Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-2483/2023 ~ М-1074/2023 от 07.04.2023

КОПИЯ

Дело 2-2483/2023

24RS0017-01-2023-001324-73

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

12 декабря 2023 года                                                                                    г. Красноярск

    Железнодорожный районный суд г. Красноярска в составе:

    председательствующего судьи Алексеевой Л.В.,

    при секретаре Гафаровой Я.Д.,

    при участии представителя истцов Гурской Л.А.,

    представителя третьего лица СНТ «Ветеран-Высотный» Гурской Л.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Астафьевой Юлии Вячеславовны, Нуштаевой Светланы Илларионовны, Терехина Юрия Леонидовича, Юрьева Алексея Валерьевича, Шикановой Елены Васильевны, Белоногова Александра Михайловича, Жадновой Натальи Юрьевны, Юрченко Елены Александровны, Филипповой Людмилы Сергеевны, Шелегова Константина Григорьевича, Сучковой Юлии Николаевны, Демидко Татьяны Анатольевны, Пушкарева Дениса Владимировича, Морозовой Татьяны Георгиевны к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителей, возложении обязанности по технологическому присоединению к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,

У С Т А Н О В И Л:

Астафьева Ю.В., Нуштаева С.И. Терехина Ю.Л., Юрьев А.В., Шиканова Е.В., Белоногов А.М., Жаднова Н.Ю., Юрченко Е.А., Филиппова Л.С., Шелегов К.Г., Сучкова Ю.Н., Демидко Т.А., Пушкарев Д.В., Морозова Т.Г. обратились в суд с иском к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителей, возложении обязанности по технологическому присоединению к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа. Требования мотивированы тем, что между истцами и ответчиком в период с 2021 по 2022 год заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ответчика дачных домов на земельных участках, расположенных в СНТ «Ветеран-Высотный». Установленный договорами срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению истек. Истцы со своей стороны выполнили обязательства, предусмотренные договором, техническими условиями. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств истцов ответчиком не выполнено, денежные средства не возвращены. На основании изложенного просят возложить на ответчика обязанность исполнить договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, взыскать в пользу каждого из истцов неустойку за нарушение срока исполнения обязательств, компенсацию морального вреда в размере по 1 000 руб., штраф в размере 50% руб., а также взыскать с ответчика судебную неустойку из расчета 200 руб. в пользу каждого из истцов за каждый день неисполнения решения суда до момента фактического исполнения обязательств,

Истцы Астафьева Ю.В., Нуштаева С.И. Терехина Ю.Л., Юрьев А.В., Шиканова Е.В., Белоногов А.М., Жаднова Н.Ю., Юрченко Е.А., Филиппова Л.С., Шелегов К.Г., Сучкова Ю.Н., Демидко Т.А., Пушкарев Д.В., Морозова Т.Г. в судебное заседание не явились, о дате и времени судебного заседания извещались надлежащим образом, направили в суд своего представителя.

Представитель истцов, представитель третьего лица СНТ «Ветеран-Высотный» Гурская Л.А., (по доверенности) в судебном заседании исковые требования поддержала, просила удовлетворить в полном объеме. Дополнительно пояснила, что в СНТ имеются свои сети, через которые подключены часть участков в СНТ, но сети старые и маломощные, с ответчиков велись переговоры о передаче сетей, но до настоящего времени сети не переданы. При этом участки истцов не имеют присоединения к электрическим сетям, в связи с чем заключены договоры с ответчиком, которым обязательства до настоящего времени не исполнены. В данной просит возложить на ответчика обязанность по технологическому присоединению к электрическим сетям объекты истцов, взыскать с ответчика в пользу каждого из истцов неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и судебную неустойку в случае неисполнения решения суда по осуществлению технологического присоединения.

Представитель ответчика Селиванов А.А. (по доверенности) в судебное заседание не явился, о дате и времени судебного заседания извещался надлежащим образом, представил ходатайство об отложении, в удовлетворении которого протокольным определением отказано, с учетом сроков нахождения дела в производстве, неоднократного отложения судебного заседания, кроме того невозможность представителя явиться в судебное заседание не является основанием для отложения судебного заседания, поскольку ПАО «Россети Сибирь» является юридическим лицом со штатом юристов, поэтому не лишены возможности направить в судебное заседание иного представителя.

В соответствии с положениями ч. 3 ст. 17 Конституции РФ злоупотребление правом не допускается. Согласно ч. 1 ст. 35 ГПК РФ лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами.

В этой связи, полагая, что истцы, представитель ответчиков, не приняв мер к явке в судебное заседание, определил для себя порядок защиты своих процессуальных прав, суд с учетом приведенных выше норм права, рассмотрел дело в отсутствие неявившихся лиц.

Заслушав представителя истцов, третьего лица, исследовав материалы дела в их совокупности и взаимосвязи, суд приходит к следующему.

Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» установлены правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определены полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической энергии.

Согласно положениям п. 1 ст. 26 Федерального «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее – Правила технологического присоединения (в редакции на момент заключения договора), которые определяют: порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения.

Согласно п. 3 Правил технологического присоединения сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В соответствии с п. 6 Правил технологического присоединения технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

Анализ положений пунктов 12.1, 14 и 34 Правил технологического присоединения позволяет прийти к выводу о том, что сетевая организация обязана заключить договор технологического присоединения с физическими лицами, обратившимися с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или ином предусмотренном законом основании, и мощность которых составляет до 15 кВт.

В силу п. 16.3 Правил технологического присоединения в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, стороны выполняют мероприятия по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств.

Согласно ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Обязательство прекращается надлежащим исполнением (ст. 408 ГК РФ).

Как установлено судом и следует из материалов дела, в целях электроснабжения объектов «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом)» истцы в период с 2021 по 2022 год заключили с ПАО «Россети Сибирь» договоры об осуществлении технологического присоединения.

Согласно п. 1 договоров технологического присоединения сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт; категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,40 кВ; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора (п. 2 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям).

Согласно п. 6. договоров, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора.

В соответствии с п. 5 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора.

Согласно п. 11 договоров, размер оплаты за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края действующий на дату заключения договора, с учетом изменений, и составляет 550,00 руб.

