Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-960/2019 (2-5124/2018;) ~ М-4202/2018 от 10.12.2018

копия

Дело № 2-960/2019

24RS0017-01-2018-005083-65

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

04 апреля 2019 года Железнодорожный районный суд г. Красноярска в составе: председательствующего судьи Смирновой И.С.,

при секретаре Медельской А.В.,

с участием истца С.С.,

представителя истца М.П. по определению суда,

представителя ответчика ПАО «МРСК – Сибири» А.А. по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, действительной по ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иск С.С. к ПАО «МРСК – Сибири», о возложении обязанности осуществить технологическое присоединении к электрическим сетям, взыскании компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

С.С. обратился в суд с иском к ПАО «МРСК Сибири», в котором просит, с учетом уточненных исковых требований в порядке ст. 39 ГПК РФ, от ДД.ММ.ГГГГ, о возложении обязанности в течение пяти 5 рабочих дней с момента вступления настоящего решения в законную силу осуществить технологическое присоединение нежилого помещения, расположенного по адресу <адрес> к электрическим сетям, по условиям Договора №.2400.2056.16 от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям заключенного между С.С. и ПАО «МРСК Сибири», взыскать с ответчика в свою пользу компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, штраф. Назначить судебную неустойку в размере 500 рублей за каждый календарный день неисполнение решения суда в установленный срок, по настоящему гражданскому делу по иску С.С. к ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири», в части исполнения обязанности осуществить технологическое присоединении к электрическим сетям.

В обоснование иска истец указал, что между истцом и ПАО МРСК «Сибири» был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно условиям которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя нежилое помещение (гараж), расположенного по адресу: <адрес>, бокс №, с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 10 кВт, категория надежности третья, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,23 кВт, а заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев с даты заключения договора.

Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ указанный срок продлен до ДД.ММ.ГГГГ. Срок действия технических условий составляет 5 лет со дня заключения договора. Заявителем выполнены мероприятия, предусмотренные договором, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ заявитель направил в адрес ПАО «МРСК Сибири» уведомление о выполнении технических условий по технологическому присоединению к электрическим сетям, которое зарегистрировано ПАО «МРСК Сибири». Также заявителем исполнены надлежащим образом обязательства по оплате стоимости услуг по технологическому присоединению. ПАО «МРСК Сибири» обязанность по осуществлению технологического присоединения в установленный срок не исполнена ни в срок 6 месяцев, приходящийся на ДД.ММ.ГГГГ, ни в срок, приходящийся на ДД.ММ.ГГГГ, присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям не произведено до настоящего времени. Истцом в адрес ответчика направлена претензия, однако требования истца, указанные в претензии, удовлетворены не были.

ДД.ММ.ГГГГ было осуществлено подключение к электрическим сетям гаража истца, расположенного по адресу: <адрес> №, при этом не был выдан документ, подтверждающий технологическое присоединение, а именно акт об осуществлении технологического присоединения, который должен быть составлен не позднее 3 рабочих дней после осуществления сетевой организацией фактического присоединения объектов электроэнергетики заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности.

Истец С.С., его представитель М.П. по определению суда, в судебном заседании заявленные исковые требования поддержала в полном объеме, настаивая на их удовлетворении.

Представитель ответчика ПАО «МРСК – Сибири» А.А. по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, действительной по ДД.ММ.ГГГГ, заявленные истцом исковые требования признал частично, указав на то, что подключение уже произведено, осталось оформить это письменными документами, актами, поэтому возражал относительно компенсации морального вреда в заявленном размере требуя уменьшения суммы, считает указанную истцом сумму не обоснованной, дополнительно пояснил, что проблемы с исполнением были по вине заявителя, со стороны заявителя были нарушения, так как его прибор был допущен в эксплуатацию только в этом году, требовал назначения судебной неустойки из размера 100 рублей за каждый день просрочки.

Выслушав истца, его представителя и представителя ответчика, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Федеральным законом от 26.03.2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" установлены правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определены полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической энергии.

Согласно положениям п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004 года утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее – Правила технологического присоединения), которые определяют: порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения.

Согласно аб.2 п.3 Правил технологического присоединения, независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В соответствии с п.6 Правил технологического присоединения, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

Анализ положений пунктов 12.1, 14 и 34 Правил технологического присоединения позволяет прийти к выводу о том, что сетевая организация обязана заключить договор технологического присоединения с физическими лицами, обратившимися с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или ином предусмотренном законом основании, и мощность которых составляет до 15 кВт.

В силу п.16.3 Правил технологического присоединения, обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Согласно ст. 307 ГК РФ (в редакции до 08.03.2015 года) в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ (в редакции до 08.03.2015 года) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Обязательство прекращается надлежащим исполнением (ст. 408 ГК РФ).

Согласно п.п.1, 2 ст.401 ГК РФ, лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

ПАО «МРСК Сибири» является территориальной сетевой организацией, зарегистрировано в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, оказывает услуги по передаче электрической энергии. Услуги по передаче электрической энергии являются регулируемым видом деятельности согласно п.4 ст.23.1 ФЗ от 26.03.2003 №35-Ф3 «Об электроэнергетике», пп. 3, 6 Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178.

