Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-5190/2023 ~ М-3025/2023 от 04.08.2023

Дело № 2-5190/2023

УИД: 18RS0003-01-2023-003928-40

З А О Ч Н О Е    Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

04 декабря 2023 года                                                                         г. Ижевск

Октябрьский районный суд г. Ижевска в составе:

председательствующего судьи Кузнецовой Н.В.,

при секретаре Хариной О.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску КАА к обществу с ограниченной ответственностью «ГалМакс», обществу с ограниченной ответственностью «АгроПрессДизайн» о взыскании суммы долга по договору строительного подряда, неустойки за просрочки исполнения обязательства штрафа,

у с т а н о в и л:

Первоначально, КАА (далее – истец) обратился в суд с исковым заявлением к ООО «ГалМакс», ООО «АгроПрессДизайн» (далее по тексту – ответчик) о взыскании суммы долга в размере 15 000 000 руб., расходов по оплате государственной пошлины. Свои требования мотивировал следующим.

<дата> между ООО «ГалМакс» и КАА был заключен договор строительного подряда <номер>, в соответствии с условиями которого ООО «ГалМакс» в установленный договором срок осуществить работы и поставить товар (домкомплект Фахверк) на принадлежащем истцу земельном участке по адресу: <адрес>, Одинцовский городской округ, дачный <адрес> городок, с кадастровым номером 50:20:0070227:14887, а КАА обязуется осуществить оплатить денежные средства в размере 15 000 000 руб.

В соответствии с дополнительным соглашением от <дата> к договору строительного подряда <номер>, стороны договорились определить окончательный срок общестроительных работ – <дата>.

Истцом по условиям договора была внесена частичная оплате по договору в общей сумме 4 500 000 руб. 00 коп.

<дата> между КАА и ООО «АгроПрессДизайн» заключен договор поручительства к договору подряда, в силу которого ООО «АгроПрессДизайн» обязуется перед кредитором отвечать солидарно и в полном объеме за исполнение обязательств, вытекающих из договора строительного подряда <номер> от <дата>, заключенного между ООО «ГалМакс» и КАА

Обязательства по договору подряда не были выполнены.

<дата> и <дата> истцом в адрес ответчиков были направлена письменные претензии о возврате суммы и уплате неустойки в сумме 9 090 000 руб.

Деньги ответчиками возвращены не были. Ответа на претензии не поступало.

Впоследствии истцом были уточнены исковые требования и после уточнения звучали следующим образом:

Взыскать с ответчиков солидарно в пользу истца сумму аванса по договору строительного подряда <номер> от <дата> в размере 4 500 000 руб., неустойку за нарушение сроков выполнения обязательств за период с <дата> по <дата> в сумме 10 500 000 руб, а также штраф в размере 50% от суммы присужденной судом по Закону РФ «О защите прав потребителей» в размере 10 000 руб., расходы по уплате госпошлины в размере 60 000 руб.

В судебное заседание истец КАА, который о дате, времени и месте судебного заседания уведомлен надлежащим образом, в суд не явился, просил рассмотреть дело без его участия, исковые требования поддержал.

Ответчики ООО «ГалМакс», ООО «АгроПрессДизайн» о дате, времени и месте судебного заседания извещались по адресу регистрации, в суд не явились, о причинах своей неявки суду не сообщили (ст.165.1 ГК РФ).

По делу вынесено заочное решение.

Исследовав материалы гражданского дела, суд приходит к следующему.

<дата> между ООО «ГалМакс» и КАА был заключен договор строительного подряда <номер>, в соответствии с условиями которого ООО «ГалМакс» в установленный договором срок осуществить работы и поставить товар (домкомплект Фахверк) на принадлежащем истцу земельном участке по адресу: <адрес>, Одинцовский городской округ, дачный <адрес> городок, с кадастровым номером 50:20:0070227:14887, а КАА обязуется осуществить оплатить денежные средства в размере 15 000 000 руб. (л.д.9-22).

В соответствии с дополнительным соглашением от <дата> к договору строительного подряда <номер>, стороны договорились определить окончательный срок общестроительных работ – <дата> (л.д.23).

Истцом по условиям договора была внесена частичная оплате по договору в общей сумме 4 500 000 руб. 00 коп. (л.д.25-26).

<дата> между КАА и ООО «АгроПрессДизайн» заключен договор поручительства к договору подряда, в силу которого ООО «АгроПрессДизайн» обязуется перед кредитором отвечать солидарно и в полном объеме за исполнение обязательств, вытекающих из договора строительного подряда <номер> от <дата>, заключенного между ООО «ГалМакс» и КАА (л.д.24).

