Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-1768/2022 ~ М-879/2022 от 25.04.2022

УИД 39RS0010-01-2022-001372-06, дело № 2-1768/2022 год

З А О Ч Н О Е Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 августа 2022 года гор. Гурьевск

Гурьевский районный суд Калининградской области в составе:

председательствующего судьи Пасичник З.В.,

при секретаре Кряжовой Ю.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Клячина ФИО8 к Кузьминых ФИО9 о взыскании неосновательного обогащения, пени, штрафа, процентов, расходов по оплате государственной пошлины,

УСТАНОВИЛ:

Клячин Р.С. обратился в суд с указанным исковым заявлением, в котором просит взыскать с ответчика Кузьминых И.В. по договору подряда №1 от 01.10.2021 неосновательное обогащение - 1 243 050.00 руб. неосновательного обогащения; пени – 58 224.00 руб.; штраф – 100 000.00 руб.; проценты за пользование чужими денежными средствами – 55 545.60 руб.; расходы по оплате государственной пошлины в размере 15 484.00 руб.

В обоснование заявленных исковых требований истец ссылается на то, что 01.10.2021 с ответчиком был заключен договор подряда №1 на проведение строительных работ на земельном участке с кадастровым номером 39:03:040019:1052, начало работ 01.02.2022, окончание работ 01.03.2022, стоимость которых была согласована в сумме 1 369 050.00 руб.

В качестве предоплаты ответчик получил 1 243 050.00 руб. Однако, на 19.04.2022 работы на объекте начаты не были.

В адрес ответчика была направлена претензия с требованием возвратить денежные средства, которая оставлена без ответа.

Условиями договора подряда предусмотрены пени в размере 0.1% в случае невыполнения работ за каждый день просрочки, размер которых по состоянию на 21.03.2022 составил 58 22.4.00 руб. Также пунктом 8.3 договора предусмотрена обязанность подрядчика оплатить штраф в размере 100 000.00 руб.

Истец Клячин Р.С., ссылаясь на ст.395 ГК РФ, также указывает, что проценты за пользование чужими денежными средствами составили 55 545.60 руб. Всего просит взыскать общую сумму задолженности в размере 1 456 819.60 руб.

Уведомленный надлежащим образом истец Клячин Р.С. и его представитель по доверенности Маслов Е.В. в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом. Представителем истца заявлено ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие, с указанием на то, что не возражает против вынесения заочного решения.

Ответчик Кузьминых И.В. в судебное заседание не явился, о месте и времени проведения судебного заседания уведомлен судом надлежащим образом.

При таких обстоятельствах, суд полагает возможным рассмотреть данное гражданское дело в отсутствие ответчика в порядке заочного производства.

Исследовав собранные по делу доказательства и дав им оценку в соответствии с требованиями, установленными ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГПК РФ), суд находит исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с требованиями, предусмотренными ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (ст. 310 ГК РФ).

На основании ст.ст. 329, 330 ГК РФ исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой (штрафом, пеней), залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ч. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Исходя из п. 3 ст. 715 ГК РФ, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу (ст. 717).

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (п. 1 ст. 740).

Согласно п. 1 ст. 743 ГК РФ, подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.

Исходя из пунктов 1, 2 ст. 746 ГК РФ, оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса. Договором строительного подряда может быть предусмотрена оплата работ единовременно и в полном объеме после приемки объекта заказчиком.

В соответствии с ч.1 ст.395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере (ч.1 ст.15 ГК РФ).

Судом установлено, что 01.10.2021 между Клячиным Р.С. (заказчик) и Кузьминых И.В. (подрядчик) заключен договор подряда №, по условиям которого заказчик обязался выполнить следующие работы: разработка грунта с использованием спецтехники, включая материал (п.1); установка колодца глубиной 5 м, включая материал (п.2); установка биостанции, включая материал и биостанцию (модель согласовывается с заказчиком доп.соглашением) (п.3); монтаж дренажной системы, включая материал, с выводом стоков в систему, предусмотренную компанией ООО «Дорожное 1», и согласование с ними точки ввода (п.4); монтаж ливневой системы, включая материалы (п.5); подготовка площади для заливки фундамента жилого дома (150 кв.м.), 2-х хозяйственных построек (30 кв.м. и 9 кв.м.), беседки 15 кв.м.) согласно плана (приложение №) – подготовка подразумевает песочные подушки с использованием песка и геотекстиля с соблюдением всех строительных норм, правил и ГОСТов (п.6); заливка фундамента хоз. постройки 30 кв.м. согласно плана (приложение 2) (п.7); постройка строения хоз. постройки с 2-мя навесами согласно плану (приложение №) включая материал: хоз. постройки 5.4х5.4 метра, из газосиликатного кирпича, утепленного ватой 10 см, с внешней отделкой с покраской, включая материалы, двускатная крыша – 6х9 метров и опоры, навес 5.4Х3 метра из металлочерепицы, опоры навеса (п.8); прокладка силовых и слаботочных кабелей между строениями, согласно приложению №; закладка ввода коммуникаций водоснабжения (п.10); подготовка почвы и отсыпка гравием площади 50 кв.м. от въезда до строений (п.11).

Из п. 2.1 указанного договора подряда следует, что обеспечение выполняемых подрядчиком работ и их выполнение подрядчик выполняет своими силами и средствами, на своем оборудовании, из собственных материалов.

Подрядчик обязался выполнить работы по настоящему договору в полном соответствии с заданием заказчика, в соответствии с действующими стандартами, строительными нормами и правилами, требованиями технической, пожарной и иной безопасности (п.3.1.1).

