Судебный акт #1 (Решения) по делу № 2-6849/2022 от 06.06.2022

УИД 11MS0002-01-2021-004179-42 Дело № 2-6849/2022

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Сыктывкарский городской суд Республики Коми

в составе судьи Некрасовой О.С.,

при секретаре Катаржновой Ю.Д.,

с участием представителя истца Изъюровой Н.Н.,

ответчика Мамонтова И.Г.,

рассмотрев в предварительном судебном заседании в городе Сыктывкаре

29 июня 2022 года гражданское дело по иску Исраиловой Наталии Николаевны к Мамонтову Ивану Григорьевичу о взыскании неустойки,

у с т а н о в и л:

Исраилова Н.Н. обратилась к мировому судье Краснозатонского судебного участка г. Сыктывкара Республики Коми с иском к Мамонтову И.Г. о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору строительного подряда № ... за период с 15.06.2018 по 20.08.2018 в размере 42 925, 79 руб., судебных расходов в размере 262 руб. 54 коп.

Исраилова Н.Н. обратилась к мировому судье Краснозатонского судебного участка г. Сыктывкара Республики Коми с иском к Мамонтову И.Г. о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору строительного подряда № ... за период с 28.05.2018 по 02.06.2018 в размере 42925 руб. 79 коп., судебных расходов в размере 262 руб. 54 коп.

Определением мирового судьи Краснозатонского судебного участка г.Сыктывкара Республики Коми гражданские дела по указанным искам Исраиловой Н.Н. к Мамонтову И.Г. были объединены в одно производство. В связи с тем, что в результате объединения дел в одно производство исковые требования Исраиловой Н.Н. стали подсудны районному суду, гражданское дело было передано на рассмотрения по подсудности в Сыктывкарский городской суд Республики Коми.

В судебном заседании судом на обсуждение поставлен вопрос о передаче дела на рассмотрение по подсудности в Симоновский районный суд г. Москвы в соответствии с договорной подсудностью.

Согласно ч. 1 ст. 47 Конституции РФ никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

В соответствии со ст. 28 Гражданского процессуального кодекса РФ иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика. Иск к организации предъявляется в суд по месту нахождения организации.

По смыслу ст. 32 Гражданского процессуального кодекса РФ стороны вправе определить договорную подсудность, указав либо наименование конкретного суда, либо установив, что спор подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения одной какой-либо из сторон.

Из указанной правовой нормы следует, что стороны вправе изменить соглашением между собой установленную законом территориальную подсудность дела до принятия судом заявления к своему производству.

В материалы дела представлены документы о заключении сторонами соглашения, изменяющего территориальную подсудность

Так, из положений п. 11.4 договора строительного подряда № ..., его стороны пришли к соглашению о том, что споры, возникающие из данного договора, решаются в судебном порядке в Симоновском районном суде г.Москвы.

Изменений в указанный договор в части соглашения о договорной подсудности сторонами не вносилось, условие о договорной подсудности недействительным не признано.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что заявленные Исраиловой Н.Н. исковые требования, с учётом цены иска, подсудны Симоновскому районному суду г. Москвы.

В соответствии с ч. 2 ст. 33 Гражданского процессуального кодекса РФ суд передает дело на рассмотрение другого суда, если при рассмотрении дела в данном суде выявилось, что оно было принято к производству с нарушением правил подсудности.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что искового заявление было принято судом к производству с нарушением правил подсудности, в связи с чем, имеются законные основания для передачи гражданского дела на рассмотрение в Симоновский районный суд города Москвы.

Спора о подсудности с мировым судьёй Краснозатонского судебного участка г. Сыктывкара Республики Коми при этом не возникает.

Руководствуясь ст. 33 ГПК РФ, суд

о п р е д е л и л:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░-                                  ░.░. ░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ 29 ░░░░ 2022 ░░░░.