Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-4049/2019 ~ М-3692/2019 от 01.07.2019

Гражданское дело № 2-4049/2019

Уникальный идентификатор дела:

68RS0001-01-2019-005090-02

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

31 июля 2019 года г.Тамбов

Октябрьский районный суд г.Тамбова в составе:

председательствующего судьи Поповой Е.В.

при секретаре Поздняковой С.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Пчелинцева Александра Павловича к ООО "Союзгазмонтаж" о защите прав потребителей,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с иском к ООО "Союзгазмонтаж", просил взыскать денежные средства, оплаченные по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 125 000 руб., стоимость котла в размере 160 500 руб., денежные средства, оплаченные за врезку газопровода в размере 15 000 руб., неустойку в размере 250 000 рублей, неустойку в соответствии с п.9.4 договора № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 000 руб., компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей, штраф в соответствии с положениями закона «О защите прав потребителей».

В обоснование иска указал, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Союзгазмонтаж» заключен договор подряда на проведение комплекса монтажных работ №. По условиям данного договора ответчик обязался выполнить работы по монтажу производственного здания по адресу: <адрес> течении 60-ти рабочих дней с момента подписания сторонами договора и оплаты аванса в сумме 125 000 руб. Общая стоимость работ по договору определена в размере 250 000 руб. и включает в себя монтаж с материалом и оформление документов в АО «Газпром газораспределение Тамбов». В тот же день он оплатил, согласно условиям договора в качестве предоплаты деньги в сумме 125 000 руб., что подтверждается приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ. Ему также необходим был газовый котел для установки в помещение. В ООО «Союзгазмонтаж» ему предложили приобрести данный котел дешевле розничной цены на 5 000 руб., при этом нужно было уплатить полную стоимость газового котла в сумме 160 500 руб., после этого через несколько дней котел будет доставлен в Тамбов и он сможет его забрать. Он согласился и оплатил по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 160 500 руб. за газовый котел. Помимо этого в ООО «Союзгазмонтаж» ему сказали, что нужно оплатить 15 000 руб. за врезку в газопровод, и эти деньги предназначаются для АО «Газпром газораспределение Тамбов». Он согласился и также оплатил по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 15 000 руб. за врезку, хотя условиями договора это предусмотрено не было, но в ООО «Союзгазмонтаж» его заверили, что это необходимо.

В связи с неисполнением условий договора подряда, он направил на имя генерального директора ООО «Союзгазмонтаж» ДД.ММ.ГГГГ уведомление, в котором указал о расторжении договора в виду неисполнения обязательств подрядчиком, потребовал возврата уплаченных денежных средств в сумме 300 500 руб. и неустойку в размере 5 000 руб. До настоящего времени требования, изложенные в уведомлении о расторжении договора подряда, не исполнены, работы по договору подряда не выполнены, уплаченные денежные средства не возвращены. Поскольку, ответчик не исполнил условия договора подряда и отказался в добровольном порядке возвратить денежные средства, он был вынужден в период с мая 2018 по февраль 2019 обращаться к ООО "Союзгазмонтаж" для восстановления своих нарушенных прав, что причинило ему нравственные страдания.В связи с этим размер компенсации морального вреда он оценивает 20 000 руб. Неустойка рассчитана следующим образом: 60 рабочих дней, начиная с ДД.ММ.ГГГГ и истекает ДД.ММ.ГГГГ. Следовательно, ответчиком допущена просрочка исполнения работ в количестве более 365 дней (без учета 60-ти рабочих дней указанных в договоре), что составляет сумму, значительно превышающую стоимость выполнения работ. Сумма неустойки исчисляется от стоимости исполнения работ, составляющей 250 000 рублей. Однако в соответствии с абз. 4 ч. 5 ст. 28 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О защите прав потребителей» сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать общую цену заказа, соответственно, размер неустойки составляет 250 000 руб. Таким образом, с ответчика подлежит к взысканию: 125 000 руб. - аванс, оплаченный по договору; 160 500 руб. - оплаченная стоимость котла; 15 000 руб. - оплата за врезку газопровода; 250 000 руб. - неустойка, в размере стоимости заказа; 5 000 рублей - неустойка на основании п.9.4 договора подряда (2% от стоимости невыполненных работ), а всего 125 000 + 160 500 + 15 000 + 25 0000 + 5 000 = 555 500 руб.

ФИО1 в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, заявлением просил дело рассмотреть в свое отсутствие.

Представитель ООО "Союзгазмонтаж" в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом, причина не явки не известна.

Суд, с согласия истца полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя ответчика в порядке заочного производства на основании ст.233 ГПК РФ.

Исследовав материалы дела и оценив доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований частично.

В соответствии с п. 1 ст. 1 Гражданского кодекса РФ граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе.

Пунктом 1 ст. 8 Гражданского кодекса РФ установлено, что гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Согласно ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Статьей 730 ГК РФ установлено, что по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

На основании п. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Пункт 1 ст. 711 ГК РФ предусматривает обязанность заказчика уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом.

Если иное не предусмотрено договором заказчик, согласно ст. 762 ГК РФ обязан уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

На основании п. 1 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Пункт 1 статьи 314 ГК РФ устанавливает, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или 1 соответственно в любой момент в пределах такого периода.

