Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-2169/2023 ~ М-1501/2023 от 26.05.2023

Дело № 2-2169/2023

УИД 29RS0018-01-2023-002591-71

21 июля 2023 года                             г. Архангельск

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Октябрьский районный суд города Архангельска в составе

председательствующего судьи Померанцевой А.А.,

при секретаре судебного заседания Лубовой Н.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску индивидуального предпринимателя Когутяка И.С. к Крылову Р.В. о взыскании денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение проектных и изыскательных работ, неустойки,

у с т а н о в и л:

индивидуальный предприниматель Когутяк И.С. (далее – ИП Когутяк И.С.) обратился в суд с иском к Крылову Р.В. о взыскании денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение проектных и изыскательных работ, неустойки.

В обоснование заявленных требований указал, что 13 ноября 2022 г. заключил с ответчиком, являющимся плательщиком налога на профессиональный доход (самозанятым), договор на разработку научно-технической продукции проектной документации. В соответствии с условиями договора ответчик принял на себя обязательства выполнить комплекс услуг по разработке научно-технической продукции проектной документации на тему: «Проектная документация объекта капитального строительства «Здание автомобильной мойки и обеспечения дорожного отдыха (мини-кафе)», расположенного по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером № с целью получения разрешения на строительство Министерства жилищной политики Московской области, а истец – принять и оплатить работы. При этом получение разрешения на строительство является предметом договора, данная работа выполняется совместно с ответчиком. Цена договора составила 1 045 000 руб. Весь объем работ был разделен на 3 этапа, при этом продолжительность 1 этапа составляла 10 рабочих дней, 2 этапа – 90 рабочих дней, 3 этапа – 50 рабочих дней. В качестве аванса по договору за выполнение 1 этапа работ истец перечислил ответчику денежные средства в общей сумме 100 000 руб. (по 50 000 руб. 30 декабря 2022 г. и 18 января 2023 г.). Работы по 1 этапу должны были быть начаты ответчиком не позднее 18 января 2023 г. и окончены 31 января 2023 г. Вместе с тем ответчик свои обязательства по выполнению 1 этапа работ по договору на момент подачи иска не исполнил, попытки урегулировать спор в досудебном порядке посредством переписки результатов не дали, досудебная претензия оставлена ответчиком без удовлетворения. По условиям договора ответчик в случае нарушения срока выполнения работ, обязан уплатить неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по соответствующему этапу, но не более 10% стоимости работ по этапу. Таким образом, размер неустойки за нарушение сроков выполнения работ по 1 этапу составляет 10 000 руб. На основании изложенного истец просил взыскать с ответчика задолженность по оплате невыполненных работ в сумме 100 000 руб., неустойку – 10 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины – 3 400 руб.

Истец ИП Когутяк И.С. в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, ходатайствовал о рассмотрении дела в свое отсутствие.

Ответчик Крылов Р.В. о времени и месте судебного заседания извещался по адресам, имеющимся в материалах дела, в том числе по адресу регистрации, а также по адресу, указанному им самим для направления корреспонденции, от получения судебных извещений уклонился. На основании п. 1 ст. 165.1 ГК РФ ответчик считается извещенным надлежащим образом о судебном заседании.

На основании определения суда дело рассмотрено в порядке заочного производства в соответствии с главой 22 ГПК РФ.

В соответствии со ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают: из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

На основании ст. 153 ГК РФ, сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Так, в силу пп. 1, 4 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ст. 422 ГК РФ).

В соответствии со ст. 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

В соответствии со ст. 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

В силу п. 2 ст. 750 ГК РФ к отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

В соответствии с п. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно п.2 ст. 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии со ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В силу п.1 ст. 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

Пунктом 2 ст. 450.1 ГК РФ предусмотрено, что в случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Судом установлено, 13 ноября 2022 г. между ИП Когутяк И.С. и самозанятым Крыловым Р.В. был заключен договор на разработку научно-технической продукции проектной документации №-П, по условиям которого ответчик принял на себя обязательство по выполнению комплекса услуг по разработке научно-технической продукции проектной документации на тему: «Проектная документация объекта капитального строительства «Здание автомобильной мойки и обеспечения дорожного отдыха (мини-кафе)» расположенного по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером № с целью получения разрешения на строительство Министерства жилищной политики Московской области, а истец – принять и оплатить работы. При этом получение разрешения на строительство является предметом договора, данная работа выполняется совместно с ответчиком (п.1.1 договора).

