Судебный акт #1 (Определение) по делу № 2-1506/2024 ~ М-1043/2024 от 04.06.2024

КОПИЯ

<№>

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

11 сентября 2024 года                            город Новокуйбышевск

Новокуйбышевский городской суд Самарской области в составе:

председательствующего судьи Коншу М.А.,

при секретаре Юдиной Я.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1506/2024 по иску Степанишена А. А. к ООО "Кирстрой" о расторжении договора, взыскании суммы уплаченной по договору, неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсации морального вреда, убытков, штрафа, признании условий договора недействительными.

установил:

                Истец Степанишен А. А. обратился в суд с иском к ООО "Кирстрой" о расторжении договора, взыскании суммы уплаченной по договору, неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсации морального вреда, убытков, штрафа, признании условий договора недействительными, в котором просит расторгнуть договор <№> от <Дата> на выполнение подрядных работ по строительству индивидуального жилого дома, заключенный между Степанишеным А.А. и ООО "Кирстрой", взыскать с ответчика в его пользу сумму, уплаченную по договору и дополнительному соглашению <№> от <Дата> к договору<№> от <Дата> в размере 4 498 000 рублей, неустойку за нарушение сроков выполнения работ за период <Дата> по <Дата> в размере 4 500 000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с <Дата> по <Дата> в размере 208 431,91 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с <Дата> по день фактического исполнения обязательства, компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей, штраф в размере 50% от присужденной судом суммы, убытки, понесенные на оплату аренды жилого помещения за период с <Дата> по <Дата> в размере 120 000 рублей.

От сторон: истца Степанишена А.А. и    представителя ответчика- директора ООО "Кирстрой" Ушакова О.А. поступило письменное ходатайство об утверждении мирового соглашения, условия которого представлены в письменной форме и подписаны 11.09.2024 года, последствия утверждения мирового соглашения, предусмотренные ст. 220, 221 ГПК РФ известны и понятны.

В соответствии со ст.39 ГПК РФ стороны могут окончить дело мировым соглашением.

Согласно ст. 153.8 ГПК РФ мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии гражданского процесса и при исполнении судебного акта.

    Согласно ст.220 ГПК РФ, суд прекращает производство по делу в том числе, в случае, если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом.

    Поскольку стороны по делу пришли к мировому соглашению, и это соглашение не ущемляет прав и законных интересов других лиц, суд полагает возможным утвердить заключенное между ними мировое соглашение и прекратить производство по делу.

Руководствуясь ст.ст. 39, 153.8-153.11, 173, 220 – 221 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Утвердить мировое соглашение по гражданскому делу № 2-1506/2024 по иску Степанишена А. А. к ООО "Кирстрой" о расторжении договора, взыскании суммы уплаченной по договору, неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсации морального вреда, убытков, штрафа, признании условий договора недействительными, по условиям которого:

1. Стороны договорились:

    1.1. Расторгнуть договор <№> на выполнение подрядных работ по строительству индивидуального жилого дома по адресу <Адрес> площадью 123 кв.м, заключенный <Дата> между истцом и ответчиком.

    1.2. Ответчик выплачивает истцу сумму 735 000 (семьсот тридцать пять тысяч) рублей, из которой 465 000 (четыреста шестьдесят пять тысяч) рублей - в счет задолженности по договору <№> от <Дата> на выполнение подрядных работ по строительству индивидуального жилого дома и по дополнительному соглашению <№> от <Дата> к договору <№> от <Дата> на выполнение подрядных работ по строительству индивидуального жилого дома; 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей - в счет расходов на оплату аренды жилья; 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей - в счет расходов на оплату услуг представителя.

    1.3. Указанную в п. 1.2. настоящего соглашения сумму, ответчик с даты утверждения судом настоящего соглашения, в качестве обеспечения исполнения мирового соглашения, частями зачисляет на счет СТЕПАНИШЕНА А. А. в течение 1 (одного) рабочего дня.

