Судебный акт #1 (Решения) по делу № 2-1982/2024 (2-12477/2023;) ~ М-11712/2023 от 21.12.2023

Дело № 2-1982/2024 (2-12477/2023;)

72RS0014-01-2023-015200-84

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Тюмень                                                                              29 января 2024 года

Ленинский районный суд г. Тюмени в составе:

председательствующего судьи                                    Межецкого А. Н.,

при помощнике                             Трапезниковой Н. С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Управления Роспотребназора по Тюменской области в интересах Макарова Олега Викторовича <данные изъяты> к обществу с ограниченной ответственностью «Эйва-Мебель» <данные изъяты> о защите прав потребителя,

УСТАНОВИЛ:

Управление Роспотребназора по Тюменской области обратилось в интересах Макарова О. В. в суд с указанным иском к ООО «Эйва-Мебель» о взыскании в пользу Макарова О. В. неустойки за нарушение сроков выполнения работ – 225 000 руб., компенсацию морального вреда – 160 000 руб., штрафа 50%. Требования мотивированы тем, что 15.07.2023 Макаров О. В. заключил с ООО «Эйва-Мебель» договор №0907 на изготовление мебели по индивидуальному проекту по цене 225 000 руб. В счет оплаты по договору Макаров О. В. уплатил ответчику 168 750 руб. Конечный срок монтажа мебели на объекте заказчика не позднее 55 рабочих дней с даты оплаты заказчиком денежных средств. В связи с нарушением ответчиком срока выполнения работ Макаров О. В. 09.10.2023 направил ответчику претензию, потребовал возврата денежных средств. 23.10.2023 ответчик возвратил уплаченные денежные средства. Истец исчислил неустойку за нарушение срока выполнения работ за период с 23.07.2023 до 23.10.2023 (92 дня).

Стороны в судебное заседание не явились, извещались, дело рассмотрено в их отсутствие в порядке заочного производства.

Исследовав материалы дела, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению частично.

В соответствии со ст. 730 ГК РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу. К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

Согласно п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при рассмотрении гражданских дел судам следует учитывать, что отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой - организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»), другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Судом установлено, что между Макаровым О. В. (заказчик) и ООО «Эйва-Мебель» (исполнитель) 15.07.2023 был заключен договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту, по условиям которого исполнитель обязался изготовить и смонтировать мебель по индивидуальному проекту (кухонный гарнитур) по цене 225 000 руб. в срок не позднее 55 рабочих дней с даты оплаты в соответствии с п. 3.2 договора. Согласно п. 3.2 договора стоимость работ оплачивается заказчиком в течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего договора в следующих вариантах: путем перечисления на расчетный счет исполнителя аванса в размере 75% Договорной стоимости работ, оставшуюся сумму в размере 25% стоимости работ заказчик оплачивает в течение 5 рабочих дней с момента поступления товара на склад готовой продукции.

Согласно чеку от 22.07.2023 ответчик получил предварительную оплату по договору в размере 168 750 руб.

Как следует из искового заявлении и не оспорено в судебном заседании ответчик не исполнил договор.

09.10.2023 Макаров О. В. направил на электронную почту ответчика претензию, указал на нарушение ответчиком срока исполнения договора, потребовал возврата уплаченных денежных средств.

23.10.2023 Макарову О. В. возвращены уплаченные по договору денежные средства в сумме 168 750 руб.

Согласно п. 1 ст. 27 Закона РФ «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).

В соответствии со статьей 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

В силу п. 1, п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя. В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени). Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги). Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

Согласно п. 1, п. 3 ст. 31 Закона РФ «О защите прав потребителей» требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования. За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 настоящего Закона.

Доказательств надлежащего исполнения обязательств по передаче истцу результата работ ответчиком в материалы дела не предоставлено.

При таких обстоятельствах требование истца о взыскании с ответчика неустойки за период с 23.07.2023 по 23.10.2023 в размере 225 000 руб. подлежит удовлетворению. При этом суд соглашается с расчетом неустойки, составленный истцом, поскольку не опровергнут ответчиком.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» имеются основания для взыскания с ответчика в пользу истца компенсации морального вреда, в связи с тем, что ответчиком нарушены права истца как потребителя. При определении размера компенсации морального вреда, судом учитывается степень вины причинителя вреда, обстоятельства, при которых были нарушены права истца. В пользу истца с ответчика следует взыскать компенсацию морального вреда в размере 15 000 руб.

В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя в размере 120 000 руб. ((225 000 + 15 000) / 2).

В соответствии со статьей 103 ГПК РФ, с ответчика следует взыскать государственную пошлину в доход муниципального образования городской округ город Тюмень в размере 5 450 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199, 233-237 ГПК РФ, суд,

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Эйва-Мебель» в пользу Макарова Олега Викторовича неустойку – 225 000 руб., компенсацию морального вреда – 15 000 руб., штраф – 120 000 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Интермебель» в доход муниципального образования городской округ город Тюмень государственную пошлину в размере 5 450 руб.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Тюменский областной суд через Ленинский районный суд города Тюмени в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья                                                                           А.Н. Межецкий

Мотивированное решение составлено 05 февраля 2024 года.

Подлинник решения, постановления, определения подшит в

гражданское дело, и хранится в Ленинском районном суде г. Тюмени.

Решение, постановление, определение вступило в законную

силу _______________________________________________

Судья                                      Межецкий А.Н.

Помощник                    Трапезникова Н. С.

<данные изъяты> <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>