Судебный акт #1 (Определения) по делу № 2-9613/2023 ~ М-8463/2023 от 14.09.2023

72RS0014-01-2023-010339-20

Дело № 2-9613/2023

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Тюмень                                                                             21 декабря 2023 года

Ленинский районный суд г. Тюмени в составе:

председательствующего судьи Ильященко М.В.,

при секретаре Гензе В.В., с участием истца Сунгурова В.В., представителя ответчика Переваловой Е.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Сунгурова ФИО7 к Карсонову ФИО8 о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, встречному иску Карсонова ФИО9 к Сунгурову ФИО10 о взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ :

    Сунгуров В.В. обратился в суд с иском к Карсонову Н.В. о взыскании неустойки в размере 138 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей, штрафа, расходов по уплате госпошлины.

    Требования мотивированы тем, что 07 апреля 2021 года между Сунгуровым В.В. и Карсоновым Н.В. заключен договор подряда на строительство дома, в соответствии с которым подрядчик обязался по заданию заказчика построить дом и выполнить работы на земельном участке. 25 апреля 2023 года между сторонами заключено дополнительное соглашение к договору, которым установлен срок завершения работ – до 01 июля 2023 года. До настоящего времени обязательства по договору подряда ответчиком не исполнено. Полагает, что за период с 02 июля по 31 июля 2023 года подлежит взысканию неустойка. Фактически Карсонов Н.В. осуществляет предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

    Карсонов Н.В. обратился в суд с встречным иском о взыскании денежных средств по договору подряда в размере 4 600 000 рублей, расходов по уплате госпошлины.

    Требования мотивированы тем, что Сунгуровым В.В. не исполнены обязательства по оплате договора подряда в полном объёме. Сумма предварительного аванса в размере 1 100 000 рублей переведена по согласованию с заказчиком, ООО КНВ Партнер Строй в счёт оплаты по договору купли-продажи, заключенному между Сунгуровым В.В. и ООО КНВ Партнер Строй.

    В судебном заседании истец Сунгуров В.В. и ответчик Карсонов Н.В. в лице представителя Переваловой Е.Р. заключили мировое соглашение, по условиям которого Карсонов Н.В. оплачивает истцу Сунгурову В.В. денежные средства в размере 110 000 рублей в срок до 24 декабря 2023 года, а истец отказывается от всех исковых требований, основанных на договоре подряда от 07 апреля 2021 года, в том числе неустойки, штрафа, компенсации морального вреда. Также ответчик обязуется возместить истцу расходы по оплате госпошлины в размере 30 % - 1278 рублей дополнительно. Ответчик отказывается от встречного иска. Просили мировое соглашение утвердить, производство по делу прекратить.

Согласно статье 39 ГПК РФ стороны могут окончить дело мировым соглашением. Суд не утверждает мировое соглашение, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Изучив условия мирового соглашения, материалы дела, суд считает, что оно не противоречит требованиям действующего законодательства, совершено в интересах обеих сторон, в связи с чем мировое соглашение следует утвердить, производство по делу следует прекратить.

Руководствуясь статьями 39, 173, 220, 221, 224, 225, 153.10 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Утвердить мировое соглашение между Сунгуровым ФИО11 и Карсоновым ФИО12 в лице представителя Переваловой ФИО14 ФИО13, по условиям которого Карсонов ФИО15 оплачивает истцу Сунгурову ФИО16 денежные средства в размере 110 000 рублей в срок до 24 декабря 2023 года, а истец отказывается от всех исковых требований, основанных на договоре подряда от 07 апреля 2021 года, в том числе неустойки, штрафа, компенсации морального вреда. Также ответчик обязуется возместить истцу расходы по оплате госпошлины в размере 30 % - 1278 рублей дополнительно. Ответчик отказывается от встречного иска.

Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные ст.221 ГПК РФ сторонам разъяснены и понятны.

Производство по делу № 2-9613/2023 по иску Сунгурова ФИО17 к Карсонову ФИО18 о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, встречному иску Карсонова ФИО19 к Сунгурову ФИО20 о взыскании денежных средств прекратить.

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня вынесения такого определения в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции путем подачи жалобы через Ленинский районный суд г.Тюмени.

Судья                                                                                 М.В. Ильященко