Судебный акт #1 (Определение) по делу № 33-5000/2019 от 04.04.2019

Судья: Германова С.В. № 33-5000/2019

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

20.05.19 г. Самара

Судебная коллегия по гражданским делам Самарского областного суда в составе

Председательствующего Смирновой Е.И.

Судей Плешачковой О.В., Маркина А.В.

При секретаре Нугайбековой Р.Р.

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе ООО «РосПроектСтрой-м» на решение Центрального районного суда г.Тольятти Самарской области от 29 января 2019 года, которым постановлено:    

В удовлетворении исковых требований ООО «РосПроектСтрой-м» к Борисову Е.Н. о взыскании денежных средств по договору отказать.

Заслушав доклад судьи Самарского областного суда Смирновой Е.И., судебная коллегия

установила :

ООО «РосПроектСтрой-м» обратилось с иском к Борисову Е.Н. о взыскании денежных средств по договору на выполнение работ по разработке проекта АЗС в размере 485 000 руб., обязании ответчика принять по акту приема-передачи проектную документацию, разработанную по договору от ДД.ММ.ГГГГ № на выполнение работ по разработке проекта капитального ремонта автозаправочной станции.

В иске указало, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ответчиком заключен договор № на выполнение работ по разработке проекта капитального ремонта Автозаправочной станции, в соответствии с которым заказчик поручает, а подрядчик обязуется выполнить работы по разработке проекта капитального ремонта Автозаправочной станции по адресу: <адрес>. ООО «РосПроектСтрой-м» выполнило указанные в договоре работы, однако, ответчик от принятия работ и от оплаты уклоняется, по уведомлениям на сдачу-приемку работ не является, на телефонные звонки не отвечает.

Судом постановлено указанное выше решение.

В апелляционной жалобе ООО «РосПроектСтрой-м» просит решение отменить, считая его незаконным.

В заседании суда апелляционной инстанции представитель ООО «РосПроектСтрой-м» Сотов И.В. доводы апелляционной жалобы поддержал.

Представитель ответчика Борисова Е.Н. – Григорова Н.А. против удовлетворения жалобы возражала.

Заслушав участников процесса, изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, проверив в соответствии со ст. 330 ГПК РФ правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального законодательства, судебная коллегия считает, что решение суда подлежит отмене как постановленное с неправильным применением норм материального и процессуального права, а также ввиду того, что выводы суда первой инстанции не соответствуют обстоятельствам дела.

В силу ст.309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

На основании ч. 1 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно ст.702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст.758 ГК РФ, по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

Согласно ч. 2 ст. 762 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик, в частности, обязан, если иное не предусмотрено договором, уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ.

В силу ч. 2 ст. 405 ГК РФ если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков. Согласно ч. 3 данной нормы должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

Согласно ч. 3 ст. 708 ГК РФ указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

В силу ст. 717 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Согласно ч. ч. 1, 6 ст. 720 ГК РФ, заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом подрядчику.

В соответствии со ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом (п. 1)

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (п. 2 ст. 10 ГК РФ).

Материалами дела установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между Борисовым Е.Н. (заказчик) и ООО «РосПроектСтрой-м» (подрядчик) заключен договор №, в соответствии с которым, заказчик поручает, а подрядчик обязуется выполнить проектные работы по капитальному ремонту Автозаправочной станции: Операторная, литер 95,951, площадью 48,6 кв.м.; Резервуар литер е7, стальной объемом 75 куб.м.; Резервуар, литер е8, е9, е10, стальной, объемом 50 куб.м., 3 шт.; Резервуар, литер е11, стальной, объемом 25 куб.м.; Резервуар, литер е12, е13, е14, е15, стальной, объемом 50 куб.м., 4 шт.; Резервуар, литер е17, е18, е19, е20, е21, стальной, объемом 10 куб.м., 5 шт.; Опоры освещения, литер О, высотой 8 м., 3 шт.; Трубопровод, литер Т, длиной 214,3 м, диаметром 50 мм.; Провод освещения, литер П, длиной 94,2 м.; Кабель, литер К, длиной 100 м., гл.залож. 0,5 м.; бензоколонки, литер К1, К2, К3, К4, 4 шт.; Асфальтовое покрытие, литер 6; асфальт, площадью 2356,5 кв.м.; назначение: Сооружение, общая площадь 48,6 кв.м., инв. №, лит.95,951е7е8е9е10е11е12е13е14е15е17е18е19е20е21ОТПКК1К2К3К496, адрес объекта: <адрес>.

Автозаправочная станция и земельный участок, на корытом она расположена, принадлежали Борисову Е.Н. на праве собственности.

Согласно п.1.6 названного договора срок выполнения работ составляет 45 рабочих дней, с даты зачисления аванса на расчетный счет подрядчика.

