Судебный акт #1 (Определение) по делу № 2-2466/2023 ~ М-1050/2023 от 16.03.2023

Дело №2-2466/2023

УИД: 59RS0005-01-2023-001287-42

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

23 мая 2023 года

Мотовилихинский районный суд г. Перми в составе:

председательствующего судьи Орловой А.Ю.,

при ведении протокола помощником судьи Бачуриной Н.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Перми гражданское дело по иску акционерного общества «Газпром газораспределение Пермь» к Васеву Олегу Леонидовичу о расторжении договора, взыскании денежных средств,

установил:

акционерное общество «Газпром газораспределение Пермь» обратилось в суд с иском к Васеву Олегу Леонидовичу о расторжении договора, взыскании денежных средств, указывая, что АО «Газпром газораспределение Пермь» является специализированной организацией, которая оказывает услуги по передаче природного газа (транспортировке) и осуществляет, в том числе, деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сети газораспределения. Основанием для обращения в суд послужила закрепленная на законодательном уровне обязанность Общества по совершению действий по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сети газораспределения. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года №1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» установлена обязанность Общества, как газораспределительной организации, владеющей на праве собственности или на ином законном основании сетью газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства заявителя выдать технические условия на подключение такого объекта, при наличии технической возможности. 16 июля 2019 года между Васевым О.Л. и АО «Газпром газораспределение Пермь» на основании выданных технических условий № от 16 июля 2019 года заключен договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: <адрес>, к сети газораспределения №. Срок выполнения мероприятий по подключению объекта капитального строительства и пуску газа сторонами установлен в пп. 3 п.1 договора о подключении и соответствует п. 85 Правил подключения и составляет 9 месяцев со дня заключения договора. Согласно п.1 дополнительного соглашения от 10 февраля 2020 года к договору сторонами срок осуществления мероприятий по подключению объекта продлен до 30 октября 2020 года. Согласно п.1 дополнительного соглашения от 02 июня 2020 года к договору сторонами срок осуществления мероприятий по подключению объекта продлен до 30 июня 2021 года. В соответствии с условиями договора (пп. 3.1 п. 3) плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения утверждена Постановлением Региональной службы по тарифам Пермского края и составляет 50 000 рублей, в том числе НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Пунктом 88 Правил подключения предусмотрено, что мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем, а мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка осуществляются Обществом. Для выполнения договора о подключении и осуществлении технологического присоединения на объекте капитального строительства, расположенного по адресу: <адрес>, Обществом в полном объеме проведены работы по проектированию, фактическому осуществлению строительно-монтажных работ до границ земельного участка ответчика, регистрации созданной сети газопровода, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 20 апреля 2021 года. В соответствии с условиями заключенного договора о подключении Васев О.Л. принял на себя обязательства осуществить мероприятия по договору о подключении (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения в границах принадлежащего ему земельного участка, в том числе: проектные и строительно-монтажные работы, подготовку сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению (технологическому присоединению). До настоящего времени обязательства Васевым О.Л. не исполнены. 22 ноября 2022 года Обществом в адрес заказчика направлена претензия №, в которой указано на неисполнение Васевым О.Л. встречных обязательств по договору, что является основанием для расторжения договора, а так же о расходах, понесенных исполнителем при реализации договора, которая так же оставлена без внимания. Учитывая, что Обществом понесены фактически расходы в период исполнения обязательства по договору с заявителем в размере 113 640 рублей 43 копейки, они подлежат взысканию с ответчика, как с виновной стороны. Принимая во внимание оплату, которую осуществил заказчик в размере 25 000 рублей при заключении договора, задолженность ответчика составляет 88 640 рублей 43 копейки. Просит расторгнуть договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: <адрес>, к сети газораспределения № от 16 июля 2019 года, заключенный с Васевым О.Л., взыскать с Васева О.Л. сумму задолженности по оплате фактически понесенных расходов в размере 88 640 рублей 13 копеек, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 8 859 рублей 22 копейки.

    В предварительное судебное заседание стороны не явились, извещены надлежащим образом. От истца АО «Газпром газораспределение Пермь» поступило заявление об отказе от иска в связи с выполнением принятых обязательств по договору.

Исследовав материалы дела, суд считает, что производство по делу подлежит прекращению.

В соответствии с абз. 4 ст. 220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае, если истец отказался от иска и отказ принят судом.

Последствия отказа от иска и прекращения производства по делу, предусмотренные ст.ст. 220, 221, 173 ГПК РФ о том, что производство по делу прекращается и повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается, истцу известны и понятны.

Отказ истца от иска может быть принят судом, он не противоречит закону, не нарушает прав и законных интересов других лиц, заявлен представителем, наделенным соответствующими полномочиями.

Руководствуясь ст.ст. 39,173, абз. 4 ст. 220 ГПК РФ, суд

определил:

    прекратить производство по делу по иску акционерного общества «Газпром газораспределение Пермь» к Васеву Олегу Леонидовичу о расторжении договора, взыскании денежных средств, приняв отказ истца от иска.

На определение в течение пятнадцати дней со дня его принятия в окончательной форме может быть подана частная жалоба в Пермский краевой суд через Мотовилихинский районный суд г. Перми.

Судья: