Судебный акт #1 (Решения) по делу № 2-336/2024 (2-2538/2023;) ~ М-2167/2023 от 11.12.2023

      РЕШЕНИЕ

    Именем Российской Федерации

    27 февраля 2024     года                             с. Красный Яр Самарской области

    Красноярский районный суд Самарской области в составе:

    председательствующего судьи Челаевой Ю.А.,

    при секретаре судебного заседания Петрушкиной М.Н. рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-336/2024 по исковому заявлению Рахимова Дастон Хамид-угли к АО «Самарская сетевая компания» о признании условия договора недействительным, понуждении исполнения договора, взыскании судебной неустойки,

    У С Т А Н О В И Л :

    В Красноярский районный суд Самарской области с исковым заявлением обратился Рахимов Дастон Хамид-угли к АО «Самарская сетевая компания» о признании условия договора недействительным, понуждении исполнения договора, взыскании судебной неустойки, ссылаясь на следующее.

    В соответствии с условиями Типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №, заключенного между ответчиком и истцом    , АО «Самарская сетевая компания» приняло на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств истца малоэтажной жилой застройки (индивидуальный жилой дом /садовый/дачный дом) по адресу: <адрес> <адрес>, земельный участок №.

     Пунктом 13 Технических условий срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению определен в 4 месяца со дня заключения договора.

    При этом договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору (п.21 Договора)

    Плата за технологическое присоединение истцом была произведена ДД.ММ.ГГГГ, что является датой заключения договора.

    В соответствии с пп.»б» п.16 Правил Договор должен сдержать срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать 30 рабочих дней-для заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих правил :

     технологическое присоединение принимающих устройств заявителя осуществляется к электрическим сетям классом напряжения 0,4 кВ и ниже;

     расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 15 метров;

     отсутствует необходимость урегулирования отношений с лицами, являющимися собственниками или иными законными владельцами земельных участков, расположенных полностью или частично между ближайшим объектом электрической сети, имеющим указанный в заявке класс напряжения и используемым сетевой организацией для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, и земельным участком заявителя;

    от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) и инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и или объектов по строительству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств, а также по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности).

     Истцом все указанные условия соблюдены, в связи с чем срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 30 рабочих дней, и указанный в Технических условиях срок в 4 месяца нарушает Правила и предусматривающий их принятие Федеральный закон от 26.03.2003 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике».

     В связи с чем истец обратился с требованиями: признать недействительным условие Типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №, заключенного между АО «Самарская сетевая компания» как сетевой организации и Рахимовым Д.Х.у. как заявителем,(заключен со дня оплаты счета на оплату технологического присоединения по договору ДД.ММ.ГГГГ содержащееся в пункте 13 Технических условий №, являющихся неотъемлемой частью Договора, согласно которому срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения договора;

    обязании АО «Самарская сетевая компания» произвести мероприятия по технологическому присоединению по указанному договору в течение 30 рабочих дней со дня заключения договора( с ДД.ММ.ГГГГ);

    взыскать с АО Самарская сетевая компания в по истечении указанного срока судебную неустойку из расчета 5000 рублей за каждый день неисполнения решения суда в части исполнения обязательств по технологическому присоединению по день фактического исполнения.

     В судебное заседание, назначенное на ДД.ММ.ГГГГ истец не явился, о слушании дела надлежащим образом извещен. В иске имеется заявление о рассмотрении настоящего дела в его отсутствие. Ранее в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ настаивал на удовлетворении заявленных требований.

     Представитель ответчика Дернов Р.А. просил в иске отказать, поскольку ДД.ММ.ГГГГ мероприятия по присоединению выполнены, что подтверждается актом допуска в эксплуатацию, уведомление.

    Суд, выслушав участников процесса исследовав материалы дела, приходит к следующему.

    В соответствии с условиями Типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №, заключенного между ответчиком и истцом, АО «Самарская сетевая компания» приняло на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств истца малоэтажной жилой застройки (индивидуальный жилой дом /садовый/дачный дом) по адресу: <адрес>, Красноярский муниципальный район, сп. Красный Яр, <адрес>, земельный участок №.

     Пунктом 13 Технических условий срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению определен в 4 месяца со дня заключения договора.

    При этом договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору (п.21 Договора)

    Плата за технологическое присоединение истцом была произведена ДД.ММ.ГГГГ, что является датой заключения договора.

Порядок технологического присоединения установлен в Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года N 861.

Неисполнение сетевой организацией договора об осуществлении технологического присоединения в связи с нарушением предельных сроков технологического присоединения, установленных в подпункте "б" пункта 16 Правил для соответствующих категорий заявителей, является нарушением требований Федерального закона "Об электроэнергетике".

Согласно части 1 статьи 27 Закона РФ "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).

    В соответствии с пп. «б» п.16 Правил Договор должен сдержать срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать 30 рабочих дней-для заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих правил :

     технологическое присоединение принимающих устройств заявителя осуществляется к электрическим сетям классом напряжения 0,4 кВ и ниже;

     расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 15 метров;

     отсутствует необходимость урегулирования отношений с лицами, являющимися собственниками или иными законными владельцами земельных участков, расположенных полностью или частично между ближайшим объектом электрической сети, имеющим указанный в заявке класс напряжения и используемым сетевой организацией для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, и земельным участком заявителя;

    от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) и инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и или объектов по строительству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств, а также по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности).

     Истцом все указанные условия соблюдены, в связи с чем, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 30 рабочих дней, и указанный в Технических условиях срок в 4 месяца нарушает Правила и предусматривающий их принятие Федеральный закон от 26.03.2003 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике».

    Суду в ходе рассмотрения настоящего дела, представлены ответчиком сведения, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ исполнены условия договора и выполнено технологическое присоединение объекта и в подтверждение предоставлен акт допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление об обеспечении сетевой организаций возможности присоединения к электрическим сетям, просмотр договора (л.д.28-31).

    Из чего следует, ответчиком до истечения 30-дневного срока, (со дня оплаты) на исполнении которого заявлено стороной истца, было осуществлено технологическое присоединение объекта истца к электрическим сетям, что не опровергнуто истцом.

    Таким образом, суд не усматривает нарушение прав истца как потребителя, и, следовательно оснований для удовлетворения заявленных исковых требований не имеется.

    На основании изложенного, руководствуясь ст.194-199 ГПК РФ, суд

    Р Е Ш И Л:

    Исковое заявление Рахимова Дастон Хамид-угли к АО «Самарская сетевая компания» о признании недействительным условие Типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № ДГ-304/3, заключенного между АО «Самарская сетевая компания» как сетевой организации и Рахимовым Д.Х.у. как заявителем, содержащееся в пункте 13 Технических условий №ДГ-304/3-ТУ, являющихся неотъемлемой частью Договора, согласно которому срок выполнения мероприятий1 по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения договора;

    обязании АО «Самарская сетевая компания» произвести мероприятия по технологическому присоединению по указанному договору в течение 30 рабочих дней со дня заключения договора( с ДД.ММ.ГГГГ);

    взыскании с АО Самарская сетевая компания в по истечении указанного срока судебную неустойку из расчета 5000 рублей за каждый день неисполнения решения суда в части исполнения обязательств по технологическому присоединению по день фактического исполнения отказать в полном объеме.

    Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке Самарский областной суд через Красноярский районный суд в месячный срок, со дня вынесения мотивированного решения, т.е. с ДД.ММ.ГГГГ.

    Судья                                                            Ю.А. Челаева