Судебный акт #1 (Определение) по делу № 2-300/2024 (2-5410/2023;) ~ М-4729/2023 от 07.09.2023

Дело № 2-300/16-2024 (2-5410/16-2023;)

46RS0030-01-2023-007418-49

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

10 января 2024 года                                г. Курск

    Ленинский районный суд г. Курска в составе:

председательствующего судьи – Костиной К.А.,

при секретаре – Захаровой А.А.,

рассмотрев в предварительном судебном заседании гражданское дело по иску Жиляевой Елены Алексеевны, Жиляева Сергея Владимировича к ИП Евдокимовой Марине Александровне об уменьшении цены договора, взыскании денежных средств, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда

УСТАНОВИЛ:

Жиляева Е.А., Жиляев С.В. обратился в суд с иском к ИП Евдокимовой М.А. об уменьшении цены по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму непроизведенных работ в размере 652 745 рублей и о взыскании с ИП Евдокимовой М.А. в суммы 652 745 рублей; взыскании суммы в размере 359 060 рублей на устранение недостатков выполненных работ; неустойки за отказ от завершения работ в рамках нового срока за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 652 745 рублей; неустойки за уклонение от возврата денежных средств по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 172 006, 85 рублей и далее по дату фактического возврата суммы задолженности из расчета 1% за каждый день просрочки от суммы долга; компенсации морального вреда в сумме 200 000 рублей, а также штрафа, установленного Законом о защите прав потребителей в размере 50 % от суммы взысканного в пользу потребителя.

В предварительное судебное заседание стороны представили ходатайство о заключении мирового соглашения, в котором указали, что:

«Мы, ИП Евдокимова Марина Александровна, ОГРНИП №, ИНН №, в лице представителя Шахова Михаила Сергеевича, ДД.ММ.ГГГГ г.р., действующего на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ № <адрес>0, удостоверена нотариусом Курского городского нотариального округа Курской области Тарасовой Надеждой Сергеевной, именуемый в дальнейшем “Сторона 1, Ответчик”, с одной стороны, и г-ка Жиляева Елена Алексеевна, паспорт №, выдан УМВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, зарегистрирована по адресу: <адрес>, и гр-н Жиляев Сергей Владимирович, паспорт №, выдан УМВД России по Курской области ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №-№ зарегистрирован по адресу: <адрес>, именуемые в дальнейшем “Сторона 2, Истцы" с другой стороны, а при совместном упоминании именуемые “Стороны”, заключили настоящее мировое соглашение в соответствии со ст. ст. 39, 153.8 - 153.10, 173 ГПК РФ в целях устранения по взаимному согласию Сторон возникшего спора, явившегося причиной предъявления искового заявления в Ленинский районный суд г. Курска, о нижеследующем:

1.    Истцами предъявлен иск к ИП Евдокимовой М.А. об уменьшении цены по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму непроизведенных работ в размере 652 745 рублей и о взыскании с ИП Евдокимовой М.А. в сумме 652 745 рублей; суммы в размере 359 060 рублей на устранение недостатков выполненных работ; неустойки за отказ от завершения работ в рамках нового срока за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 652 745 рублей; неустойки за уклонение от возврата денежных средств по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 172 006, 85 рублей и далее по дату фактического возврата суммы задолженности из расчета 1% за каждый день просрочки от суммы долга; компенсации морального вреда в сумме 200 000 рублей, а также штрафа, установленного Законом о защите прав потребителей в размере 50 % от суммы взысканного в пользу потребителя.

2.    Стороны пришли к Соглашению и решили разрешить указанный спор миром, в связи с чем, Ответчик признает требования Истцов обоснованными в том объеме, который указан в мировом соглашении.

3.    В связи с указанными обстоятельствами Ответчик выплачивает Истцам сумму в размере 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек в следующем порядке:

- 150 000 (сто пятьдесят тысяч рублей) в день подписания настоящего соглашения наличными денежными средствами;

- 150 000 (сто пятьдесят тысяч рублей) в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

- 150 000 (сто пятьдесят тысяч рублей) в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

- 150 000 (сто пятьдесят тысяч рублей) в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

- 150 000 (сто пятьдесят тысяч рублей) в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

- 150 000 (сто пятьдесят тысяч рублей) в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

- 150 000 (сто пятьдесят тысяч рублей) в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

- 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

При этом штраф за нарушение прав потребителей со Стороны 1 взысканию не полежит.

4. Подтверждением получения Стороной 2 от Стороны 1 денежных средств является расписка, либо платежный документ, подтверждающий перевод указанных в настоящем мировом соглашении сумм, перечисленных путем перевода на расчетный счет одного из Истцов через сбербанк онлайн, привязанный к номеру телефона: №, получатель: Жиляева Е.А.

5. Все работы, которые не выполнены ИП Евдокимовой М.А. или выполнены Ответчиком некачественно осуществляются Истцами самостоятельно за счет тех денежных средств, которые будут перечислены по настоящему мировому соглашению в пользу Истцов.

6. В случае уклонения от своевременной выплаты указанных в настоящем мировом соглашении сумм (п. 3 мирового соглашения) с Ответчика подлежит взысканию штраф из расчета 50% от общей суммы, подлежащей уплате Истцам, то есть – 550 000 рублей 00 копеек.

7. При просрочке внесения ежемесячных сумм на каждую невнесенную сумму платежа начисляется неустойка из расчета 1% от общей суммы задолженности за каждый день просрочки и до даты фактического исполнения обязательства. По каждому платежу неустойка начисляется отдельно.

8. Стороны гарантируют, что настоящее мировое соглашение не нарушает права и законные интересы третьих лиц и не противоречит закону.

