Судебный акт #1 (Определение) по делу № 2-4418/2022 ~ М-4414/2022 от 09.09.2022

Дело № 2-4418/2022

УИД 26RS0029-01-2022-007635-32

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Об утверждении мирового соглашения

24 ноября 2022 года                                                                                    г. Пятигорск

Пятигорский городской суд Ставропольского края в составе:

председательствующего судьи Жолудевой Ю.В.,

при секретаре Арутюнян С.Р.,

с участием: истца Дмитриева С.А.,

представителей ответчика ООО «ГК Территория Бизнеса» генерального директора Сандлер И.И.,     адвоката Панченко Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в <адрес> материалы     гражданского дела по исковому заявлению Дмитриева С.А. к ООО «ГК Территория Бизнеса» о возложении обязанности выполнить работы, взыскании неустойки, убытков, процентов, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов,

    установил:

           Дмитриев С.А. обратился в Пятигорский городской суд с исковым заявлением к ООО «ГК «Территория –Бизнеса» о возложении обязанности выполнить работы, взыскании неустойки, убытков, процентов, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов.

        В обоснование исковых требований истец указал, что ДД.ММ.ГГГГ между Обществом с ограниченной ответственность «Группа Компаний «Территоия –Бизнеса» (далее - ООО «ГК «Территория-Бизнеса», Подрядчик, ответчик) и Дмитриевым С.А. заключен договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (далее договор). Окончательный срок сдачи Подрядчиком работ по договору не позднее ДД.ММ.ГГГГ В соответствии с пунктами №. договора Подрядчик обязуется в течении 3 (три) дней письменно известить Заказчика о готовности результат работы к сдаче. ДД.ММ.ГГГГ между Заказчиком и Подрядчиком было заключено дополнительное соглашение о выполнении дополнительных работ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подрядчик обязался в течение 21 дня с момента подписания настоящего дополнительного соглашения, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, выполнить дополнительные работы по возведению фундаментной плитки стоимостью 283 616 рублей 94 копеек. ДД.ММ.ГГГГ между Заказчиком и Подрядчиком было заключено дополнительное соглашение о выполнении дополнительных работы по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подрядчик обязался в течении 21 дня с момента подписания настоящего дополнительного соглашения, т о есть до ДД.ММ.ГГГГ, выполнить дополнительные работы по обустройству дренажной системы участка и фундамента стоимостью 172 006 рублей 55 копеек. Таким образом, общая сумма по договору составила 3 235 623 рубля 49 копеек. ДД.ММ.ГГГГ во исполнение пункта № договора заказчик передал, а подрядчик принял документы согласно приложению № к договору, а именно: копии паспорта, правоустанавливающий документ на землю (выписку из ЕГРП), кадастровый план земельного участка. Во исполнение пункта №. договора Заказчик предварительно оплатил Подрядчику стоимость работы по договору на общую сумму 2 939 600 рублей 00 копеек. Так как Заказчик предварительно оплатил: стоимость 1 этапа работ на общую сумму 834 000 рублей( кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ.), с переплатой в размере 71 000 рублей 00 копеек -стоимость дополнительных работ по дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 333 000 рублей 00 копеек( квитанции к пригодно кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ без номера от ДД.ММ.ГГГГ) с переплатой в размере 49 383 рубля 06 копеек; стоимость дополнительных работ по дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 204 600 рублей 00 копеек (квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ., № без номера от ДД.ММ.ГГГГ, № без номера от ДД.ММ.ГГГГ, № без номера от ДД.ММ.ГГГГ) с переплатой в размере 32 593 рубля 45 копеек; - стоимость 2,3,4 этапов работ на общую сумму 1 568 000 рублей 00 копеек ( платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ филиала ; 4 ПАО КБ «Центр –Инвест»). То есть, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Подрядчик Получил от заказчика дополнительно сверх стоимость каждого этапа работ денежные средства в сумме 152 976 рублей 51 копейка, что также должно было положительно повлиять на выполнение подрядчиком своих обязательств по договору.

Таким образом, заказчиком свои обязательства по договору были добросовестно выполнены полностью в соответствии с условиями договора.

Просит суд обязать ОО «ГК «Теритоия –Бизнеса» в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу исполнить обязательства в рамках договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно осуществить завершение выполнения и сдачу заказчику следующих работ; этап 2 стены, проемы, облицовка кирпичам; этап 3: крыша; этап 4 электромонтажные работы, сантехнические работы ( отопление, водопровод, канализация, теплые полы); этап 5: штукатурка внутренних стен; дополнительные работы по возведению фундаментальной плиты в соответствии с дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительные работы по обустройству дренажной системы участка и фундамента в части пунктов № Сметы к дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ. Взыскать с ООО «ГК «Территория –Бизнеса» № в пользу Дмитриева С.А. неустойку согласно прилагаемому расчету в размере 3 235 623 рубля 49 копеек, убытки согласно прилагаемому расчету в размере 250 000 рублей 00 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами согласно прилагаемому расчету в размере 129 846 рублей 42 копейки, компенсацию морального вреда в размере 15 000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке законного требования потребителя.