Получатель:	СТЕПАНИШЕН А. А.
Номер счёта:	<№>
Банк получателя:	...
БИК:	<№>
Корр. счёт:	<№>
ИНН/КПП:	<№>/631602006
ОКПО:	<№>
ОГРН:	<№>

    В подтверждение зачисления вышеуказанной суммы на счет СТЕПАНИШЕНА А. А., ответчик в течение 1 (одного) рабочего дня предоставляет истцу, соответствующие документы (чек, платежное поручение и прочее).

    1.4. Ответчик обязуется своими силами и за свой счет, в срок не превышающий 1 (одного) месяца с даты утверждения судом настоящего соглашения, устранить выявленные в работе недостатки, в частности: произвести по периметру всего дома выравнивание, закрепление и замена сайдинга в местах, где это обоснованно необходимо; выровнять по уровню (горизонт-вертикаль) кольца септика и промазать швы; закрепить (протяжка) фанеру, уложенную на полу по всему дому.

    1.5. Истец отказывается от оставшихся требований к ответчику, за исключением требований указанных в 1.2, 1.4 настоящего соглашения.

    1.6. Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с момента устранения выявленных недостатков в работе, указанных в п. 1.4 настоящего соглашения, подписывают окончательный Акт сдачи-приёмки фактически выполненных работ (в том числе КС-2, КС-3).

    1.7. Ответчик в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента устранения недостатков указанных в п. 1.4 соглашения и исполнения п. 1.6 соглашения, передает истцу результат выполненных работ – индивидуальный жилой дом, в готовности на дату подписания окончательного Акта сдачи-приёмки, который переходит в собственность истца.

    1.8. Ответчик подтверждает и гарантирует, что на момент утверждения судом настоящего соглашения он не отвечает признакам банкротства, в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) не числится, не имеет исполнительных производств на сумму свыше 200 000 рублей, а также судебных процессов о взыскании с него каких-либо задолженностей, за исключением настоящего спора.

    2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его удостоверения судом.

    3. Иные судебные расходы, не указанные в п. 1.2 настоящего соглашения, связанные прямо или косвенно с настоящим гражданским делом, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.

    4. Условия, предусмотренные настоящим соглашением по урегулированию спора, являются окончательными и в полном объеме определяют взаимные обязательства сторон.

    5. Стороны договорились, что положения настоящего соглашения, равно как и факт его заключения, являются конфиденциальной информацией. Передача такой информации третьим лицам возможна только при получении согласия на такую передачу передающей стороной от другой стороны по настоящему соглашению.

    6. Стороны свидетельствуют, что подписание настоящего соглашения соответствуют их воле и совершено добровольно, без принуждения.

    7. Настоящее соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит действующему законодательству.

    8. С условиями настоящего соглашения стороны ознакомлены и согласны. Установленный Гражданским процессуальным кодексом РФ порядок заключения, утверждения мирового соглашения, порядок прекращения производства по делу и последствия прекращения производства по делу, которые предусмотрены статьями 220, 221 ГПК РФ сторонам разъяснены и понятны.

    9. В случае неисполнения ответчиком условий настоящего соглашения, истец вправе на основании ст. 428 ГПК РФ обратиться в суд, утвердивший настоящее соглашение, с заявлением о выдаче ему исполнительного листа.

    10. После вступления в силу определения Новокуйбышевского городского суда Самарской области об утверждении настоящего соглашения, стороны считают спор по гражданскому делу № 2-1506/2024 полностью урегулированным.

    11. Настоящее соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон, и один экземпляр для утверждения судом и приобщения к материалам гражданского дела № 2-1506/2024.

На основании ст. 153.11 ГПК РФ мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим мировым соглашением. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII настоящего Кодекса на основании исполнительного листа, выдаваемого судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение.

Производство по гражданскому делу № 2-1506/2024 по иску Степанишена А. А. к ООО "Кирстрой" о расторжении договора, взыскании суммы уплаченной по договору, неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсации морального вреда, убытков, штрафа, признании условий договора недействительными-прекратить.

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения такого определения.

Судья            /подпись/               М.А. Коншу

Подлинный документ подшит в дело № 2-1506/2024 (уникальный идентификатор <№>), находящееся в производстве Новокуйбышевского городского суда Самарской области.