Согласно п. 10 технических условий, которые являются неотъемлемой частью договоров технологического присоединения, сетевая организация осуществляет организационные мероприятия: Подготовка технических условий на технологическое присоединение. Обеспечение возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке. Требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО "Россети Сибирь" - «Красноярскэнерго» для энергоснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 года № 87, и согласование со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством. Строительство ЛЭП-0.4 кВ от точки, указанной в пункте № 7 настоящих ТУ, до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом. Определить проектом необходимость установки укоса на отпаечной опоре ЛЭП-0.4 кВ. Выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442).

В соответствии с п. 11 технических условий договоров технологического присоединения, заявитель осуществляет: ввод от комплекса коммерческого учета электрической энергии до энергопринимающих устройств объекта выполнить кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП. Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим, сетям и фактический прием напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности). Требования по проектированию схемы электроснабжения от точки присоединения к сети ПАО "Россети Сибирь": разработать проектную документацию в границах земельного участка Заявителя согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной. Защиты и автоматики: не требуется. Мероприятия по обеспечению резервным источником питания энергопринимающих устройств, требующих повышенной надежности электроснабжения в соответствии с требованиями НТД: не требуется. Требования по согласованию проектной документации с Сетевой организацией и федеральным органом исполнительной власти: по технологическому надзору: при разработке проектной документации согласно п. 11.1 настоящих ТУ согласовать ее со всеми заинтересованными сторонами в соответствии с действующим законодательством. Требования по предоставлению заключений экспертных организаций по проектной документации, освидетельствования технического состояния энергоустановок и получению разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию: после выполнения технических условий энергопринимающее устройство предъявить представителю сетевой организации для составления акта о выполнении ТУ, акта об осуществлении технологического присоединения, акта допуска прибора учета к эксплуатации и согласования расчетной схемы учета электроэнергии.

В соответствии с п. 7 договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям сетевая организация обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до точки присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, указанных в технических условиях; обеспечить установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности; разместить в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию; в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем Сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий Заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя; не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце четвертом настоящего пункта, с соблюдением срока, указанного в технических условиях, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности; составить в электронной форме и разместить в личном кабинете Заявителя акт о выполнении технических условий, содержащий перечень мероприятий, реализованных в соответствии с техническими условиями, и акт об осуществлении технологического присоединения; уведомить Заявителя о составлении и размещении в личном кабинете Заявителя акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения.

Так, между ПАО «Россети Сибирь» (сетевая организация) и Астафьевой Ю.В. (заявитель) 15.04.2022 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № №, согласно п. 3 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом)», расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка №.

Согласно выписке из ЕГРН земельный участок, на котором расположен объект, находиться по адресу: <адрес>, принадлежит на праве собственности Астафьевой Ю.В. с 22.10.2019.

На основании п. 6 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 15.04.2022 № № срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению при условии, что заявитель не нарушает сроки выполнения своих обязательств, установлен до 15.10.2022.

Оплату по договору от 15.04.2022 № № истец Астафьева Ю.В. произвела 15.04.2022 в размере 550 руб. согласно представленному чеку № 84854.

Между ПАО «Россети Сибирь» (сетевая организация) и Нуштаевой С.И. (заявитель) 24.02.2022 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.1550.22, согласно п. 3 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом)», расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка №.

Согласно выписке из ЕГРН земельный участок, на котором расположен объект, находиться по адресу: <адрес>, принадлежит на праве собственности Нуштаевой С.И. с 10.04.2017.

На основании п. 6 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 24.02.2022 № № срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению при условии, что заявитель не нарушает сроки выполнения своих обязательств, установлен до 24.08.2022.

Оплату по договору от 24.02.2022 № № истец Нуштаева С.И. произвела 24.02.2022 в размере 550 руб. согласно представленному кассовому чеку № 325.

Между ПАО «Россети Сибирь» (сетевая организация) и Терехиным Ю.Л. (заявитель) 13.05.2022 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № №, согласно п. 3 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом)», расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка №.

Согласно выписке из ЕГРН земельный участок, на котором расположен объект, находиться по адресу: <адрес>, принадлежит на праве собственности Терехину Ю.Л. с 28.05.2021.

На основании п. 6 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 13.05.2022 № № срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению при условии, что заявитель не нарушает сроки выполнения своих обязательств, установлен до 13.11.2022.

Оплату по договору от 13.05.2022 № 20.2400.5692.22 истец Терехин Ю.Л. произвел 13.05.2022 в размере 550 руб. согласно представленному чеку об операции АО «Тинькофф Банк».

Между ПАО «Россети Сибирь» (сетевая организация) и Шикановой Е.В. (заявитель) 09.11.2021 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № №, согласно п. 3 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом)», расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка №.

Согласно выписке из ЕГРН земельный участок, на котором расположен объект, находиться по адресу: <адрес>, принадлежит на праве собственности Шикановой Е.В. с 17.03.2015.

На основании п. 6 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 09.11.2021 № № срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению при условии, что заявитель не нарушает сроки выполнения своих обязательств, установлен до 09.05.2022.

Оплату по договору от 09.11.2021 № № истец Шиканова Е.В. произвела 10.11.2021 в размере 550 руб. согласно представленному кассовому чеку № 285.

Между ПАО «Россети Сибирь» (сетевая организация) и Юрьевым А.В. (заявитель) 02.02.2022 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.298.22, согласно п. 3 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом)», расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка №.

Согласно выписке из ЕГРН земельный участок, на котором расположен объект, находиться по адресу: <адрес> принадлежит на праве собственности Юрьеву А.В. с 11.09.2019.

На основании п. 6 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 02.02.2022 № № срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению при условии, что заявитель не нарушает сроки выполнения своих обязательств, установлен до 02.08.2022.

Оплату по договору от 02.02.2022 № 20.2400.298.22 истец Юрьев А.В. произвел 02.02.2022 в размере 550 руб. согласно представленной справке по операции ПАО «Сбербанк».

Между ПАО «Россети Сибирь» (сетевая организация) и Зайцевым В.Н. (заявитель) 10.04.2022 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № №.