Весь объем работ был разделен на 3 этапа.

Согласно п.2.1 Договора цена договора составила 1 045 000 руб. (НДС не облагается), из которых стоимость 1 этапа работы составляет 100 000 руб. (НДС не облагается), стоимость 2 этапа работы – 500 000 руб. (НДС не облагается), 3 этапа работы – 455 000 руб. (НДС не облагается).

Пунктом 2.2. договора предусмотрены сроки выполнения этапов, их содержание, стоимость.

На 1 этапе необходимо было выполнить анализ существующих исходных данных, обеспечить рабочее пространство BIM на сервере, длительность этапа 10 рабочих дней, аванс – 50 000 руб., расчет в рублях – 50 000 руб.

На 2 этапа необходимо было осуществить разработку проектной документации во взаимоувязке со смежно разрабатываемыми разделами проектной документации, длительность этапа 90 рабочих дней, аванс – 200 000 руб., расчет в рублях – 300 000 руб.

На 3 этапе необходимо получение государственной услуги «Разрешение на строительство» на основе разработанной документации, длительность этапа 50 рабочих дней, аванс – 50 000 руб., расчет в рублях – 405 000 руб.

Согласно п. 3.2. Договора датой начала выполнения работ по 1 этапу является дата подписания настоящего договора, но не ранее даты оплаты аванса, в соответствии с п.2.2 настоящего договора и даты предоставления исходных данных, указанных в Задании (приложение №1).

Пунктом 4.2 Договора определены результаты работ. Так, 1 этапу соответствует результат – анализ существующих исходных данных, обеспечение рабочего пространства BIM на сервере.

Пунктом 5.2. Договора предусмотрена обязанность исполнителя выполнить работы в полном объеме в предусмотренные договором сроки, с надлежащим качеством в соответствии с условиями договора и требованиям Технического задания и передать их результат заказчику в порядке, предусмотренным разделом 9 Договора.

Согласно п.5.4.2. до начала выполнения 1 этапа работ заказчик обязан передать исполнителю исходные данные, в соответствии с заданием (приложением №1 к договору).

Из приложения №1 к договору (Задание) следует, что до начала выполнения работ заказчиком в электронному виде предоставляются:

- технический отчет о выполненных инженерно-геодезических изысканиях: инженерно-топографические планы территории и прилегающей к ней территории с охватом 15,0м (далее рассматриваемая территория) масштаба 1:500 на электронном носителе в векторном виде в формате «DWG» программного продукта «AutoCAD»;

- технический отчет о выполненных инженерно-геологических изысканиях;

- сведения о земельных участках, расположенных в границах рассматриваемой территории, включая границы земельных участков (в векторном виде в формате «DWG»);

- схема планировочной организации земельного участка утвержденного Архитектурно-градостроительным обликом (в векторном виде в формате «DWG»);

- свидетельство проектируемого Архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства, выданного Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области;

- файл, содержащий проектируемые архитектурно-пространственные решения Архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства;

- градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 50:10:0060205:166.

В пункте 9 Приложения №1 указано содержание конкретных работ на 1 этапе:

- настройка работы над совместным проектом на основе RevitServer посредством глобальной сети (WAN):

1. Настройка Microsoft Windows Server для установки Autodesk Revit Server 2021.1.

2. Установка и настройка Autodesk Revit Server 2021.1 на Microsoft Windows Server для хранения моделей для совместной работы.

3. Установка на всех компьютерах с доступом к совместным рабочим наборам версии Autodesk Revit 2021.

4. Установка приложения Autodesk Revit Server 2021.1 на всех компьютерах, которые будут использоваться для размещения и кэширования моделей из хранилища или запуска администратора Revit Server.

5. Обеспечение исполнителем функции Администратора проекта и разработчика разделов проектной документации, указанных в п.8 настоящего технического задания.