В соответствии с пунктом 2.1. договора подрядчик обязуется выполнять работы в соответствии с Техническим заданием и иными исходными данными; с привлечением ООО «Строитель-Изыскатель» организовать инженерные изыскания (топосъемка и геология); осуществить согласование проектной документации с государственными службами и организациями. Счета поступившие от заинтересованных организаций за услуги по согласованию оплачивает Заказчик; передать Заказчику готовую техническую документацию.

Заказчик обязан уплатить Подрядчику установленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных договором (п.2.3).

В соответствии с п. 3.1 договора, стоимость работ составляет 970 000 руб.

В силу п. п. 3.2., 3.3. договора, Заказчик в течение пяти банковских дней после подписания настоящего договора перечисляет Подрядчику в порядке предварительной оплаты аванс в размере 50% - 485 000 руб.

Согласно п.3.4 договора окончательный расчет за выполнение работ производится в течение 10 календарных дней после подписания сторонами по акта сдачи-приемки работы.

Заказчик обязуется принять проектную документацию в течение 5-ти рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке работы (п. п. 3.5., 4.2. договора).

Аванс в размере 485 000 рублей перечислен заказчиком подрядчику ДД.ММ.ГГГГ что сторонами не оспаривается.

В соответствии с п. 1.6. работы должны быть выполнены подрядчиком до ДД.ММ.ГГГГ.

В силу п. 4.4. договора если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить друг друга о ее приостановлении и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности или направлениях продолжения работ.

Договором также предусмотрено, что в случае нарушения срока выполнения работ подрядчиком по его вине, он уплачивает заказчику неустойку в размере 0,1% от размера аванса.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и возражений.

Истец указывает, что все необходимые работы на основании выданного Борисовым Е.Н. технического задания выполнены подрядчиком в установленный договором 45-дневный срок. Результаты работ – проектная документация предоставлялись на обозрение суду первой и апелляционной инстанции. Доказательств нарушения сроков исполнения работ со стороны подрядчика ответчиком Борисовым Е.Н. в нарушение ст. 56 ГПК РФ не представлено.

Выводу суда первой инстанции о том, что подрядчиком были нарушены сроки выполнения работ, основаны на предположениях и доказательствами по делу не подтверждаются.

За получением результатов работ по истечении установленного договором срока Борисов Е.Н. в общество не обращался, претензий по нарушению сроков выполнения работ не заявлял, сообщений от отказе от договора до окончания выполнения работ от него подрядчику не поступало, сообщений об отказе от приемки работ вследствие нарушения сроков их выполнения также не поступало.

Об отказе от приемки готовых работ Борисов Е.Н. впервые заявил в суде после предъявления к нему указанного искового заявления, ссылаясь, что в настоящее время работы для него утратили актуальность, что судебная коллегия расценивает как злоупотребление правом.

В силу приведенных выше положений договора, которые обязательны для сторон, Борисов Е.Н. об утрате для него актуальности работ должен был предупредить подрядчика в течение 5 дней, чего сделано не было.

Напротив, ООО «РосПроектСтрой-м» неоднократно уведомляло Борисова Е.Н. о необходимости получить изготовленную для него проектную документацию, подписать акт приема-передачи о необходимости произвести окончательный расчет по договору, что подтверждается актом от ДД.ММ.ГГГГ, счетом-фактурой, счетом на оплату.

ДД.ММ.ГГГГ составлен акт выполненных работ, который подписан одной стороной –подрядчиком.

ДД.ММ.ГГГГ отв░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░ (░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░), ░░░░-░░░░░░░, ░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░. ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░. ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░.

░░.░░.░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░-░» ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ 485 000 ░░░. ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░. ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░.

░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░, ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░. ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░, ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░. ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░. ░░░░░░, ░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░, ░░░░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░. 309, 310 ░░ ░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░ ░░░░░ ░░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░, ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░░░░░.

░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░, ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░-░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░. ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░, ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░ ░ ░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ 485 000 ░░░. ░░ ░░░░░░░░ – ░░░░░░░░░░ 50%, ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ 734 000 ░░░., ░░░░░░ 970 000 ░░░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░. ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░, ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ – ░ ░░░░░░░ 249 000 ░░░. ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ (734 000 ░░░. ░ ░░░░░ 485 000 ░░░.).

░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 98 ░░░ ░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ 6.180 ░░░. ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 3000 ░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░. 328, 329 ░░░ ░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░

░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ :

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░-░» ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░.░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ 29 ░░░░░░ 2019 ░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░-░» ░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░ ░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░-░» ░░ ░░░░ ░░░░░░- ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░-░» 249 000 ░░░. ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ №.

░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░-░» ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ 9.180 ░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 6 ░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░:

░░░░░: