Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-1421/2024 (2-9458/2023;) ~ М-8617/2023 от 19.12.2023

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

20 марта 2024 года         г. Самара

Октябрьский районный суд г. Самары в составе

председательствующего судьи Гильманова Р.Р.,

при секретаре судебного заседания Заличевой О.А.

с участием истца Колосовой Н.И.

представителя ответчика Левиной Е.С., действующей на основании доверенности №... от 03.06.2023г.

представителя третьего лица Миролюбовой Л.В., действующей на основании доверенности №... от 10.01.2024г.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1421/2024 по исковому заявлению Колосовой Натальи Ивановны к АО «Самарская сетевая компания», третьему лицу – АО «Самара-Волгоэлектромонтаж», о понуждении к исполнению договора и взыскании неустойки за просрочку исполнения договора

УСТАНОВИЛ:

Колосова Н.И. обратилась в суд с исковым заявлением к АО «ССК» о понуждении к исполнению договора и взыскании неустойки за просрочку исполнения договора, мотивируя свои требования, тем, что 14.02.2023г. истец обратилась к ответчику с заявлением на заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, находящихся в жилом доме по адресу: адрес (заявка №... от дата). 28.02.2023г. в личном кабинете истца на сайте ответчика была размещена информация о подписании со стороны ответчика договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № №... от дата и размещены типовая форма договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, технические условия к договору и выставлен счет на оплату № №... от дата. дата истец оплатила услуги по осуществлению технологического присоединения по договору в полном объеме в размере 47 880 руб., что подтверждается чек-ордером от 10.03.2023г. дата в личном кабинете истца на сайте ответчика была размещена информация о подписании Договора с обеих сторон. дата определен крайний срок для выполнения ответчиком мероприятий по технологическому присоединению, согласно п. 13 выданных истцу технических условий от 17.02.023г., однако на данный момент ответчик взятые на себя договором обязательства не исполнил, в связи с чем истец обращается в суд с настоящим заявлением. Ответчик не произвел все необходимые мероприятия по технологическому присоединению в оговоренный в технических условиях срок, чем нарушил условия договора и правила технологического присоединения. П. 16 Типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, размещенного в личном кабинете истца и приложению №... к Правилам технологического присоединения сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки. Учитывая то обстоятельство, что крайним сроком осуществления мероприятий по технологическому присоединению является дата, просрочка исполнения договорных обязательств по состоянию на дата составила 93 дня. Расчет неустойки 47 880*0,25%*93 дня /100= 11 132,10 руб. На основании изложенного, истец просит обязать АО «ССК» произвести мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств Колосовой Н.И., находящихся в жилом доме по адресу: адрес течение 30 дней с даты вступления решения суда в законную силу. Взыскать с ответчика в свою пользу неустойку за просрочку исполнения обязательств по договору № ДГ-048/17 от 17.02.2023г. в размере 11 132,10 руб., а также расходы по оплате госпошлины в размере 745 руб.

Протокольным определением от 14.02.2024г. к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, было привлечено АО «Самара-ВЭМ»

В судебном заседании истец исковые требования подержала по основаниям, изложенным в иске, просила их удовлетворить.

Представитель ответчика АО «Самарская сетевая компания» Левина Е.С. исковые требования не признала, по основаниям, изложенным в отзыве, просила исковые требования оставить без удовлетворения.

Представитель третьего лица АО «Самара-ВЭМ» Миролюбова Л.В. также исковые требования не признала по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление, просила в удовлетворении исковых требований отказать.

Суд, выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, полагает заявленные требования подлежащими удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

В силу положений ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают: из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему; из решений собраний в случаях, предусмотренных законом, и др.