6. Постановка и направление заданий на проектирование ответственным людям.

7. Обеспечение координации разработки проектной документации в PilotBIM с предоставлением Заказчику соответствующие права доступа.

8. Формирование согласованного с Заказчиком плана разработки проектной документации на TASQ.

30 декабря 2022 г. истец перечислил ответчику аванс в сумме 50 000 руб.

18 января 2023 г. истец перечислил ответчику авансовый платеж в сумме 50 000 руб.

Истцом подтверждается частичное исполнение ответчиком 1 этапа, а именно:

1. Настройка Microsoft Windows Server для установки Autodesk Revit Server 2021.1.

2. Установка и настройка Autodesk Revit Server 2021.1 на Microsoft Windows Server для хранения моделей для совместной работы.

3. Установка на всех компьютерах с доступом к совместным рабочим наборам версии Autodesk Revit 2021.

4. Установка приложения Autodesk Revit Server 2021.1 на всех компьютерах, которые будут использоваться для размещения и кэширования моделей из хранилища или запуска администратора Revit Server.

В полном объеме ответчик надлежащим образом свои обязательства не исполнил, что подтверждается представленной истцом в материалы дела перепиской.

01 марта 2023 г. истец направил ответчику досудебную претензию, в которой уведомил об отказе от исполнения договора, требовал возврата уплаченных денежных средств.

До настоящего времени денежные средства не возвращены.

Оценив представленные доказательства в их совокупности, на основании установленных в судебном заседании данных, суд приходит к выводу, что ответчик надлежащим образом принятые на себя по договору обязательства не исполнил, что дает истцу право требовать с него уплаченных по договору денежных средств (убытков).

Поскольку факт перечисления денежных средств по договору в общей сумме 100 000 руб. подтверждается письменными материалами дела, ответчиком доказательств полного или частичного возврата истцу указанной суммы не представлено, данная сумма и подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

Также истцом заявлено требование о взыскании неустойки в размере 10 000 руб.

В соответствии с п.1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В силу п. 6.4. Договора при нарушении исполнителем срока выполнения работ заказчик вправе потребовать (или удержать из очередного платежа за выполнение работы) от исполнителя уплаты пени в размере 0,1% от стоимости работ по соответствующему этапу, но не более 10% от суммы задолженности по соответствующему этапу.

Размер неустойки (с учетом исчисления продолжительности 1 этапа работы в рабочих днях с 18 января 2023 г. по 01 февраля 2023 г.) за период с 01 февраля 2023 г. по 24 мая 2023 г. (дата составления искового заявления) составляет 11 300 руб. (100000*0,1%*113). Вместе с тем условиями договора размер неустойки ограничен 10% от суммы задолженности, т.е. не может превышать 10 000 руб.

Таким образом, требование истца в указанной части также является обоснованным и подлежащим удовлетворению.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ, ст. 333.19 НК РФ с ответчика в пользу истца подлежит взысканию уплаченная при подаче иска государственная пошлина в размере 3 400 руб.

Руководствуясь ст.ст. 194-199, 235 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

исковые требования индивидуального предпринимателя Когутяка И.С. к Крылову Р.В. о взыскании денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение проектных и изыскательных работ, неустойки - удовлетворить.

Взыскать с Крылова Р.В. (СНИЛС №) в пользу индивидуального предпринимателя Когутяка И.С. (ИНН №, ОГРНИП №) денежные средства, уплаченные по договору подряда на выполнение проектных и изыскательных работ, в сумме 100 000 руб., неустойку в сумме 10 000 руб., в возмещение расходов по уплате государственной пошлины 3 400 руб.

Ответчик вправе подать в Октябрьский районный суд г. Архангельска заявление об отмене заочного решения в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в Архангельском областном суде путем подачи апелляционной жалобы через Октябрьский районный суд г. Архангельска в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в Архангельском областном суде путем подачи апелляционной жалобы через Октябрьский районный суд г. Архангельска в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Мотивированное заочное решение (будет) составлено 21 июля 2023 г.

Председательствующий А.А. Померанцева