04.08.2022 Зайцев В.Н. направил в ПАО «Россети Сибирь» уведомление об уступке права требования по договору, где просил произвести исполнение договора об осуществлении технологического присоединения в пользу Белоногова А.М. В ответ на указанное уведомление ПАО «Россети Сибирь» направили в адрес Зайцева В.Н. и Белоногова А.М. письмо о согласии на передачу и прием обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 10.04.2022 № №.

Согласно п. 3 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом)», расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка №.

Согласно выписке из ЕГРН земельный участок, на котором расположен объект, находиться по адресу: <адрес>, принадлежит на праве собственности Белоногову А.М. с 18.05.2022.

На основании п. 6 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 10.04.2022 № № срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению при условии, что заявитель не нарушает сроки выполнения своих обязательств, установлен до 10.10.2022.

Оплату по договору от 10.04.2022 № № Зайцев В.Н. произвел 10.04.2022 в размере 550 руб. согласно представленной справке по операции ПАО «Сбербанк».

Между ПАО «Россети Сибирь» (сетевая организация) и Жадновой Н.Ю. (заявитель) 10.01.2022 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № №, согласно п. 3 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом)», расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка №.

Согласно выписке из ЕГРН земельный участок, на котором расположен объект, находиться по адресу: <адрес>, принадлежит на праве собственности Жадновой Н.Ю. с 29.01.2019.

На основании п. 6 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 10.01.2022 № № срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению при условии, что заявитель не нарушает сроки выполнения своих обязательств, установлен до 10.07.2022.

Оплату по договору от 10.01.2022 № № истец Жаднова Н.Ю. произвела 10.01.2022 в размере 550 руб. согласно представленному чеку по операции ПАО «Сбербанк».

Между ПАО «Россети Сибирь» (сетевая организация) и Юрченко Е.А. (заявитель) 15.03.2022 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № №, согласно п. 3 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом)», расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка №.

Согласно выписке из ЕГРН земельный участок, на котором расположен объект, находиться по адресу: <адрес>, принадлежит на праве собственности Юрченко Е.А. с 16.11.2020.

На основании п. 6 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 15.03.2022 № № срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению при условии, что заявитель не нарушает сроки выполнения своих обязательств, установлен до 15.09.2022.

Оплату по договору от 15.03.2022 № № истец Юрченко Е.А. произвела 15.03.2022 в размере 550 руб. согласно представленной справке по операции ПАО «Сбербанк».

Между ПАО «Россети Сибирь» (сетевая организация) и Филипповой Л.С. (заявитель) 23.05.2022 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № №, согласно п. 3 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом)», расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка №.

Согласно выписке из ЕГРН земельный участок, на котором расположен объект, находиться по адресу: <адрес>, принадлежит на праве собственности Филипповой Л.С. с 17.03.2020.

На основании п. 6 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 23.05.2022 № № срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению при условии, что заявитель не нарушает сроки выполнения своих обязательств, установлен до 23.11.2022.

Оплату по договору от 23.05.2022 № № истец Филиппова Л.С. произвела 23.05.2022 в размере 550 руб. согласно представленному чеку по операции ПАО «Сбербанк».

Между ПАО «Россети Сибирь» (сетевая организация) и Шелеговым К.Г. (заявитель) 15.02.2022 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № №, согласно п. 3 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом)», расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка №.

Согласно выписке из ЕГРН земельный участок, на котором расположен объект, находиться по адресу: <адрес>, принадлежит на праве собственности Шелегову К.Г. с 25.11.2014.

На основании п. 6 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 15.02.2022 № № срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению при условии, что заявитель не нарушает сроки выполнения своих обязательств, установлен до 15.08.2022.

Оплату по договору от 15.02.2022 № № истец Шелегов К.Г. произвел 15.03.2022 в размере 550 руб. согласно представленной справке по операции ПАО «Сбербанк».

Между ПАО «Россети Сибирь» (сетевая организация) и Сучковой Ю.Н. (заявитель) 23.05.2022 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № №, согласно п. 3 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом)», расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка №.

Согласно выписке из ЕГРН земельный участок на котором расположен объект, находиться по адресу: <адрес>, принадлежит на праве собственности Сучковой Ю.Н. с 21.01.2022.

На основании п. 6 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 23.05.2022 № № срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению при условии, что заявитель не нарушает сроки выполнения своих обязательств, установлен до 23.11.2022.

Оплату по договору от 23.05.2022 № № истец Сучкова Ю.Н. произвела 23.05.2022 в размере 550 руб. согласно представленной справке по операции ПАО «Сбербанк».

Между ПАО «Россети Сибирь» (сетевая организация) и Демидко Т.А. (заявитель) 11.05.2022 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № №, согласно п. 3 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом)», расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка №

Согласно выписке из ЕГРН земельный участок, на котором расположен объект, находиться по адресу: <адрес>, принадлежит на праве собственности Демидко Т.А. с 16.11.2000.

На основании п. 6 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 11.05.2022 № № срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению при условии, что заявитель не нарушает сроки выполнения своих обязательств, установлен до 11.11.2022.

Оплату по договору от 11.05.2022 № № истец Демидко Т.А. произвела 11.05.2022 в размере 550 руб. согласно представленному кассовому чеку № 311.

Между ПАО «Россети Сибирь» (сетевая организация) и Пушкаревым Д.В. (заявитель) 27.04.2022 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, согласно п. 3 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом)», расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка №.

Согласно выписке из ЕГРН земельный участок, на котором расположен объект, находиться по адресу: <адрес>, принадлежит на праве собственности Пушкареву Д.В. с 24.02.2022.

На основании п. 6 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 27.04.2022 срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению при условии, что заявитель не нарушает сроки выполнения своих обязательств, установлен до 27.10.2022.

Оплату по договору от 27.04.2022 истец Пушкарев Д.В. произвел 27.04.2022 в размере 550 руб. согласно представленной справке по операции ПАО «Сбербанк».

Между ПАО «Россети Сибирь» (сетевая организация) и Морозовой Т.Г. (заявитель) 17.11.2021 заключен договор № № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, согласно п. 3 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом)», расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка №.

Согласно выписке из ЕГРН земельный участок, на котором расположен объект, находиться по адресу: <адрес>, принадлежит на праве собственности Морозовой Т.Г. с 06.05.2017.

На основании п. 6 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 17.11.2021 № № срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению при условии, что заявитель не нарушает сроки выполнения своих обязательств, установлен до 17.05.2022.

Оплату по договору от 17.11.2021 № № истец Морозова Т.Г. произвела 17.11.2021 в размере 550 руб. согласно представленной справке по операции ПАО «Сбербанк».

Истцы обратились с указанными требованиями, ссылаясь на нарушение ответчиком срока исполнения обязательств по технологическому присоединению, предусмотренного п. 6 договоров.

29.12.2022 истцы направили в адрес ответчика коллективную претензию, в которой просили выполнить обязательства, предусмотренные договорами об осуществлении технологического присоединения.

Как следует из письма ПАО «Россети Сибирь», направленного в адрес председателя СНТ «Ветеран-Высотный», мероприятия по технологическому присоединению объектов в рамках договоров об осуществлении технологического присоединения ведутся, срок завершения работ установлен – август 2023 года.

Между тем, ответчиком мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям в установленный договорами срок не выполнены, присоединение энергопринимающих устройств истцов к электрическим сетям не произведено до настоящего времени, что не оспаривалось представителем ответчика в судебном заседании.

Доказательств наличия обстоятельств, препятствующих исполнению своих обязательств в установленный договорами срок, ответчик не представил.

Доказательств выполнения предусмотренных техническими условиями мероприятий по монтажу комплекса коммерческого учета электрической энергии в точках технологического присоединение электроустановок потребителя к электрическим сетям филиала, с размещением в личном кабинете потребителей актов допуска прибора учета в эксплуатацию, в материалы дела не представлено.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о необходимости удовлетворения требований истцов и возложении на ответчика обязанности исполнить обязательства по договорам оказания услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств объектов заявителей, определенными техническими условиями, согласно договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, поскольку факт неисполнения ответчиком в срок обязательств по договору установлен судом и подтвержден материалами дела, сведения о своевременном исполнении обязательств в настоящее время стороной ответчика не представлены.

Также ответчиком не представлено доказательств уважительности причин невыполнения мероприятий, предусмотренных техническими условиями, не представлено документов, подтверждающих, что ответчик предпринимает меры по выполнению своих обязанностей по договору.

Как следует из положений ч. 2 ст. 206 ГПК РФ, при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Исходя из ст. 210 ГПК РФ исполнение решения суда связано с моментом вступления его в законную силу.

При этом по смыслу закона срок исполнения решения подлежит установлению относительно момента его вступления в законную силу (за исключением случаев, когда срок исполнения обязанности законодательно установлен конкретной датой).

С учетом конкретных обстоятельств, в частности, необходимости времени для разрешения вопроса по технологическому присоединению объектов к электрическим сетям, суд полагает возможным установить для ответчика срок два месяца со дня вступления решения в законную силу для исполнения возложенных на него обязанностей, принимая во внимание разумность его пределов.

В связи с установлением того обстоятельства, что ПАО «Россети Сибирь» допущена просрочка исполнения обязательств по договорам, суд приходит к выводу о том, что ответчик должен нести ответственность в виде уплаты неустойки.

Абзацем третьим подпункта "в" пункта 16 Правил технологического присоединения предусмотрено обязательное указание в договоре положений об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, уплатить другой стороне договора неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки (а в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей, уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки), при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Аналогичные положения о порядке исчисления неустойки установлены п. 20 в договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В исковом заявлении Астафьева Ю.В. просит взыскать с ответчика неустойку за период с 16.10.2022 по 31.03.2023 в размере 4 592,5 руб.

Требования истца о взыскании неустойки за период с 16.10.2022 по 31.03.2023 в размере 4 592,5 руб. (из расчета 550 руб. * 5% * 167 дней) подлежат удовлетворению. Указанная сумма подлежит взысканию с ответчика в пользу Астафьевой Ю.В.

В исковом заявлении Нуштаева С.И. просит взыскать с ответчика неустойку за период с 02.10.2022 по 31.03.2023 в размере 4 977,5 руб.

Требования истца о взыскании неустойки за период с 02.10.2022 (период ограничен с учетом действия моратория) по 31.03.2023 в размере 4 977,5 руб. (из расчета 550 руб. * 5% * 181 дней) подлежат удовлетворению. Указанная сумма подлежит взысканию с ответчика в пользу Нуштаевой С.И.

В исковом заявлении Терехин Ю.Л. просит взыскать с ответчика неустойку за период с 14.11.2022 по 31.03.2023 в размере 3 795 руб.

Требования истца о взыскании неустойки за период с 14.11.2022 по 31.03.2023 в размере 3 795 руб. (из расчета 550 руб. * 5% * 138 дней) подлежат удовлетворению. Указанная сумма подлежит взысканию с ответчика в пользу Терехина Ю.Л.

В исковом заявлении Шиканова Е.В. просит взыскать с ответчика неустойку за период с 02.10.2022 по 31.03.2023 в размере 4 977,5 руб.

Требования истца о взыскании неустойки за период с 02.10.2022 (период ограничен с учетом действия моратория) по 31.03.2023 в размере 4 977,5 руб. (из расчета 550 руб. * 5% * 181 дней) подлежат удовлетворению. Указанная сумма подлежит взысканию с ответчика в пользу Шикановой Е.В.

В исковом заявлении Юрьев А.В. просит взыскать с ответчика неустойку за период с 02.10.2022 по 31.03.2023 в размере 4 977,5 руб.

Требования истца о взыскании неустойки за период с 02.10.2022 (период ограничен с учетом действия моратория) по 31.03.2023 в размере 4 977,5 руб. (из расчета 550 руб. * 5% * 181 дней) подлежат удовлетворению. Указанная сумма подлежит взысканию с ответчика в пользу Юрьева А.В.

В исковом заявлении Белоногов А.М. просит взыскать с ответчика неустойку за период с 11.10.2022 по 31.03.2023 в размере 4 730 руб.

Требования истца о взыскании неустойки за период с 11.10.2022 по 31.03.2023 в размере 4 730 руб. (из расчета 550 руб. * 5% * 172 дней) подлежат удовлетворению. Указанная сумма подлежит взысканию с ответчика в пользу Белоногова А.М.