9. Настоящее мировое соглашение составлено в 4-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному для каждой из Сторон и один для приобщения к материалам дела.».

Текст мирового соглашения содержит сведения о том, что стороны осведомлены о процессуальных последствиях утверждения судом мирового соглашения и прекращения производства по делу.

В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 39 ГПК РФ истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением. Суд не принимает отказ истца от иска, признание иска ответчиком и не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Условия настоящего мирового соглашения занесены в протокол судебного заседания.

Поскольку мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, заключено добровольно, выполнение сторонами условий мирового соглашения не нарушает прав и законных интересов иных лиц, суд, руководствуясь ст. ст. 39, 153.8-153.10, 173, 220, 221, 224, 225 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Утвердить мировое соглашение, заключенное между истцами Жиляевой Еленой Алексеевной, Жиляевым Сергеем Владимировичем и представителем ИП Евдокимовой Марины Александровны по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ Шаховым Михаилом Сергеевичем, в котором указано, что:

«Мы, ИП Евдокимова Марина Александровна, ОГРНИП №, ИНН №, в лице представителя Шахова Михаила Сергеевича, ДД.ММ.ГГГГ г.р., действующего на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ № <адрес>0, удостоверена нотариусом Курского городского нотариального округа Курской области Тарасовой Надеждой Сергеевной, именуемый в дальнейшем “Сторона 1, Ответчик”, с одной стороны, и г-ка Жиляева Елена Алексеевна, паспорт №, выдан УМВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, зарегистрирована по адресу: <адрес>, и гр-н Жиляев Сергей Владимирович, паспорт №, выдан УМВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, зарегистрирован по адресу: <адрес>, <адрес>, именуемые в дальнейшем “Сторона 2, Истцы" с другой стороны, а при совместном упоминании именуемые “Стороны”, заключили настоящее мировое соглашение в соответствии со ст. ст. 39, 153.8 - 153.10, 173 ГПК РФ в целях устранения по взаимному согласию Сторон возникшего спора, явившегося причиной предъявления искового заявления в Ленинский районный суд г. Курска, о нижеследующем:

1.    Истцами предъявлен иск к ИП Евдокимовой М.А. об уменьшении цены по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму непроизведенных работ в размере 652 745 рублей и о взыскании с ИП Евдокимовой М.А. в сумме 652 745 рублей; суммы в размере 359 060 рублей на устранение недостатков выполненных работ; неустойки за отказ от завершения работ в рамках нового срока за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 652 745 рублей; неустойки за уклонение от возврата денежных средств по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 172 006, 85 рублей и далее по дату фактического возврата суммы задолженности из расчета 1% за каждый день просрочки от суммы долга; компенсации морального вреда в сумме 200 000 рублей, а также штрафа, установленного Законом о защите прав потребителей в размере 50 % от суммы взысканного в пользу потребителя.

2.    Стороны пришли к Соглашению и решили разрешить указанный спор миром, в связи с чем, Ответчик признает требования Истцов обоснованными в том объеме, который указан в мировом соглашении.

3.    В связи с указанными обстоятельствами Ответчик выплачивает Истцам сумму в размере 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек в следующем порядке:

- 150 000 (сто пятьдесят тысяч рублей) в день подписания настоящего соглашения наличными денежными средствами;

- 150 000 (сто пятьдесят тысяч рублей) в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

- 150 000 (сто пятьдесят тысяч рублей) в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

- 150 000 (сто пятьдесят тысяч рублей) в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

- 150 000 (сто пятьдесят тысяч рублей) в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

- 150 000 (сто пятьдесят тысяч рублей) в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

- 150 000 (сто пятьдесят тысяч рублей) в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

- 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

При этом штраф за нарушение прав потребителей со Стороны 1 взысканию не полежит.

4. Подтверждением получения Стороной 2 от Стороны 1 денежных средств является расписка, либо платежный документ, подтверждающий перевод указанных в настоящем мировом соглашении сумм, перечисленных путем перевода на расчетный счет одного из Истцов через сбербанк онлайн, привязанный к номеру телефона: 8 960 680 16 11, получатель: Жиляева Е.А.

5. Все работы, которые не выполнены ИП Евдокимовой М.А. или выполнены Ответчиком некачественно осуществляются Истцами самостоятельно за счет тех денежных средств, которые будут перечислены по настоящему мировому соглашению в пользу Истцов.

6. В случае уклонения от своевременной выплаты указанных в настоящем мировом соглашении сумм (п. 3 мирового соглашения) с Ответчика подлежит взысканию штраф из расчета 50% от общей суммы, подлежащей уплате Истцам, то есть – 550 000 рублей 00 копеек.

7. При просрочке внесения ежемесячных сумм на каждую невнесенную сумму платежа начисляется неустойка из расчета 1% от общей суммы задолженности за каждый день просрочки и до даты фактического исполнения обязательства. По каждому платежу неустойка начисляется отдельно.

8. Стороны гарантируют, что настоящее мировое соглашение не нарушает права и законные интересы третьих лиц и не противоречит закону.

9. Настоящее мировое соглашение составлено в 4-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному для каждой из Сторон и один для приобщения к материалам дела.».

Прекратить производство по гражданскому делу № (2-5410/16-2023;) по иску Жиляевой Елены Алексеевны, Жиляева Сергея Владимировича к ИП Евдокимовой Марине Александровне об уменьшении цены договора, взыскании денежных средств, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда в связи с утверждением мирового соглашения.

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения такого определения.

Разъяснить сторонам о том, что в соответствии со ст. 153.11 ГПК РФ мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим мировым соглашением. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII настоящего Кодекса на основании исполнительного листа, выдаваемого судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение.

Судья: