Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-2551/2021 (2-9951/2020;) от 22.09.2020

Дело № 2-2551/21                                 16 февраля 2021 года

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга в составе

председательствующего судьи Писаревой А.А.

при секретаре Наджафовой Э.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ПАО «Ленэнерго» к Филипповой Тамаре Сергеевне о расторжении договора технологического присоединения, взыскании неустойки, судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с иском к ответчику, просил расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № ОД-НлЭС-2413-18/2386-Э-18 от 01 февраля 2018 года, взыскать неустойку за нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению в части выполнения заявителем технических условий присоединения к электрическим сетям в размере 10 037 руб. 50 коп., неустойку за нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению в части внесения платы за технологическое присоединение за период с 16 февраля 2018 года по 21 июня 2018 года в размере 3 465 руб., расходы по оплате государственной пошлины.

В обоснование иска истец указал, что 01 февраля 2018 года между ПАО «Ленэнерго» и Филипповой Т.С. заключен договор об осуществлении технологического присоединения № ОД-НлЭС-2413-18/2386-Э-18, по условиям которого истец принял обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств ответчика для энергоснабжения жилого дома по адресу: <адрес>, кадастровый номер №. Срок выполнения мероприятий составил 4 месяца со дня заключения договора. Ответчик согласно п. 8 Технических условий, являющихся неотъемлемой часть договора, должен был выполнить ряд мероприятий, в установленные Условиями сроки. Цена договора составила 550 руб. Оплата цены договора осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора, то есть до 15 февраля 2018 года. В установленный договором срока, оплата не произведена. Договор ответчиком в части технологического присоединения не исполнен, мероприятия, указанные в технологических условиях не исполнены, что исключает дальнейшее исполнения принятого обязательства со стороны ПАО «Ленэнерго». Истцом в адрес ответчика было направлено письмо о расторжении договора, ответа на которое не последовало, что послужило основанием для обращения с настоящим иском в суд. Пунктом 17 договора предусмотрена ответственность сторон по договору на случай нарушения сроков исполнения обязательства по договору. Поскольку ответчиком нарушены сроки, предусмотренные Условиями, ответчик должен выплатить истцу неустойку, а так же компенсировать понесенные расходы по оплате государственной пошлины.

В судебное заседание представитель истца не явился, о дате и времени слушания дела извещен надлежащим образом, в адрес суда направил ходатайство с просьбой дело рассматривать в его отсутствие.

Суд признал возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившегося истца в порядке ст. ст.167 ГПК РФ.

Ответчик в судебном заседании против удовлетворения иска не возражала.

Суд, выслушав пояснения ответчика, изучив материалы дела, приходит к выводу об удовлетворении исковых требований, исходя из следующего.

В соответствии со ст. 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него, отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии.

К отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними.

Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (в ред. от 03.11.2015) установлены правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики.

Согласно положениям п. 1 ст. 26 указанного Федерального закона, технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством РФ. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 года (в ред. от 30.09.2015) утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии.

Согласно п. 3 Правил технологического присоединения, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В соответствии с п. 6 данных Правил технологического присоединения, технологическое присоединение осуществляется на основании договора. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

Пунктом 18 Правил технологического присоединения предусмотрены мероприятия по технологическому присоединению, которые включают в себя, в том числе выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией.

По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют следующие документы: акт об осуществлении технологического присоединения; акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон; акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон (п. 19 Правил).

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, ст. 310 ГК РФ предусмотрена недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства и одностороннего изменения его условий.

Согласно ч. 1 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательство либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Из материалов дела следует, что 01 февраля 2018 года между ПАО «Ленэнерго» и Филипповой Т.С. заключен договор об осуществлении технологического присоединения № ОД-НлЭС-2413-18/2386-Э-18 об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, согласно условиям которого, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома ответчика, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащим им объектов электросетевого хозяйства, с учетом определенных в п. 1 договора характеристик (л.д.16-19).

Согласно п. 2 названного договора, технологическое присоединение необходимо для энергоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> <адрес>, кадастровый номер №.

Согласно п. 5 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения договора.

В силу п. 10 названного договора, плата за технологическое присоединение составляет 550 рублей.

Согласно п. 11 договора внесение платы за технологическое присоединений осуществляется заявителем в следующем порядке: в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора, то есть до 15.02.2018.

Согласно техническим условиям для осуществления технологического присоединения, являющихся неотъемлемой часть договора, на Филиппову Т.С. была возложена обязанность по осуществлению определенного круга мероприятий предусмотренных п.8 договора (л.д.20-22).

В настоящее время все работы выполнены, при этом ответчиком не исполнены технические условия.

При указанных обстоятельствах, суд считает установленным нарушение со стороны ответчика принятых на себя обязательств.

Пунктом 17 договора технологического присоединения к электрическим сетям от 01 февраля 2018 года предусмотрена ответственность сторон в случае нарушения сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору в виде уплаты в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойки, равную 5% от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по настоящему договору за каждый день просрочки.

Оплата цены договора произведена ответчиком с нарушением установленного договором срока, а именно 21 июня 2018 года.

Истцом произведен расчет неустойки за нарушение условий договора в части платы за период с 16 февраля 2018 года по 21 июня 2018 года в размере 3 465 руб.

Расчет судом проверен, признан арифметически верным, ответчиком не оспорен.

Согласно п.5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения настоящего договора.

Заявителем мероприятия, предусмотренные техническими условиями должны были быть выполнены заблаговременно, то есть с учетом предоставленного истцу п.6 договора сроков по осуществлению работ по технологическому присоединению, то есть заявителем работы должны были быть выполнены до истечения 4 месяцев со дня заключения настоящего договора, то есть до 01 июня 2018 года.

Истцом произведен расчет данной неустойки за период с 02.06.2018 по 02.06.2019, что составляет 365 дней, по ставке 5%, всего на сумму 10 037 руб. 50 коп., поскольку с учетом ограничения размера неустойки п. 16 Правил, сумма неустойки не может превышать размер 10 037 руб. 50 коп.

Ответчиком данный расчет не оспорен, судом проверен и признан арифметически верным.

В силу ст. 407 ГК РФ, обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. Прекращение обязательства по требованию одной из сторон допускается только в случаях, предусмотренных законом или договором.

На основании ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

В силу пункта 1 статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для расторжения договора.

Учитывая, что ответчик своих обязательств по договору не исполнил, суд полагает требования истца о расторжении договора обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В силе ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца надлежит взыскать расходы по оплате госпошлины в размере 6540 рублей.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 12, 56, 67, 98, 167, 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

░░░ ░░░ «░░░░░░░░░» – ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░-░░░░-2413-18/2386-░-18 ░░ 01 ░░░░░░░ 2018 ░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░░░».

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░» ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 037 ░░░. 50 ░░░., ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ 16.02.2018 ░░ 21.06.2018 ░ ░░░░░░░ 3465 ░░░., ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ 6 650 ░░░., ░ ░░░░░ 20 152 ░░░. 50 ░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░-░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░:

░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░.░░.░░░░.