Судебный акт #1 (Определение) по делу № 2-4844/2023 ~ М-3988/2023 от 24.07.2023

УИД 31RS0016-01-2023-006240-44                                                                          дело № 2-4844/2023

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

13 сентября 2023 года                                                                         город Белгород

Октябрьский районный суд г. Белгорода в составе:

председательствующего судьи Бригадиной Л.Б.,

при секретаре Бычкове В.С.

с участием представителя истца Воропаева А.Ю. – Буковцева А.В. (на основании доверенности), представителя ответчика ООО «Азбука Дома» - Мизанов О.О. (на основании довоернности),

    рассмотрев в открытом судебном заседании заявление об утверждении мирового соглашения по гражданскому делу по иску Воропаева Александра Юрьевича к ООО «Азбука Дома» о взыскании уплаченных по договору денежных средств,

    установил:

Воропаев А.Ю. обратился в суд с вышеуказанным иском, в котором просит взыскать с ООО «Азбука Дома» в пользу Воропаева АЮ. уплаченные по договору № от 02.11.2022 денежные средства в размере 341 658 руб., неустойку за нарушение установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара 92 247 руб.; штрафа в размере 216 952 руб.

В обосновании иска, ссылается на то, что 02.11.2022 между сторонами был заключен договор №. По условиям которого, продавец обязуется в срок до 31.05.2023 (согласно Спецификации №) передать строительные материалы – стеновые блоки D500 на общую сумму 341 658 руб.

Указанная сумма была оплачена продавцу в полном объеме 02.11.2022.

В нарушение принятых на себя обязательств, в том числе, п. 4.2.1 Договора, продавец до настоящего времени предварительно оплаченный товар со склада по адресу: Белгородский район, мкр. Новосадовый, ул. Перспективная, 7 покупателю не передал.

Уведомления, в соответствии с условиями Договора и Спецификации № об изменении срока поставки продавцом истцу не направлялись.

Дополнительного соглашения об изменении сроков и места отгрузки товара ни Воропаевым А.Ю., ни уполномоченным должным образом (доверенность) представителем с продавцом не заключалось.

В связи с тем, что предусмотренные спецификацией срок (31.05.2023) блоки DS500 согласно спецификации к договору № от 02.11.2022 поставлены не были. Ответчику 06.07.2023 была направлена претензия, в которой ставилось требование осуществить отгрузку блоков и выплатить неустойку.

Данная претензия оставлена ответчиком без рассмотрения.

В связи с неисполнением обязанности по передаче оплаченного товара 21.07.2023 ответчику была направлена претензия о возврате уплаченной суммы и выплате неустойки, которая осталась без ответа.

В связи с чем, истец был вынужден обратиться в суд.

В судебном заседании представители сторон представили суду для утверждения мировое соглашение, заключенное между истцом Воропаевым Александром Юрьевичем и ответчиком ООО «Азбука Дома» в лице директора Якимюк Татьяны Александровны на следующих условиях:

    1. Ответчик обязуется за свой счет, своими силами и средствами, доставить и отгрузить, на земельный участок по адресу: <адрес> приобретенный по договору № от 02.11.2022 года товар – строительные материалы, имеющие следующее наименование и количество:

- Блок ЛСЗ ГОСТ 379-2015, 31359-2007, 31360-2007 600х400х288 – 648 штук;

- Блок ЛСЗ ГОСТ 379-2015, 31359-2007, 31360-2007 600х200х288 – 448 штук.

2. Доставка и разгрузка приобретенных и согласованных по вышеуказанному наименованию и количеству строительных материалов производится в срок с 15 сентября 2023 года по 30 сентября 2023 года. Конкретная дата и время согласуются между истцом и ответчиком посредством телефонного сообщения по номеру 89205673030, заблаговременно, но не менее чем за два рабочих дня, в зависимости от складывающихся погодных условий, а также с учетом трудовой занятости истца.

3. После доставки и разгрузки ответчиком в полном объеме приобретенного товара истец подписывает акт передачи-приемки приобретенных строительных материалов.

4. Истец признает факт передачи ответчиком и отгрузки со склада части приобретенных по договору № 02/11/22 строительных материалов, а именно 192 штук блока ЛСЗ ГОСТ 379-2015, 31359-2007, 31360-2007 600х400х288, размещенных на восьми поддонах. Переданный строительный материал принят истцом и претензий по его качеству к ответчику не имеется.

5. Денежные средства в размере 1780 (одна тысяча семьсот восемьдесят) рублей, составляющие разницу между суммой полученной ответчиком по приходному кассовому ордеру № 02 от 02.11.2022 года и стоимостью согласованных к поставке по настоящему мировому соглашению строительных материалов, (341658 – 339878 = 1780), по взаимному согласованию сторон возврату истцу не подлежат.

6. После заключения мирового соглашения, его утверждения судом и полного исполнения изложенных в нем условий, в том числе подписания акта передачи-приемки строительных материалов, стороны будут считать полностью урегулированными спорные правоотношения, отсутствие взаимных претензий, возникших при исполнении договорных обязательств по договору № 02/11/22 от 02.11.2022 года.