Как установлено судом и следует из материалов дела, между ПАО «МРСК Сибири» и С.С. ДД.ММ.ГГГГ заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №.

Согласно п.п. 1, 2 настоящего договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а именно, нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес> в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 10 кВт; категория надежности 3; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,23 кВ; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует.

Согласно п. 3 договора точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и располагается на расстоянии не далее 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются присоединяемые объекты заявителя.

Из материалов дела следует, что С.С. на основании договора купли-продажи гаража с земельным участком от ДД.ММ.ГГГГ на праве собственности принадлежит нежилое помещение, площадью 24,6 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, а также на основании договора купли-продажи гаража с земельным участком от ДД.ММ.ГГГГ на праве собственности принадлежит земельный участок, общей площадью 23 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>

На основании п. 5 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

В соответствии с п. 4 договора технические условия являются неотъемлемой частью договора, и срок их действия составляет 5 лет со дня заключения договора.

Согласно п. 10 технических условий №, являющихся приложением № к договору об осуществлении технологического присоединения № от ДД.ММ.ГГГГ, сетевая организация осуществляет: фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств заявителя. Сетевая организация обязалась от ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-280 до границ участка Заявителя запроектировать и построить ЛЭП- 0,4 кВ. Номер отпаечной опоры, марку и сечение провода определить проектом. Определить проектом необходимость установки укоса на отпаечной опоре ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-280. Требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго» для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и согласовать со всем заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, заявитель осуществляет: установку щита учета электроэнергии. Ввод до щита учета выполнить кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП. Место прокладки кабеля или провода должно быть доступно для беспрепятственного осмотра по всей длине прокладки. Требования по проектированию схемы электроснабжения от точки присоединения к сети МРСК: разработать проектную документацию в границах земельного участка заявителя согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной. Требования к организации учета электрической энергии: выполнить в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442. Мероприятия по обеспечению резервным источником питания энергопринимающих устройств, требующих повышенной надежности электроснабжения в соответствии с требованиями НТД: не требуется. Требования по согласованию проектной документации с Сетевой организацией и федеральным органом исполнительной власти по технологическому надзору: при разработке проектной документации согласно п. 11.1 настоящих ТУ предоставить ее для согласования в филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго». Требования по предоставлению заключений экспертных организаций по проектной документации, освидетельствования технического состояния энергоустановок и получению разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию: после выполнения технических условий энергопринимающее устройство предъявить представителю РЭС для составления акта о выполнении ТУ, акта осмотра (обследования) электроустановки, акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акта осмотра приборов учета и согласования расчетной схемы учета электроэнергии.

Пунктами 10 и 11 договора установлено, что размер платы за технологическое присоединение составляет 550 рублей, в том числе НДС 18 % в сумме 83,90 рублей. Внесение платы осуществляется в следующем порядке:

10 % платы за технологическое присоединение в размере 55 рублей, в том числе НДС 18 % в сумме 8,39 рублей, оплачивается в течение 15 календарных дней с даты заключения договора;

30 % платы за технологическое присоединение в размере 165 рублей, в том числе НДС 18 % в сумме 25,17 рублей, оплачивается в течение 60 календарных дней с даты заключения договора;

20 % платы за технологическое присоединение в размере 110 рублей, в том числе НДС 18 % в сумме 16,78 рублей, оплачивается в течение 180 календарных дней с даты заключения договора;

30 % платы за технологическое присоединение в размере 165 рублей, в том числе НДС 18 % в сумме 25,17 рублей, оплачивается в течение 15 календарных дней с даты заключения договора;

10 % платы за технологическое присоединение в размере 55 рублей, в том числе НДС 18 % в сумме 8,39 рублей, оплачивается в течение 10 календарных дней с даты заключения договора.

Пунктом 8 договора стороны предусмотрели обязанности заявителя, среди которых обязанность исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на него мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях, после чего, уведомить об этом сетевую организацию.

Пунктом 6 договора установлена обязанность сетевой организации в течение 5 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку их выполнения, провести осмотр; не позднее 5 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), с соблюдением срока, установленного пунктом 5 договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю.

ДД.ММ.ГГГГ С.С. в адрес ПАО «МРСК Сибири» направлено уведомление о выполнении технических условий по технологическому присоединению к электрическим сетям.

На основании заявления С.С., в соответствии с п. 1 дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению установлен до ДД.ММ.ГГГГ.

Судом установлено, что истцом обязательства по оплате договора исполнены в полном объеме, что подтверждается чек-ордером от ДД.ММ.ГГГГ, и ответчиком не оспаривается.

Вместе с тем, ответчиком указанная в договоре обязанность не была исполнена, в установленный срок, истец указывает, что присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям было произведено ДД.ММ.ГГГГ, но доказательств актов технологического присоединения суду не представлно.

Согласно представленным актам №№ от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ истцом не были выполнены технические условия по технологическому присоединению к электрическим сетям.