Первый этап земельных работ подрядчик обязался выполнить в период с 01.10.2021 по 31.12.2021- стоимость работ 369 050.00 руб.; второй этап работ по заливке фундамента хоз. постройки, прокладка кабельных трасс и закладных под коммуникации, стоимостью 300 000.00 руб., в период с 01.01.2022 по 31.01.2022; третий этап работ по возведению хоз. постройки, навесов к нему, отсыпка территории, стоимостью 700 000.00 руб. в период с 01.02.2022 по 01.03.2022 (раздел 4 договора подряда №1).

Стоимость работ составляет 1 369 050.00 руб., предоплата -1 243 050.00 руб., окончательный расчет 126 000.00 руб. в течение трех месяцев с момента приемки выполненных работ в полном объеме.

Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится на основании акта приема работ, подписанного сторонами не позднее 3-х рабочих дней после полного завершения работ, в том числе после устранения выявленных дефектов на основании акта приемки работ (раздел 5 договора подряда №).

Ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору определяется действующим законодательством РФ и ГК РФ (п.7.1).

В случае невыполнения работ в определенные договором сроки по п.4.1 настоящего договора, не по вине заказчика, заказчик вправе выставить подрядчику пени в размере 0.1% от суммы работ по договору за каждый день просрочки (п.7.3).

В соответствии с п.8.3 договора подряда заказчик имеет право на односторонний отказ от исполнения договора в случае если подрядчиком будут нарушены сроки выполнения (начала или окончания) хотя бы одного (любого) из этапов работ, предусмотренных п.4.1 договора. Договор считается расторгнутым по истечении 2-х календарных дней с момента направления (по телефону, по электронной почте, почте РФ или иным способом) заказчиком уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора подрядчику.

В течение пяти рабочих дней с даты расторжения договора, определенной в соответствии с настоящим пунктом, подрядчик обязуется возвратить заказчику денежные средства в размере полной стоимости невыполненного в срок этапа работ, денежные средства, уплаченные заказчиком (в том числе в качестве предоплаты) за последующие этапы работ, а также оплатить заказчику штраф в размере 100 000.00 руб.

Как следует из приложения № к договору подряда, ответчик Кузьминых И.В. получил денежные средства в качестве предоплаты по договору подряда № от 01.10.2021 в размере 1 243 050.00 руб. получил в полном объеме.

Согласно выписки из Единого государственного реестра объектов недвижимости истец Клячин Р.С. является собственником земельного участка с кадастровым номером № расположенного по адресу: <адрес >, площадью 966+\-11 кв.м., видом разрешенного использования: индивидуальные жилые <адрес > надземных этажа (включая мансардный) с земельными участками.

Из заключения кадастрового инженера Сыромахо Д.В. от 24.05.2022 следует, что в ходе проведенного обследования земельного участка с кадастровым номером № расположенного по адресу: <адрес >, установлено, что на земельном участке отсутствуют объекты капитального строительства, а также следы выполнения строительно-монтажных работ.

ДД.ММ.ГГ истец Клячин Р.С. направил в адрес ответчика письменную претензию, в которой указывая на расторжение договора, просил не позднее 28.02.2022 перечислить оплаченные в качестве предварительной оплаты по договору денежные средства в размере 1 243 050.00 руб., которая согласно уведомлению № была получена ответчиком 28.02.2022.

Статьей 15 ГК РФ предусмотрено, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, под которыми понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб).

На основании ст. 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями п. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации и ст. 12 ГПК РФ, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Доказательств, опровергающих изложенные истцом в иске обстоятельства, ответчиком Кузьминых И.В. в нарушение положений, предусмотренных ст. 56 ГПК РФ, суду не представлено.

Представленный истцом расчёт суммы задолженности, процентов и пени на кредит может быть положен в основу принимаемого по делу решения, принимая также во внимание, что ответчиком данный расчет задолженности не оспорен.

Следовательно, суд приходит к выводу о том, что с ответчика Кузьминых И.В. в пользу Клячина Р.С. подлежат взысканию по договору подряда № от 01.10.2021 неосновательное обогащение - 1 243 050.00 руб.; пени – 58 224.00 руб.; штраф – 100 000.00 руб.; проценты за пользование чужими денежными средствами – 55 545.60 руб.

Кроме того, согласно положениям, предусмотренным ст. 98 ГПК РФ, с ответчика Кузьминых И.В. в пользу истца Клячина Р.С. подлежит взысканию государственная пошлина, которая в соответствии с положениями, установленными ч. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации, составляет в размере 15 484.00 рублей.

На основании изложенного выше и руководствуясь ст.ст. 194-199, 235 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Клячина ФИО10 к Кузьминых ФИО11 о взыскании неосновательного обогащения, пени, штрафа, процентов, расходов по оплате государственной пошлины - удовлетворить.

Взыскать с ответчика Кузьминых ФИО12 по договору подряда № от 01.10.ФИО13 обогащение - 1 243 050.00 руб. неосновательного обогащения; пени – 58 224.00 руб.; штраф – 100 000.00 руб.; проценты за пользование чужими денежными средствами – 55 545.60 руб.; расходы по оплате государственной пошлины в размере 15 484.00 руб., всего взыскать 1 472 303.60 руб.

В соответствии с положениями, предусмотренными ч. 1 ст.237 ГПК РФ, ответчики вправе подать в Гурьевский районный суд Калининградской области, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиками заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Мотивированное решение изготовлено 23.08.2022 года.

Судья:          Пасичник З.В.