В исковом заявлении Жаднова Н.Ю. просит взыскать с ответчика неустойку за период с 02.10.2022 по 31.03.2023 в размере 4 977,5 руб.

Требования истца о взыскании неустойки за период с 02.10.2022 (период ограничен с учетом действия моратория) по 31.03.2023 в размере 4 977,5 руб. (из расчета 550 руб. * 5% * 181 дней) подлежат удовлетворению. Указанная сумма подлежит взысканию с ответчика в пользу Жадновой Н.Ю.

В исковом заявлении Юрченко Е.А. просит взыскать с ответчика неустойку за период с 02.10.2022 по 31.03.2023 в размере 4 977,5 руб.

Требования истца о взыскании неустойки за период с 02.10.2022 (период ограничен с учетом действия моратория) по 31.03.2023 в размере 4 977,5 руб. (из расчета 550 руб. * 5% * 181 дней) подлежат удовлетворению. Указанная сумма подлежит взысканию с ответчика в пользу Юрченко Е.А.

В исковом заявлении Филиппова Л.С. просит взыскать с ответчика неустойку за период с 25.11.2022 по 31.03.2023 в размере 3 492,5 руб.

Требования истца о взыскании неустойки за период с 25.11.2022 по 31.03.2023 в размере 3 492,5 руб. (из расчета 550 руб. * 5% * 127 дней) подлежат удовлетворению. Указанная сумма подлежит взысканию с ответчика в пользу Филипповой Л.С.

В исковом заявлении Шелегов К.Г. просит взыскать с ответчика неустойку за период с 02.10.2022 по 31.03.2023 в размере 4 977,5 руб.

Требования истца о взыскании неустойки за период с 02.10.2022 (период ограничен с учетом действия моратория) по 31.03.2023 в размере 4 977,5 руб. (из расчета 550 руб. * 5% * 181 дней) подлежат удовлетворению. Указанная сумма подлежит взысканию с ответчика в пользу Шелегова К.Г.

В исковом заявлении Сучкова Ю.Н. просит взыскать с ответчика неустойку за период с 24.11.2022 по 31.03.2023 в размере 3 520 руб.

Требования истца о взыскании неустойки за период с 24.11.2022 по 31.03.2023 в размере 3 520 руб. (из расчета 550 руб. * 5% * 128 дней) подлежат удовлетворению. Указанная сумма подлежит взысканию с ответчика в пользу Сучковой Ю.Н.

В исковом заявлении Демидко Т.А. просит взыскать с ответчика неустойку за период с 12.11.2022 по 31.03.2023 в размере 3 850 руб.

Требования истца о взыскании неустойки за период с 12.11.2022 по 31.03.2023 в размере 3 850 руб. (из расчета 550 руб. * 5% * 140 дней) подлежат удовлетворению. Указанная сумма подлежит взысканию с ответчика в пользу Демидко Т.А.

В исковом заявлении Пушкарев Д.В. просит взыскать с ответчика неустойку за период с 28.10.2022 по 31.03.2023 в размере 4 262,5 руб.

Требования истца о взыскании неустойки за период с 28.10.2022 по 31.03.2023 в размере 4 262,5 руб. (из расчета 550 руб. * 5% * 155 дней) подлежат удовлетворению. Указанная сумма подлежит взысканию с ответчика в пользу Пушкарева Д.В.

В исковом заявлении Морозова Т.Г. просит взыскать с ответчика неустойку за период с 02.10.2022 по 31.03.2023 в размере 4 977,5 руб.

Требования истца о взыскании неустойки за период с 02.10.2022 (период ограничен с учетом действия моратория) по 31.03.2023 в размере 4 977,5 руб. (из расчета 550 руб. * 5% * 181 дней) подлежат удовлетворению. Указанная сумма подлежит взысканию с ответчика в пользу Морозовой Т.Г.

    При этом размер неустойки соответствует требованиям разумности и соразмерности, определен истцами с учетом действия моратория, оснований для его снижения не имеется.

    Разрешая требования о взыскании судебной неустойки, суд приходит к следующему.

Согласно п. 1 ст. 308.3 ГК РФ, в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. п. 28, 31, 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ, в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе, предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 ГК РФ).

Сумма судебной неустойки не учитывается при определении размера убытков, причиненных неисполнением обязательства в натуре: такие убытки подлежат возмещению сверх суммы судебной неустойки (пункт 1 статьи 330, статья 394 ГК РФ).

Суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре; судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства; удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.

Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение. В то же время, определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, суд должен принимать во внимание степень затруднительности исполнения судебного акта, возможность ответчика по его добровольному исполнению, имущественное положение ответчика и иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Если требование о взыскании судебной неустойки заявлено истцом и удовлетворяется судом одновременно с требованием о понуждении к исполнению обязательства в натуре, началом для начисления судебной неустойки является первый день, следующий за последним днем установленным решением суда для исполнения обязательства в натуре.

При таких обстоятельствах, принимая во внимание, что до настоящего времени условия договоров об осуществлении технологического присоединения ответчиком не исполнены, суд приходит к выводу о правомерности требований истцов о взыскании с ПАО «Россети Сибирь» судебной неустойки.

Определяя размер такой неустойки, суд полагает, что требования истцов о взыскании неустойки за каждый день неисполнения решения суда в заявленном размере явно завышены, не соответствуют объему обязательств и последствиям его нарушения, а также принципам разумности и справедливости, в связи с чем, полагает разумным взыскать с ответчика в пользу каждого из истцов судебную неустойку в размере 100 руб. за каждый календарный день неисполнения решения суда, которая, исходя из вышеприведенных норм закона, подлежит взысканию по истечение двух месяцев, с даты вступления решения суда в законную силу и до его фактического исполнения.

В силу ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

В соответствии со ст. 1101 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме (пункт 1). Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего (пункт 2).

Согласно п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя, который нашел подтверждение при рассмотрении судом настоящего дела.