В судебном заседании стороны просили утвердить мировое соглашение, по условиям которого:

Истец отказывается от исковых требований к Ответчику в части взыскания с ООО «Группа компаний «Территория Бизнеса» неустойки в размере 3 235 623 руб. 49 копеек; от взыскания убытков в сумме 250 000 руб. 00 коп.; от взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 129 846 руб. 42 коп.; от взыскания компенсации морального вреда в размере 15 000 руб.; от взыскания штрафа за несоблюдение в добровольном порядке законного требования потребителя, судебных расходов.

Ответчик выполняет в сроки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ следующие работы на объекте истца <адрес>, кадастровый номер № в объеме, предусмотренном сметой и дополнительными соглашениями, а именно:

1. -возводит входные ступени в количестве двух с каждого входа в строение; 2.-возводит межкомнатные перегородки;

3.-возводит внешние стены из облицовочного материала –кирпич керамический «Мокко Шоколад»;

4.-возводит усиливающую опорную колонну в количестве 1 шт.

5.-накрывает перекрытие-Кровлю (мягкая);

6.-устнавливает окна и двери;

7.-проводит отопление, канализацию, дренажные работы, теплый пол, водоснабжение (водопровод);

8.-выполняет электромонтажные работы;

9.-штукатурка (внутренняя);

10.-выполняет дополнительные соглашения от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ;

11.-предоставляет по завершении работ документацию на инженерные сети.

12.-в случае отклонения от сроков завершения работ ответчик уплатит истцу штраф в сумме 3,0 % от цены выполнения работы (оказания услуги).

Стороны установили: Срок выполнения работ: с. ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Письменное уведомление об окончании работ не составляется.

Стороны договорились, что Мировое соглашение, не исполненное добровольно в установленный срок, влечет за собой право истца получить исполнительный лист для принудительного исполнения указанного мирового соглашения, а также взыскания штрафных санкций. Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что в силу положений ст. 153.11 Гражданско-процессуальнеого Кодекса РФ мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела 7 Кодекса на основании исполнительного листа, выданного судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение.

С момента утверждения мирового соглашения стороны подтверждают, что претензий по делу № по исковому заявлению Дмитриева С.А. к ООО «Группа компаний «Территория-Бизнеса» «об обязаниивыполнения работ, признании договора в части недействительным, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа» не имеют.

Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ, сторонам разъяснены и понятны.

Стороны пояснили, что мировое соглашение заключено ими добровольно, условия которого занесены в заявление об утверждении мирового соглашения и подписаны ими, просят его утвердить, а производство по делу прекратить.

Выслушав лиц, участвующих в деле, изучив условия представленного сторонами соглашения, исследовав материалы гражданского дела, суд считает заявленное ходатайство подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 3 ст. 39 ГПК РФ истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением.

Исходя из положений ч. 3 ст. 173 ГПК РФ при отказе истца от иска и принятии его судом или утверждении мирового соглашения сторон суд выносит определение, которым одновременно прекращается производство по делу.

Условия мирового соглашения подписаны сторонами, заявление об утверждении мирового соглашения приобщено к материалам дела. Стороны просят настоящее мировое соглашение утвердить, а производство по делу прекратить.

Стороны пояснили, что мировое соглашение заключено ими добровольно, условия которого занесены в заявление об утверждении мирового соглашения и подписаны ими.

Сторонам разъяснены последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производству по делу, предусмотренные ст.ст. 220- 221 ГПК РФ, согласно которым повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Последствия утверждения судом настоящего мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст.ст. 220, 221 ГПК РФ, сторонам известны и понятны.

Учитывая, что мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, совершено в интересах обеих сторон, выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает интересов иных лиц, руководствуясь ст. 39, 173, абз.5 ст.220, 221 ГПК РФ, суд,

ОПРЕДЕЛИЛ:

              ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░ «░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░» ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░:

░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░░░░░░░ ░░░░░░░» ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 3 235 623 ░░░. 49 ░░░░░░; ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ 250 000 ░░░. 00 ░░░.; ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 129 846 ░░░. 42 ░░░.; ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 000 ░░░.; ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░ <░░░░░> ░░░░░░░░░░░ № ░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░:

1. -░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░; 2.-░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░;

3.-░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ –░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ «░░░░░ ░░░░░░░»;

4.-░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ 1 ░░.

5.-░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░-░░░░░░ (░░░░░░);

6.-░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░;

7.-░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░);

8.-░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░;

9.-░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░);

10.-░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░; ░░ ░░.░░.░░░░;

11.-░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

12.-░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ 3,0 % ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ (░░░░░░░░ ░░░░░░).

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░: ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░: ░. ░░.░░.░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░, ░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░. 153.11 ░░░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ 7 ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ № ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░ «░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░░░░░░░-░░░░░░░» «░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░» ░░ ░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░ «░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░» ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ - ░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░                                                           ░.░. ░░░░░░░░