7. Стороны подтверждают, что они заключили мировое соглашение добровольно, без принуждения, не лишены дееспособности, не страдают заболеваниями, препятствующими понимать существо подписываемого соглашения, а также об отсутствии обстоятельств, вынуждающих их совершить данную сделку на крайне невыгодных для себя условиях.

8. На основании статьи 101 ГПК РФ и в соответствии с настоящим мировым соглашением судебные расходы, понесенные в ходе досудебного претензионного и судебного разбирательства по гражданскому делу № 2-4844/2023 года, о взыскании денежных средств, уплаченных за товар, неустойки, штрафа, стороны несут самостоятельно, оставляют их каждая за собой и возмещению они не подлежат.

9. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его утверждения судом. Исполнение положений утвержденного мирового соглашения начинается в согласованные сторонами сроки.

10. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, один для приобщения к материалам гражданского дела 2-4844/2023 года и по одному экземпляру - у каждой из сторон.

        Выслушав участников процесса, изучив представленные материалы, суд считает возможным утвердить мировое соглашение, заключенное между сторонами на указанных в нем условиях.

В соответствии с ч. 2 ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судом установлено, что мировое соглашение заключено сторонами добровольно, не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, реально для исполнения.

В соответствии со ст. 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации до утверждения мирового соглашения разъясняются правовые последствия совершаемого процессуального действия, предусмотренные ст. 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд считает, что имеются все законные основания для утверждения мирового соглашения на предложенных условиях, т.к. оно заключено добровольно, по обоюдному согласию, в интересах обеих сторон.

Судом установлено, что настоящее мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц, не противоречит закону, заключается сторонами в соответствии со ст.ст. 39, 173 ГПК РФ для целей устранения по обоюдному согласию возникшего спора, явившегося причиной предъявления указанного выше иска, подписано представителями сторон, действующих на основании доверенностей, предусматривающих право на заключение мирового соглашения.

Сторонам разъяснены и понятны положения ст.ст. 220, 221, 153.10 ГПК РФ, что утверждение судом мирового соглашения влечет за собой прекращение производства по делу, при этом повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

В порядке ч. 13 ст. 153.10, ст. 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд прекращает производство по делу в случае, если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом.

Руководствуясь ст.ст. 39, 173, 220, 221, 224, 225, 153.10 ГПК РФ, суд

определил:

утвердить мировое соглашение по гражданскому делу №2-4844/2023 по иску Воропаева Александра Юрьевича к ООО «Азбука Дома» о взыскании уплаченных по договору денежных средств, заключенное между истцом Воропаевым Александром Юрьевичем и ответчиком ООО «Азбука Дома» в лице директора Якимюк Татьяны Александровны на следующих условиях:

1. Ответчик обязуется за свой счет, своими силами и средствами, доставить и отгрузить, на земельный участок по адресу: <адрес> приобретенный по договору № от 02.11.2022 года товар – строительные материалы, имеющие следующее наименование и количество:

- Блок ЛСЗ ГОСТ 379-2015, 31359-2007, 31360-2007 600х400х288 – 648 штук;

- Блок ЛСЗ ГОСТ 379-2015, 31359-2007, 31360-2007 600х200х288 – 448 штук.

2. Доставка и разгрузка приобретенных и согласованных по вышеуказанному наименованию и количеству строительных материалов производится в срок с 15 сентября 2023 года по 30 сентября 2023 года. Конкретная дата и время согласуются между истцом и ответчиком посредством телефонного сообщения по номеру №, заблаговременно, но не менее чем за два рабочих дня, в зависимости от складывающихся погодных условий, а также с учетом трудовой занятости истца.

3. После доставки и разгрузки ответчиком в полном объеме приобретенного товара истец подписывает акт передачи-приемки приобретенных строительных материалов.

4. Истец признает факт передачи ответчиком и отгрузки со склада части приобретенных по договору № строительных материалов, а именно 192 штук блока ЛСЗ ГОСТ 379-2015, 31359-2007, 31360-2007 600х400х288, размещенных на восьми поддонах. Переданный строительный материал принят истцом и претензий по его качеству к ответчику не имеется.

5. Денежные средства в размере 1780 (одна тысяча семьсот восемьдесят) рублей, составляющие разницу между суммой полученной ответчиком по приходному кассовому ордеру № 02 от 02.11.2022 года и стоимостью согласованных к поставке по настоящему мировому соглашению строительных материалов, (341658 – 339878 = 1780), по взаимному согласованию сторон возврату истцу не подлежат.

6. Судебные расходы, понесенные в ходе досудебного претензионного и судебного разбирательства по гражданскому делу № 2-4844/2023 года, о взыскании денежных средств, уплаченных за товар, неустойки, штрафа, стороны несут самостоятельно, оставляют их каждая за собой и возмещению они не подлежат.

Производство по делу прекратить.

    Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

    Определение подлежит немедленному исполнению.

    Определение может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения определения путем подачи частной жалобы через Октябрьский районный суд г. Белгорода.

    Судья                                                                                                                  Л.Б. Бригадина