Согласно п. 1 ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключение договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

В силу п. 1 ст. 422 Гражданского кодекса Российской Федерации договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

Из положений пункта 1 статьи 26 Федерального закона №-Ф3 «Об электроэнергетике» следует, что технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Порядок технологического присоединения, утверждаемый Правительством Российской Федерации, устанавливает:

правила выбора сетевой организации, которой принадлежат объекты электросетевого хозяйства с необходимым классом напряжения на соответствующей территории, к которой следует обращаться заинтересованным в технологическом присоединении лицам и которая не вправе отказать обратившемуся к ней лицу в услуге по технологическому присоединению и заключении соответствующего договора;

процедуру технологического присоединения (в том числе перечень мероприятий по технологическому присоединению, предельные сроки их выполнения) и ее особенности в случаях присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам;

правила заключения и исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения, в том числе существенные условия такого договора;

состав технических условий для технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики;

ответственность сетевых организаций за несоблюдение сроков осуществления технологического присоединения.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению.

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" (далее – Правила ТП).

В соответствии с абз. 1 и 2 п. 3 Правил ТП сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Пунктом 6 Правил ТП предусмотрено, что технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

В силу п. 14 Правил ТП к заявителям, на которых распространяется действие абз. 2 п. 3 настоящих Правил ТП относятся физические лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Пунктом 103 Правил установлено, что договор между сетевой организацией и заявителем, указанным в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, заключается с использованием личного кабинета заявителя.

Действие договора между сетевой организацией и заявителем, указанным в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, не ставится в зависимость от факта составления договора, подписанного сторонами в письменной форме.

Наличие договора между сетевой организацией и заявителем, указанным в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, подтверждается документом об оплате (полностью или в установленных настоящими Правилами случаях частично) заявителем сетевой организации выставленного ею и размещенного в личном кабинете заявителя счета на оплату технологического присоединения по договору, предусмотренному пунктом 105 настоящих Правил. Документ об оплате должен содержать наименование и платежные реквизиты сетевой организации, а также реквизиты счета на оплату технологического присоединения.

В соответствии с п. 105 Правил, в отношении заявителя, указанного в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, сетевая организация в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки размещает в личном кабинете заявителя:

условия типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям согласно приложению N 17;

счет на оплату технологического присоединения по договору;подписанные со стороны сетевой организации технические условия, содержащие перечень мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с пунктами 25(1), 25(6) и 25(7) настоящих Правил, а также срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации;

инструкцию, содержащую последовательный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное осуществление действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности.

В соответствии с ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Согласно абзаца 3 пункта 4 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике», сетевая организация или иной владелец объектов электросетевого хозяйства, к которым в надлежащем порядке технологически присоединены энергопринимающие устройства или объекты электроэнергетики, не вправе препятствовать передаче электрической энергии на указанные устройства или объекты и (или) от указанных устройств или объектов, в том числе заключению в отношении указанных устройств или объектов договоров купли- продажи электрической энергии, договоров энергоснабжения, договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, и по требованию собственника или иного законного владельца энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязаны предоставить или составить документы, подтверждающие технологическое присоединение и (или) разграничение балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства и энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики и ответственности сторон за нарушение правил эксплуатации объектов электросетевого хозяйства.

Сетевыми организациями признаются организации, владеющие на праве собственности или на ином установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых такие организации оказывают услуги по передаче электрической энергии и осуществляют в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, а также осуществляющие право заключения договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих другим собственникам и иным законным владельцам и входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть (п. 1 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг)

Как установлено в судебном заседание и подтверждено материалами дела, 14.02.2023г. Колосова Н.И. обратилась в адрес АО «Самарская сетевая компания» с заявлением на заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, находящихся в жилом доме по адресу: адрес ( заявка №... от дата).

28.02.2023г. в личном кабинете истца на сайте АО «ССК» была размещена информация о подписании со стороны ответчика договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № №... от дата и размещены типовая форма договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, технические условия к договору и выставлен счет на оплату № №... от дата, что подтверждается скриншотами из личного кабинета.

Истец оплатила услуги по осуществлению технологического присоединения по договору в полном объеме в размере 47 880 руб., что подтверждается чек-ордером от 10.03.2023г.

13.03.2023 в личном кабинете истца на сайте ответчика была размещена информация о подписании Договора с обеих сторон.

Вышеуказанные обстоятельства не отрицаются представителем ответчика.

Согласно п. 13 технических условий № №... от 17.02.2023г. срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора.

Если учесть, что договор между сторонами был заключен 13.03.2023г., то 6-ти месячный срок исполнения договора истекает 13.09.2023г.