ДД.ММ.ГГГГ С.С. было подано заявление о направлении специалиста для проверки выполнения мероприятий со стороны заявителя по техническим условиям договора технологического присоединения.

Актом от ДД.ММ.ГГГГ прибор учета был допущен в эксплуатацию, однако, сведения подтверждающие технологическое присоединение к электрическим сетям отсутствуют.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, а также что требования ответчиком не исполнены, суд приходит к выводу о необходимости удовлетворения требований С.С. и возложении на ПАО «МРСК Сибири» обязанности в срок 5 рабочих дней с момента вступления настоящего решения в законную силу осуществить технологическое присоединение нежилого помещения, расположенного по адресу <адрес> к электрическим сетям, по условиям Договора № от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям заключенного между С.С. и ПАО «МРСК Сибири», поскольку факт неисполнения ответчиком в срок 6 месяцев обязательств по договору установлен и подтвержден материалами дела.

На основании ст.151 ГК РФ компенсация морального вреда возлагается судом на нарушителя в случае, если его действиями нарушаются личные неимущественные права гражданина, либо в других случаях, предусмотренных законом. Согласно ч.2 ст.1099 ГК РФ, моральный вред, причиненный действиями, нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом.

В соответствии со ст.15 закона «О защите прав потребителей», моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения продавцом прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Действиями ответчика, выразившимися в нарушении прав потребителя на своевременное исполнение условий договора, истцу причинены нравственные страдания. Суд признает сумму компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей чрезмерно завышенной, не отвечающей принципам справедливости и разумности, и полагает возможным взыскать с ответчика в пользу истца в счет компенсации морального вреда в связи с нарушением прав потребителя в размере 5000 рублей, поскольку данная сумма соответствует требованиям разумности и справедливости.

Доводы ответчика о том, что подключение не выполнено по вине истца не подтверждены доказательствами, что ответчик требовал от истца исполнения в установленный срок не представлены. При этом исполнение обязанности сторон по договору не являются зависимыми друг от друга.

В силу п. 6 ст. 13 Закона РФ "О защите прав потребителей", при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. Если с заявлением в защиту прав потребителя выступают общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) или органы местного самоуправления, пятьдесят процентов суммы взысканного штрафа перечисляются указанным объединениям (их ассоциациям, союзам) или органам. При этом исполнение ответчиком обязательства после подачи иска в суд не освобождает его от уплаты штрафа.

В п. 47 постановления Пленума Верховного Суда от 28 июня 2012 г. N 17 разъяснено, что если после принятия иска к производству суда требования потребителя удовлетворены ответчиком по делу добровольно, то при отказе истца от иска суд прекращает производство по делу в соответствии со ст. 220 ГПК РФ. В этом случае штраф, предусмотренный п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей, с ответчика не взыскивается. Если отказ истца от иска заявлен не был, то в пользу потребителя подлежит взысканию предусмотренный Законом о защите прав потребителей штраф, исчисляемый от всей присужденной судом суммы.

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 2 500 рублей, исходя из расчета: 5 000 рублей х 50%.

Согласно п.1 ст.308.3 ГК РФ, в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

В п.28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ, в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе, предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Как разъяснено в п.п. 31 и 32 постановления Пленума N 7, судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства; удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.

Как следует из разъяснений, содержащихся в п.32 названного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

На случай неисполнения настоящего решения суда, суд полагает необходимым определить к взысканию с ПАО «МРСК Сибири» в пользу С.С. неустойку в размере 100 рублей за каждый календарный день неисполнение решения суда от ДД.ММ.ГГГГ в установленный срок, в части исполнения обязанности осуществить технологическое присоединении к электрическим сетям

В силу ст. 103 ГПК РФ с ответчика необходимо взыскать государственную пошлину, от которой истец освобожден в силу закона в соответствии со ст. 333.19 НК РФ, в сумме 600 рублей (300 рублей - требования неимущественного характера о понуждении к исполнению договора + 300 рублей – требования о компенсации морального вреда).

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Обязать публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» в срок пять (5) рабочих дней с момента вступления настоящего решения в законную силу осуществить технологическое присоединение нежилого помещения, расположенного по адресу <адрес> к электрическим сетям, по условиям Договора № от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям заключенного между С.С. и ПАО «МРСК Сибири».

Взыскать с публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» в пользу С.С. компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей, штраф за нарушение прав потребителя в размере 2 500 рублей, а всего 7 500 рублей.

На случай неисполнения настоящего решения суда взыскать с публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» в пользу С.С. судебную неустойку в размере 100 рублей за каждый календарный день неисполнение решения суда от ДД.ММ.ГГГГ, в установленный срок, по настоящему гражданскому делу по иску С.С. к ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири», в части исполнения обязанности осуществить технологическое присоединении к электрическим сетям.

Взыскать с публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 600 рублей.

Решение может быть обжаловано в Красноярский краевой суд через Железнодорожный районный суд г. Красноярска в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Председательствующий И.С. Смирнова

Мотивированное решение изготовлено в срок ДД.ММ.ГГГГ

Копия верна

Судья И.С. Смирнова