Обязательства по договору подряда не были выполнены, доказательств обратного ответчики суду не представили, как не представили и каких-либо возражений относительно исковых требований.

<дата> и <дата> истцом в адрес ответчиков были направлена письменные претензии о возврате суммы и уплате неустойки в сумме 9 090 000 руб. (л.д.27-32).

Деньги ответчиками возвращены не были. Ответа на претензии не поступало.

Изложенные обстоятельства подтверждены в суде исследованными доказательствами, сторонами по делу не оспариваются.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст.716 ГК РФ Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

На основании пункта 1 статьи 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным (пункт 2 статьи 450.1 ГК РФ).

Применительно к рассматриваемому правоотношению, после реализации сторонами перечисленных прав наступили следующие правовые последствия.

Судом установлено, что подрядчиком предусмотренные договором работы в полном объеме не выполнены, от исполнения обязательств по возврату денежных средств ответчик уклоняется, поэтому заказчик вправе требовать взыскания предоплаты в сумме 4 500 000 руб.

Указывая на ненадлежащее исполнение ответчиком своих обязательств, истец просит взыскать с ответчиков неустойку за нарушение сроков выполнения обязательств за период с <дата> по <дата> в сумме 10 500 000 руб.

Разрешая требования истца в этой части, суд исходит из следующего.

Поскольку договор подряда, заключенный между сторонами, был направлен на удовлетворение личных потребностей гражданина, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, отношения, возникшие между сторонами, регулируются не только гражданским законодательством, но и законодательством о защите прав потребителей (п.3 ст.730 ГК, п.1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от <дата>. N 7 «О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей»).

В силу п.п. 1,2 ст. 27 Закона «О защите прав потребителей», исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги).

Согласно ч. 1 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

На основании пункта 1 статьи 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

Судом установлено, что подрядчиком предусмотренные договором работы в полном объеме не выполнены, от исполнения обязательств по договору ответчик уклоняется, поэтому заказчик вправе требовать взыскания неустойки.

Согласно абз. 3 ст. 30 данного закона за нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги) исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с п. 5 ст. 28 настоящего Закона: В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

В силу абз. 1 ст. 30 этого же закона недостатки работы (услуги) должны быть устранены исполнителем в разумный срок, назначенный потребителем.

Из содержания п. п. 1, 3 ст. 31 Закона РФ "О защите прав потребителей" следует, что требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные п. 1 ст. 28 и п. п. 1 и 4 ст. 29 настоящего закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования.

За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с п. 5 ст. 28 настоящего закона.

Истцом заявлены требования о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда за период с <дата> по <дата> в сумме 10 500 000 руб.

На основании изложенных правовых норм подлежат удовлетворению требования истца о взыскании неустойки

Согласно п.1 ст.363 ГК РФ При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.

2. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства.

<дата> между КАА и ООО «АгроПрессДизайн» заключен договор поручительства к договору подряда, в силу которого ООО «АгроПрессДизайн» обязуется перед кредитором отвечать солидарно и в полном объеме за исполнение обязательств, вытекающих из договора строительного подряда <номер> от <дата>, заключенного между ООО «ГалМакс» и КАА (л.д.24).

С учетом изложенного исковые требования о взыскании суммы предоплаты и неустойки подлежат удовлетворению солидарно за счет обоих ответчиков.

В силу пункта 6 статьи 13 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Учитывая, что требования потребителя ответчиком ни на стадии досудебного урегулирования спора, ни в ходе рассмотрения дела в суде, не удовлетворены, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф за неисполнение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 7 500 000 руб. (4500000 руб.(сумма основного долга) + 10 500 000 руб. (неустойка)х50%.

В силу ст.98 ГПК РФ, суд взыскивает в пользу истца с ответчика судебные расходы по уплате государственной пошлины.

Поскольку исковые требования удовлетворены в полном объеме, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию сумма государственной пошлины в размере 60 000 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

░░░ ░░░ (░░░░░░░ <░░░░░> <░░░░░>) ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░» (░░░ <░░░░░>), ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░░░░░» (░░░ <░░░░░>) ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░» (░░░ <░░░░░>), ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░░░░░» (░░░ <░░░░░> ░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ <░░░░░> ░░ <░░░░> ░ ░░░░░░░ 4 500 000 ░░░., ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ <░░░░> ░░ <░░░░> ░ ░░░░░ 10 500 000 ░░░, ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 7 500 000 ░░░., ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 60 000 ░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░, ░ ░ ░░░░░░, ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░, - ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ <░░░░>.

░░░░░                                                                               ░.░. ░░░░░░░░░