Как установлено в судебном заседании и не отрицается ответчиком, мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта, расположенного по адресу: адрес, в соответствии с условиями договора № №... от 17.02.2023г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям до настоящего времени не осуществлены.

Довод ответчика о невозможности осуществить мероприятия по технологическому присоединению в связи с форс-мажорными обстоятельствами (отсутствия доступа для установки опор под ЛЭП занято (перегорожено грузовым полуприцепом-фургоном), отклоняется, в виду следующего.

Как усматривается из материалов дела, договор подряда №... на выполнения строительно-монтажных работ на основании заключенного рамочного соглашения №... от 07.08.203г. заключен лишь 15.12.2023г., т.е. спустя 3 месяца, после окончания нормативного срока исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения № №... от 17.02.2023г.

Кроме того, данный договор не содержит пунктов, предусматривающих продление сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению. Законодательство, регулирующее спорные правоотношения, также не содержит положений, предусматривающих продление сроков выполнения мероприятий.

В соответствии с ч. 3 ст. 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Нахождение препятствия (фургона) в местах установки ЛЭП не может расцениваться судом как обстоятельства неопределимой силы и в связи с чем, довод ответчика о том, что подрядной организацией принимались меры (устные и письменные обращения в полицию) к своевременному исполнению договора подряда отклоняются судом как несостояельные, поскольку право Колосовой Н.И.. на своевременное выполнение условий договора не должно быть поставлено в зависимость от взаимоотношений между юридическими лицами, не являющимися сторонами по вышеуказанному договору.

При таких обстоятельствах, учитывая, что предусмотренный действующим законодательством срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению истек, ответчик принятые на себя обязательства по технологическому присоединению не исполнил, при этом доказательств, которые свидетельствовали бы об отсутствии вины ответчика в ненадлежащем исполнении обязательств по договору, в нарушение статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не представлено, суд приходит к выводу о наличии законных оснований для удовлетворения исковых требований истца о понуждении ответчика к исполнению обязательств по договору.

Одним из способов обеспечения исполнения обязательств согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ является неустойка.

В соответствии со статьей 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Гражданское законодательство различает законную и договорную неустойку, причем в силу части 1 статьи 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.

В соответствии с пунктом 16 типового договора, сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за каждый день просрочки (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

За период с дата по дата неустойка составила 11 132,10 руб.

Расчет неустойки проверен судом, признан правильным и обоснованным, соответствующим фактическим обстоятельствам дела и условиям договора, оснований для применения положений статьи 333 ГК РФ не установлено, контррасчет ответчик не представлен, в связи с чем требование истца о взыскании неустойки подлежит удовлетворению в полном объеме.

В соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. Суд полагает подлежащей взысканию с ответчика в пользу истца сумму государственной пошлины по делу в размере 745 рублей, оплата которой подтверждается чек-ордером от дата,

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194 – 199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Колосовой Натальи Ивановны к АО «Самарская сетевая компания», третьему лицу АО « Самара-Волгоэлектромонтаж» о понуждении к исполнению договора и взыскании неустойки за просрочку исполнения договора – удовлетворить.

Обязать АО «Самарская сетевая компания» ( ИНН №..., ОГРН №...) в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу осуществить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта, расположенного по адресу: адрес, в соответствии с условиями договора № №... от 17.02.2023г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Взыскать с АО «Самарская сетевая компания» ( ИНН №..., ОГРН №...) в пользу Колосовой Натальи Ивановны ( паспорт №...) неустойку за просрочку исполнения обязательств по договору № №... от дата в размере 11 132,10 руб., расходы по оплате госпошлины в размере 745 руб., а всего взыскать 11 877 (одиннадцать тысяч восемьсот семьдесят семь рублей) 10 копеек.

Решение может быть обжаловано в Самарский областной суд через Октябрьский районный суд г. Самары в течение месяца со дня принятия в окончательной форме.

Мотивированное решение суда изготовлено 27 марта 2024 года.

Судья             подпись     Р.Р. Гильманов

Копия верна.

Судья     Р.Р. Гильманов

Секретарь