Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-362/2023 (2-1755/2022;) ~ М-999/2022 от 07.07.2022

дело № 2-362/2022

24RS0004-01-2022-001384-81

Заочное РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

п. Березовка                                  10 января 2023 года

Березовский районный суд Красноярского края в составе:

председательствующего судьи Тоночакова И.В.,

при помощнике судьи Федоровой О.С.,

с участием истца Климкиной Ю.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Климкина Ю.Ю. к ООО «Евростиль» о защите прав потребителя

УСТАНОВИЛ:

Климкина Ю.Ю. обратилась в суд с иском к ООО «Евростиль» о защите прав потребителя. Требования мотивированы тем, что <дата> между истцом и ООО «Евростиль» был заключен договор подряда № на выполнение работ по строительству дачного домика в ТСН «Победа», бригада 3, участок 74. В соответствии со Спецификацией №, являющейся приложением к договору №, ответчик принял на себя обязательства поставить: внешнюю отделку, усиленный каркас, обрешетку внутреннего второстепенного каркаса, половые и потолочные лаги, пол чистовой, утепление пола, стен и потолка, кровлю, осуществить внутреннюю отделку, установить угловые несущие стойки, пол черновой, гидроизоляцию, пароизоляцию пола, потолка и стен, дверь входную, окно, фундамент. Срок выполнения работ определен, в соответствии с п. 1.3 договора, с <дата> по <дата>. Стоимость услуг по договору составила 200 000 руб. Климкина Ю.Ю. осуществила оплату по договору подряда в размере 200 000 руб., что подтверждается распиской генерального директора ФИО5 Однако работы ответчиком до настоящего времени не выполнены. В связи с чем истец просил взыскать с ООО «Евростиль» 200 000 руб. за невыполненные работы по договору; пени в размере 0,1% от общей суммы за каждый день просрочки в размере 8 000 руб., сумму упущенной выгоды в размере 4 000 руб.

В судебном заседании истец Климкина Ю.Ю. исковые требования в части взыскания задолженности за невыполненные работы и неустойку поддержала, от требований в части взыскания упущенной выгоды отказалась.

Представитель ответчика ООО «Евростиль» в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте его проведения извещался своевременно и надлежащим образом по адресу регистрации заказной корреспонденцией, которая возвращена в суд в связи с истечением срока хранения, о причинах неявки суд не известил, ходатайств об отложении судебного заседания не заявлял.

По смыслу ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах лицо само определяет объем своих прав и обязанностей в гражданском процессе. Лицо, определив свои права, реализует их по своему усмотрению. Распоряжение своими правами является одним из основополагающих принципов судопроизводства. Поэтому неявка лица, извещенного в установленном порядке о времени и месте рассмотрения дела, является его волеизъявлением, свидетельствующим об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в судебном разбирательстве, иных процессуальных правах.

При указанных обстоятельствах, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившегося ответчика в порядке заочного производства, предусмотренного главой 22 ГПК РФ, против чего представитель истца не возражал.

Выслушав истца, исследовав материалы дела, суд считает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

На основании ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы (п. 1 ст. 708 ГК РФ).

Согласно ст. 730 ГК РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

В силу ст. 1 Закона Российской Федерации от <дата> N 2300-1 "О защите прав потребителей" отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Законом, другими федеральными законами (далее - законы) и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

На основании ст. 23.1 указанного Закона договор купли-продажи, предусматривающий обязанность потребителя предварительно оплатить товар, должен содержать условие о сроке передачи товара потребителю.

В случае, если продавец, получивший сумму предварительной оплаты в определенном договором купли-продажи размере, не исполнил обязанность по передаче товара потребителю в установленный таким договором срок, потребитель по своему выбору вправе потребовать: передачи оплаченного товара в установленный им новый срок; возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом.

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара.

В случае нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю продавец уплачивает ему за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере половины процента суммы предварительной оплаты товара.

Неустойка (пени) взыскивается со дня, когда по договору купли-продажи передача товара потребителю должна была быть осуществлена, до дня передачи товара потребителю или до дня удовлетворения требования потребителя о возврате ему предварительно уплаченной им суммы.

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать сумму предварительной оплаты товара.

Требования потребителя о возврате уплаченной за товар суммы и о полном возмещении убытков подлежат удовлетворению продавцом в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования.

На основании п. п. 1 и 2 ст. 27 Закона РФ от <дата> N 2300-1 "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами. Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги).

Согласно п. 1 ст. 28 вышеуказанного закона, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Пунктом 5 ст. 28 указанного закона предусмотрено, что в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

Согласно п. 6 ст. 13 Закона РФ "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Судом установлено и следует из материалов дела, что <дата> между истцом и ООО «Евростиль» был заключен договор подряда № на выполнение работ по строительству дачного домика в ТСН «Победа», бригада 3, участок 74. В соответствии со Спецификацией №, являющейся приложением к договору №, ответчик принял на себя обязательства поставить: внешнюю отделку, усиленный каркас, обрешетку внутреннего второстепенного каркаса, половые и потолочные лаги, пол чистовой, утепление пола, стен и потолка, кровлю, осуществить внутреннюю отделку, установить угловые несущие стойки, пол черновой, гидроизоляцию, пароизоляцию пола, потолка и стен, дверь входную, окно, фундамент.

Срок выполнения работ определен, в соответствии с п. 1.3 договора, с <дата> по <дата>.

Стоимость услуг по договору составила 200 000 руб. Климкина Ю.Ю. осуществила оплату по договору подряда в размере 200 000 руб., что подтверждается распиской генерального директора ФИО5

Вместе с тем, в нарушение условий договора ответчик не выполнил свое обязательство по изготовлению и установке садового домика, в соответствии со Спецификацией №.

Таким образом, у ответчика образовалась задолженность перед истцом на сумму 200 000 рублей.

Разрешая заявленные Климкина Ю.Ю. к ООО «Евростиль» исковые требования о взыскании задолженности по договору подряда в размере 200 000 руб., суд исходит из того, что в соответствии со ст. ст. 12, 56, 57 ГПК РФ гражданское судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основания своих требований и возражений. Бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства, лежит на исполнителе (п. 6 ст. 28 Закона РФ от <дата> N 2300-1 "О защите прав потребителей").

Удовлетворяя требования истца в данной части, суд исходит из того, что в установленный договором срок до <дата> ответчик принятые на себя обязательства по договору не исполнил, каких-либо извещений о причинах неисполнения работ не направил, предварительно оплаченную работу не выполнил, уплаченные по договору денежные средства не возвратил.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу об удовлетворении требований Климкина Ю.Ю. к ООО «Евростиль» о взыскании задолженности по договору подряда в размере 200 000 рублей.

В соответствии с п. п. 5.1 договора за нарушение установленного по договору конечного срока выполнения работ, подрядчик при наличии письменной претензии, уплачивает заказчику пеню в размере 0,1% цены работ за каждый день просрочки, но не более 10% указанной пени.

Принимая во внимание, что ответчик не исполнил свои обязательств в установленный срок, суд приходит к выводу о наличии оснований для взыскания неустойки в соответствии с п. 3 ст. 31 Закона "О защите прав потребителей" за период с <дата> за период 40 дней, согласно просительной части искового заявления, в размере 8 000 рублей, исходя из следующего расчета:

200 000 руб. (уплачено за предварительно оплаченную работу) * 0,1% * 40 дней = 8 800 руб.

Штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя в силу п. 6 ст. 13 Закона РФ от <дата> N 2300-1 "О защите прав потребителей" составит 104 000 руб. 00 коп. (200 000 руб. + 8 000 руб./ 2), который подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

При этом, оснований для применения к спорным правоотношениям положений ст. 333 ГК РФ не имеется, поскольку в ходе судебного разбирательства ответчик о снижении неустойки (штрафа) не заявлял.

Учитывая, что исковые требования о взыскании упущенной выгоды Климкина Ю.Ю. не поддержала, оснований для их рассмотрения у суда не имеется.

В силу ст. 103 ГПК РПФ с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина, с учетом положений ст. 333.19 НК РФ, в размере 6 320 руб.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 196 - 198, 233 - 235 ГПК РФ

РЕШИЛ:

Исковые требования Климкина Ю.Ю. удовлетворить.

Взыскать с ООО «Евростиль» (ОГРН 1202400028137) в пользу Климкина Ю.Ю. (паспорт 0420 №) денежные средства, оплаченные по договору подряда, в размере 200 00 рублей, пени в размере 8 000 рублей, штраф в размере 104 000 рублей, а всего 312 000 рублей.

Взыскать с ООО «Евростиль» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 6 320 рублей.

Разъяснить ответчику право подать в Березовский районный суд заявление об отмене заочного решения в течение 7 дней со дня получения копии этого решения. Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления с подачей жалобы через Березовский районный суд Красноярского края.

Председательствующий И.В. Тоночаков