Судом установлено, что действиями ответчика, выразившимися в нарушении прав потребителей на своевременное получение услуг по договору, истцам причинены нравственные страдания. Учитывая характер и степень перенесенных истцами нравственных страданий, причиненных нарушением их прав потребителя со стороны ответчика, личности истцов, суд признает заявленную истцами сумму компенсации морального вреда в размере 1 000 руб. в пользу каждого из исто отвечающей требованиям разумности и справедливости, в связи с чем приходит к выводу о взыскании в их пользу компенсации морального вреда в заявленном размере.

В соответствии со ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», а также согласно п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, независимо от того, заявлялось ли такое требование суду.

Учитывая изложенное, суд взыскивает с ответчика штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя в размере 50 % от присужденной судом в пользу каждого из истцов денежной суммы в следующих размерах: в пользу Астафьевой Ю.В. 2 796,25 руб. ((4 592,5 +1 000) х 50%.); пользу Нуштаевой С.И. 2 988,75 руб. ((4 977,5 +1 000) х 50%.); пользу Терехина Ю.Л. 2 397,5 руб. ((3 795 +1 000) х 50%.); пользу Шикановой Е.В. 2 988,75 руб. ((4 977,5 +1 000) х 50%.); пользу Юрьева А.В. 2 988,75 руб. ((4 977,5 +1 000) х 50%.); пользу Белоногова А.М. 2 865 руб. ((4 730 +1 000) х 50%.); пользу Жадновой Н.Ю. 2 988,75 руб. ((4 977,5 +1 000) х 50%.); пользу Юрченко Е.А. 2 988,75 руб. ((4 977,5 +1 000) х 50%.); пользу Филипповой Л.С. 2 246,25 руб. ((3 492,5 +1 000) х 50%.); пользу Шелегова К.Г. 2 988,75 руб. ((4 977,5+1 000) х 50%.); пользу Сучковой Ю.Н. 2 260 руб. ((3 520 +1 000) х 50%.); пользу Демидко Т.А. 2 425 руб. ((3 850 +1 000) х 50%.); пользу Пушкарева Д.В. 2 631,25 руб. ((4 262,5 +1 000) х 50%.); пользу Морозовой Т.Г. 2 988,75 руб. ((4 977,5 +1 000) х 50%.).

    При этом размер штрафа соответствует требованиям разумности и соразмерности, оснований для его снижения не имеется.

В силу ч. 1 ст. 103 ГПК РФ суд взыскивает с ответчика в доход местного бюджета госпошлину в размере, в котором истцы в силу закона были освобожденыот ее уплаты при подаче иска, пропорционально размеру удовлетворенной части исковых требований в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 333.20 НК РФ и п. 3 ч. 1 ст. 333.19 НК РФ в размере 10 492,55 руб. (4 200 руб. за неимущественное требование о возложении обязанности осуществить технологическое присоединение в пользу истцов (300 * 14)), 4 200 руб. за неимущественное требование о взыскании компенсации морального вреда (300*14), 2 092,55 руб. за имущественное требование о взыскании неустойки в общем размере 63 085 руб. в пользу истцов).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ,

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Астафьевой Юлии Вячеславовны, Нуштаевой Светланы Илларионовны, Терехина Юрия Леонидовича, Юрьева Алексея Валерьевича, Шикановой Елены Васильевны, Белоногова Александра Михайловича, Жадновой Натальи Юрьевны, Юрченко Елены Александровны, Филипповой Людмилы Сергеевны, Шелегова Константина Григорьевича, Сучковой Юлии Николаевны, Демидко Татьяны Анатольевны, Пушкарева Дениса Владимировича, Морозовой Татьяны Георгиевны к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителей, возложении обязанности по технологическому присоединению к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, удовлетворить частично.

На ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) возложить обязанность в срок не позднее двух месяцев с момента вступления настоящего решения в законную силу осуществить технологическое присоединение, необходимое для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом)», расположенный по адресу: <адрес>, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, к электрическим сетям в соответствии с условиями договора от 15 апреля 2022 года № № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Взыскивать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) в пользу Астафьевой Юлии Вячеславовны (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: <данные изъяты>), СНИЛС №) судебную неустойку за неисполнение решения суда в части осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям по договору от 15 апреля 2022 года № № по истечении двух месяцев с даты вступления решения суда в законную силу и до фактического исполнения в размере по 100 (сто) рублей за каждый календарный день просрочки.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) в пользу Астафьевой Юлии Вячеславовны (№ года рождения, место рождения: <данные изъяты>, СНИЛС №) неустойку за период с 16.10.2022 по 31.03.2023 в размере 4 592 рубля 50 копеек, компенсацию морального вреда в размере 1 000 рублей, штраф в размере 2 796 рублей 25 копеек, а всего взыскать 8 388 (восемь тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 75 копеек.

На ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) возложить обязанность в срок не позднее двух месяцев с момента вступления настоящего решения в законную силу осуществить технологическое присоединение, необходимое для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом)», расположенный по адресу: <адрес>, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, к электрическим сетям в соответствии с условиями договора от 24 февраля 2022 года № № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Взыскивать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) в пользу Нуштаевой Светланы Илларионовны (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: <данные изъяты>, СНИЛС №) судебную неустойку за неисполнение решения суда в части осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям по договору от 24 февраля 2022 года № № по истечении двух месяцев с даты вступления решения суда в законную силу и до фактического исполнения в размере по 100 (сто) рублей за каждый календарный день просрочки.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) в пользу Нуштаевой Светланы Илларионовны (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: <данные изъяты>, СНИЛС №) неустойку за период с 02.10.2022 по 31.03.2023 в размере 4 977 рублей 50 копеек, компенсацию морального вреда в размере 1 000 рублей, штраф в размере 2 988 рублей 75 копеек, а всего взыскать 8 966 (восемь тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 25 копеек.

На ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) возложить обязанность в срок не позднее двух месяцев с момента вступления настоящего решения в законную силу осуществить технологическое присоединение, необходимое для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом)», расположенный по адресу: <адрес> расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, к электрическим сетям в соответствии с условиями договора от 13 мая 2022 года № № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Взыскивать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) в пользу Терехина Юрия Леонидовича (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: <данные изъяты>, СНИЛС №) судебную неустойку за неисполнение решения суда в части осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям по договору от 13 мая 2022 года № № по истечении двух месяцев с даты вступления решения суда в законную силу и до фактического исполнения в размере по 100 (сто) рублей за каждый календарный день просрочки.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) в пользу Терехина Юрия Леонидовича (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: <данные изъяты>, СНИЛС №) неустойку за период с 14.11.2022 по 31.03.2023 в размере 3 795 рублей, компенсацию морального вреда в размере 1 000 рублей, штраф в размере 2 397 рублей 50 копеек, а всего взыскать 7 192 (семь тысяч сто девяносто два) рубля 50 копеек.

На ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) возложить обязанность в срок не позднее двух месяцев с момента вступления настоящего решения в законную силу осуществить технологическое присоединение, необходимое для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом)», расположенный по адресу: <адрес>, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 24:11:0220301:127, к электрическим сетям в соответствии с условиями договора от 09 ноября 2021 года № № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Взыскивать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) в пользу Шикановой Елены Васильевны (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: <адрес>, СНИЛС №) судебную неустойку за неисполнение решения суда в части осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям по договору от 09 ноября 2021 года № 20.2400.6904.21 по истечении двух месяцев с даты вступления решения суда в законную силу и до фактического исполнения в размере по 100 (сто) рублей за каждый календарный день просрочки.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) в пользу Шикановой Елены Васильевны (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: <адрес>, СНИЛС №) неустойку за период с 02.10.2022 по 31.03.2023 в размере 4 977 рублей 50 копеек, компенсацию морального вреда в размере 1 000 рублей, штраф в размере 2 988 рублей 75 копеек, а всего взыскать 8 966 (восемь тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 25 копеек.

На ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) возложить обязанность в срок не позднее двух месяцев с момента вступления настоящего решения в законную силу осуществить технологическое присоединение, необходимое для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом)», расположенный по адресу: <адрес>, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, к электрическим сетям в соответствии с условиями договора от 02 февраля 2022 года № № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Взыскивать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) в пользу Юрьева Алексея Валерьевича (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: пос. Ангалой Манского района Красноярский край, СНИЛС №) судебную неустойку за неисполнение решения суда в части осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям по договору от 02 февраля 2022 года № № по истечении двух месяцев с даты вступления решения суда в законную силу и до фактического исполнения в размере по 100 (сто) рублей за каждый календарный день просрочки.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) в пользу Юрьева Алексея Валерьевича ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: <адрес>, СНИЛС №) неустойку за период с 02.10.2022 по 31.03.2023 в размере 4 977 рублей 50 копеек, компенсацию морального вреда в размере 1 000 рублей, штраф в размере 2 988 рублей 75 копеек, а всего взыскать 8 966 (восемь тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 25 копеек.

На ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) возложить обязанность в срок не позднее двух месяцев с момента вступления настоящего решения в законную силу осуществить технологическое присоединение, необходимое для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом)», расположенный по адресу: <адрес>, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, к электрическим сетям в соответствии с условиями договора от 10 апреля 2022 года № 20.2400.58.22 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Взыскивать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) в пользу Белоногова Александра Михайловича (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: <адрес>, СНИЛС 116-872-368-78) судебную неустойку за неисполнение решения суда в части осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям по договору от 10 апреля 2022 года № № по истечении двух месяцев с даты вступления решения суда в законную силу и до фактического исполнения в размере по 100 (сто) рублей за каждый календарный день просрочки.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) в пользу Белоногова Александра Михайловича (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: <адрес>, СНИЛС №) неустойку за период с 11.10.2022 по 31.03.2023 в размере 4 730 рублей, компенсацию морального вреда в размере 1 000 рублей, штраф в размере 2 865 рублей, а всего взыскать 8 595 (восемь тысяч пятьсот девяносто пять) рублей.

На ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) возложить обязанность в срок не позднее двух месяцев с момента вступления настоящего решения в законную силу осуществить технологическое присоединение, необходимое для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом)», расположенный по адресу: <адрес>, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, к электрическим сетям в соответствии с условиями договора от 10 января 2022 года № № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Взыскивать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) в пользу Жадновой Натальи Юрьевны (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: <данные изъяты>, СНИЛС №) судебную неустойку за неисполнение решения суда в части осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям по договору от 10 января 2022 года № № по истечении двух месяцев с даты вступления решения суда в законную силу и до фактического исполнения в размере по 100 (сто) рублей за каждый календарный день просрочки.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) в пользу Жадновой Натальи Юрьевны ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: <данные изъяты>, СНИЛС №) неустойку за период с 02.10.2022 по 31.03.2023 в размере 4 977 рублей 50 копеек, компенсацию морального вреда в размере 1 000 рублей, штраф в размере 2 988 рублей 75 копеек, а всего взыскать 8 966 (восемь тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 25 копеек.

На ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) возложить обязанность в срок не позднее двух месяцев с момента вступления настоящего решения в законную силу осуществить технологическое присоединение, необходимое для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом)», расположенный по адресу: <адрес>, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, к электрическим сетям в соответствии с условиями договора от 15 марта 2022 года № № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Взыскивать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) в пользу Юрченко Елены Александровны (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: <данные изъяты>, СНИЛС № судебную неустойку за неисполнение решения суда в части осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям по договору от 15 марта 2022 года № № по истечении двух месяцев с даты вступления решения суда в законную силу и до фактического исполнения в размере по 100 (сто) рублей за каждый календарный день просрочки.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) в пользу Юрченко Елены Александровны (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: <данные изъяты>, СНИЛС №) неустойку за период с 02.10.2022 по 31.03.2023 в размере 4 977 рублей 50 копеек, компенсацию морального вреда в размере 1 000 рублей, штраф в размере 2 988 рублей 75 копеек, а всего взыскать 8 966 (восемь тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 25 копеек.

На ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) возложить обязанность в срок не позднее двух месяцев с момента вступления настоящего решения в законную силу осуществить технологическое присоединение, необходимое для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом)», расположенный по адресу: <адрес>, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, к электрическим сетям в соответствии с условиями договора от 23 мая 2022 года № № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Взыскивать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) в пользу Филипповой Людмилы Сергеевны (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: <данные изъяты>, СНИЛС №) судебную неустойку за неисполнение решения суда в части осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям по договору от 23 мая 2022 года № № по истечении двух месяцев с даты вступления решения суда в законную силу и до фактического исполнения в размере по 100 (сто) рублей за каждый календарный день просрочки.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) в пользу Филипповой Людмилы Сергеевны (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: <данные изъяты>, СНИЛС №) неустойку за период с 25.11.2022 по 31.03.2023 в размере 3 492 рубля 50 копеек, компенсацию морального вреда в размере 1 000 рублей, штраф в размере 2 246 рублей 25 копеек, а всего взыскать 6 738 (шесть тысяч семьсот тридцать восемь) рублей 75 копеек.

На ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) возложить обязанность в срок не позднее двух месяцев с момента вступления настоящего решения в законную силу осуществить технологическое присоединение, необходимое для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом)», расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Емельяновский район, СНТ «Ветеран-Высотный», участок № 445, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, к электрическим сетям в соответствии с условиями договора от 15 февраля 2022 года № № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Взыскивать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) в пользу Шелегова Константина Григорьевича (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения <данные изъяты>, СНИЛС №) судебную неустойку за неисполнение решения суда в части осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям по договору от 15 февраля 2022 года № № по истечении двух месяцев с даты вступления решения суда в законную силу и до фактического исполнения в размере по 100 (сто) рублей за каждый календарный день просрочки.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) в пользу Шелегова Константина Григорьевича (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: <адрес>, СНИЛС №) неустойку за период с 02.10.2022 по 31.03.2023 в размере 4 977 рублей 50 копеек, компенсацию морального вреда в размере 1 000 рублей, штраф в размере 2 988 рублей 75 копеек, а всего взыскать 8 966 (восемь тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 25 копеек.

На ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) возложить обязанность в срок не позднее двух месяцев с момента вступления настоящего решения в законную силу осуществить технологическое присоединение, необходимое для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом)», расположенный по адресу: <адрес>, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, к электрическим сетям в соответствии с условиями договора от 23 мая 2022 года № № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Взыскивать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) в пользу Сучковой Юлии Николаевны (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: <данные изъяты>, СНИЛС №) судебную неустойку за неисполнение решения суда в части осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям по договору от 23 мая 2022 года № № по истечении двух месяцев с даты вступления решения суда в законную силу и до фактического исполнения в размере по 100 (сто) рублей за каждый календарный день просрочки.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) в пользу Сучковой Юлии Николаевны (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: <данные изъяты>, СНИЛС №) неустойку за период с 24.11.2022 по 31.03.2023 в размере 3 520 рублей, компенсацию морального вреда в размере 1 000 рублей, штраф в размере 2 260 рублей, а всего взыскать 6 780 (шесть тысяч семьсот восемьдесят) рублей.

На ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) возложить обязанность в срок не позднее двух месяцев с момента вступления настоящего решения в законную силу осуществить технологическое присоединение, необходимое для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом)», расположенный по адресу: <адрес>, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, к электрическим сетям в соответствии с условиями договора от 11 мая 2022 года № № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Взыскивать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) в пользу Демидко Татьяны Анатольевны (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: с. Квиток Тайшетского района Иркутской области, СНИЛС №) судебную неустойку за неисполнение решения суда в части осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям по договору от 11 мая 2022 года № № по истечении двух месяцев с даты вступления решения суда в законную силу и до фактического исполнения в размере по 100 (сто) рублей за каждый календарный день просрочки.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) в пользу Демидко Татьяны Анатольевны (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: <данные изъяты>, СНИЛС №) неустойку за период с 12.11.2022 по 31.03.2023 в размере 3 850 рублей, компенсацию морального вреда в размере 1 000 рублей, штраф в размере 2 425 рублей, а всего взыскать 7 275 (семь тысяч двести семьдесят пять) рублей.

На ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) возложить обязанность в срок не позднее двух месяцев с момента вступления настоящего решения в законную силу осуществить технологическое присоединение, необходимое для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом)», расположенный по адресу: <адрес>, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, к электрическим сетям в соответствии с условиями договора от 27 апреля 2022 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Взыскивать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) в пользу Пушкарева Дениса Владимировича (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: <данные изъяты>, СНИЛС №) судебную неустойку за неисполнение решения суда в части осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям по договору от 27 апреля 2022 года по истечении двух месяцев с даты вступления решения суда в законную силу и до фактического исполнения в размере по 100 (сто) рублей за каждый календарный день просрочки.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) в пользу Пушкарева Дениса Владимировича (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: <адрес>, СНИЛС №) неустойку за период с 28.10.2022 по 31.03.2023 в размере 4 262 рубля 50 копеек, компенсацию морального вреда в размере 1 000 рублей, штраф в размере 2 631 рубль 25 копеек, а всего взыскать 7 893 (семь тысяч восемьсот девяносто три) рубля 75 копеек.

На ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) возложить обязанность в срок не позднее двух месяцев с момента вступления настоящего решения в законную силу осуществить технологическое присоединение, необходимое для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом)», расположенный по адресу: <адрес>, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, к электрическим сетям в соответствии с условиями договора от 17 ноября 2021 года № № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Взыскивать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) в пользу Морозовой Татьяны Георгиевны (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: <данные изъяты>, СНИЛС №) судебную неустойку за неисполнение решения суда в части осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям по договору от 17 ноября 2021 года № № по истечении двух месяцев с даты вступления решения суда в законную силу и до фактического исполнения в размере по 100 (сто) рублей за каждый календарный день просрочки.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) в пользу Морозовой Татьяны Георгиевны (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: <данные изъяты>, СНИЛС №) неустойку за период с 02.10.2022 по 31.03.2023 в размере 4 977 рублей 50 копеек, компенсацию морального вреда в размере 1 000 рублей, штраф в размере 2 988 рублей 75 копеек, а всего взыскать 8 966 (восемь тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 25 копеек.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527) в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 10 492 (десять тысяч четыреста девяносто два) рубля 55 копеек.

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Красноярского краевого суда в течение месяца с момента его изготовления в полном объеме, путем подачи апелляционной жалобы через Железнодорожный районный суд г. Красноярска.

Председательствующий                                                   Л.В. Алексеева

Решение суда изготовлено в полном объеме 09.01.2024.

Копия верна:

Судья                                                                                  Л.В. Алексеева