыреста восемьдесят девять) рублей 52 копейки, компенсацию морального вреда в размере 6000 (шесть тысяч) рублей, штраф за неудовлетворение требования потребителя в добровольном порядке в размере 3244 (три тысячи двести сорок четыре) рубля 76 копеек.

       Исковые требования Куликова Александра Викторовича к АО «Мособлгаз» в оставшейся части требований    оставить без удовлетворения.

         Взыскать с АО «Мособлгаз», ИНН 5032292612,      в бюджет муниципального образования городской округ Серпухов Московской области государственную пошлину в размере 700 (семьсот) рублей.

         Решение суда может быть обжаловано в Московский областной суд    в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме    путём    подачи апелляционной жалобы     через Серпуховский городской суд    Московской области.

         Председательствующий судья                               В.А. Коляда

Мотивированное решение суда изготовлено      13 сентября 2023 года

         Председательствующий судья                               В.А. Коляда