Как установлено судом и следует из материалов дела, ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ООО «Союзгазмонтаж» заключен договор подряда на проведение комплекса монтажных работ №.

По условиям данного договора ответчик обязался выполнить работы по монтажу производственного здания по адресу: <адрес> течении 60-ти рабочих дней с момента подписания сторонами договора и оплаты аванса в сумме 125 000 руб.

Общая стоимость работ по договору определена в размере 250 000 руб. и включает в себя монтаж с материалом и оформление документов в АО «Газпром газораспределение Тамбов».

В тот же день истец оплатил, согласно условиям договора в качестве предоплаты деньги в сумме 125 000 руб., что подтверждается приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ.

Поскольку истцу также необходим был газовый котел для установки в помещение в ООО «Союзгазмонтаж» ему предложили приобрести данный котел дешевле розничной цены на 5 000 руб., при этом нужно было уплатить полную стоимость газового котла - 160 500 руб., после этого через несколько дней котел будет доставлен в Тамбов и он сможет его забрать.

ФИО1 оплатил по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 160 500 руб. за газовый котел.

Кроме того, ООО «Союзгазмонтаж» сообщили, что нужно оплатить 15 000 руб. за врезку в газопровод, и эти деньги предназначаются для АО «Газпром газораспределение Тамбов».

Истец также согласился оплатил по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 15 000 руб. за врезку трубы.

В связи с неисполнением условий договора подряда, истцом на имя генерального директора ООО «Союзгазмонтаж» ДД.ММ.ГГГГ было направлено уведомление, в котором он указал о расторжении договора в виду неисполнения обязательств подрядчиком, потребовал возврата уплаченных денежных средств в сумме 300 500 руб. и неустойку в размере 5 000 руб.

Однако, до настоящего времени требования, изложенные в уведомлении о расторжении договора подряда, не исполнены, работы по договору подряда не выполнены, уплаченные денежные средства не возвращены.

Исполнитель обязан осуществить выполнение работ в срок, установленный договором (п. 1 ст. 27 закона РФ "О защите прав потребителя")

В соответствии с п. 5 ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей" в случае нарушения установленных сроков выполнения работы, или назначенных потребителем новых сроков, исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы.

Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы, взыскивается за каждый день просрочки вплоть до окончания выполнения работы.

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договора о выполнении работы (оказании услуги). Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

По смыслу норм Закона РФ "О защите прав потребителей" бремя доказывания надлежащего и своевременного исполнения обязательств по договору лежит на исполнителе, в рассматриваемом случае на ответчике.

Учитывая наличие нарушение прав истца имеются основания для взыскания неустойки, в качестве меры гражданской правовой ответственности ответчика перед истцом.

Неустойка составляет 60 рабочих дней, начиная с ДД.ММ.ГГГГ и истекает ДД.ММ.ГГГГ.

Установлено, что ответчиком допущена просрочка исполнения работ в количестве более 365 дней (без учета 60-ти рабочих дней указанных в договоре), что составляет сумму, значительно превышающую стоимость выполнения работ.

Сумма неустойки исчисляется от стоимости исполнения работ, составляющей 250 000 рублей.

Однако в соответствии с абз. 4 ч. 5 ст. 28 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О защите прав потребителей» сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать общую цену заказа, соответственно, размер неустойки будет равен - 250 000 руб.

Таким образом, с ответчика подлежит к взысканию: 125 000 руб. - аванс, оплаченный по договору; 160 500 руб. - оплаченная стоимость котла; 15 000 руб. - оплата за врезку газопровода; 250 000 руб. - неустойка, в размере стоимости заказа; 5 000 рублей - неустойка на основании п.9.4 договора подряда (2% от стоимости невыполненных работ), а всего 125 000 + 160 500 + 15 000 + 25 0000 + 5 000 = 555 500 руб.

Указанный истцом расчет неустойки ответчиком не опровергнут.

В силу ст. 15 Закона «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.     Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Принимая во внимание, установленные по делу обстоятельства, суд полагает возможным удовлетворить требования истца частично и взыскать компенсацию морального вреда в сумме 10 000 руб., расценивая данный объем возмещения как справедливый, соразмерный наступившим последствиям.

Абзацем первым пункта 6 статьи 13 Закона РФ "О защите прав потребителей" предусмотрено, что при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 17 от ДД.ММ.ГГГГ "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" разъяснено, что при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке, суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона).

Размер штрафа суд определяет в соответствии с требованиями закона, от суммы, присужденной судом в пользу потребителя и составляет 280 250 руб.

Поскольку истец был освобожден от уплаты государственной пошлины при подаче иска, то она подлежит взысканию с ответчика в бюджет муниципального образования городской округ - «<адрес>» в размере 11 858 руб. в соответствии с ч.1 ст.103 ГПК РФ и подп. 8 п. 1 ст. 333.20 НК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 194-199, 233 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░1 ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░ "░░░░░░░░░░░░░" ░ ░░░░░░ ░░░1, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░░ 125000 ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 160 500 ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 000 ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 250 000 ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░.9.4 ░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░░ 5000 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 000 ░░░░░░, ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 280250 ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░ "░░░░░░░░░░░░░" ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 11858 ░░░░░░.

    ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ 7 ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ - ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░: 02.08.2019░.

░░░░░ –                                     ░.░. ░░░░░░