Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-630/2022 ~ М-584/2022 от 25.07.2022

Дело № 2-630/2022                                 УИД 22RS0051-01-2022-000877-34

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

02 ноября 2022 года                                                                      р.п. Тальменка Тальменского района

Тальменский районный суд Алтайского края в составе:

председательствующего                            Гомер О.А.,

при секретаре                                  Берстеневой В.В.,

с участием:

представителя процессуального истца                     Вакаевой Е.Ю.,

представителя ответчика                             Митина М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Тальменского района Алтайского края в интересах Калюжной Г.В., Толстова Д.В. и несовершеннолетних Толстовой В.Д., Толстова С.Д., Толстова М.Д., Толстовой С.Д. к Филиалу ПАО «Россети Сибирь»- «Алтайэнерго» о возложении обязанности осуществить технологическое присоединение в части,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Тальменского района Алтайского края обратился в Тальменский районный суд Алтайского края с иском в защиту интересов Калюжной Г.В., Толстова Д.В. и несовершеннолетних Толстовой В.Д., Толстова С.Д., Толстова М.Д., Толстовой С.Д., в котором, с учетом уточненных требований, просил возложить на Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» (далее - ПАО «Россети Сибирь») обязанность осуществить технологическое присоединение в части исполнения организационных мероприятий технических условий № 8000469410 по договору № 20.2200.3735.21 от 07.09.2021, заключенному между ПАО «Россети Сибирь» и Калюжной Г.В., а также технических условий № 8000480427 по договору № 20.2200.5314.21 от 08.12.2021, заключенному между ПАО «Россети Сибирь» и Толстовым Д.В., предусмотренных: п. 10.2: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством; п. 10.2.1: строительство ЛЭП-10 кВ от точки, указанной в пункте № 7 технических условий, до новой ТП 10/0,4 кВ. Протяженность и характеристики ЛЭП уточнить проектом; п. 10.2.2: строительство ТП 10/0,4 кВ. Тип, мощность силовых трансформаторов уточнить проектом; п.10.2.3: строительство ЛЭП-0,4 кВ от новой ТП до границы установленной правоустанавливающими документами заявителя. Протяженность и характеристики ДЭП уточнить проектом; п. 10.2.4: выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии».

В обоснование заявленных исковых требований прокурор указал, что на основании постановления администрации Тальменского района Алтайского края от 27.05.2020 № 391 Толстов Д.В. является собственником земельного участка площадью 1500 кв.м, расположенного по адресу: <адрес>. Также на основании договора аренды земельного участка № 4/15-А от 02.07.2021, заключенного с администрацией Тальменского района Алтайского края на 20 лет, Калюжная Г.В. владеет земельным участком площадью 1500 кв.м, расположенным по адресу: <адрес>. 07.09.2021 и 08.12.2021 Калюжной Г.В. и Толстовым Д.В. соответственно с ПАО «Россети Сибирь» заключены договоры технологического присоединения, по условиям которых дата выполнения присоединения 09.03.2022 и 09.06.2022 соответственно. Согласно ст. 27 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон о защите прав потребителей), исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) (п. 1 ст. 28 Закона о защите прав потребителей). До настоящего времени к указанным земельным участкам не подведены инженерные сети электроснабжения, мероприятия со стороны сетевой организации не выполнены. При этом, возможность для гражданина по подключению домов к сетями зависит от наличия таких сетей и точек подключения (технологического присоединения) к ним.

В судебном заседании помощник прокурора Тальменского района Алтайского края Вакаева Е.Ю. поддержала заявленные уточненные требования в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Представитель ответчика, действующий на основании доверенности Митин М.В. в судебном заседании возражал против удовлетворения уточненных требований по основаниям, изложенным в письменном отзыве, согласно которому по заключенным ПАО «Россети Сибирь» договорам с Калюжной Г.В. и Толстовым Д.В. технологическое присоединение необходимо для электроснабжения малоэтажной жилой застройки, расположенной (которая будет, располагаться) по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка №, и <адрес>, кадастровый номер земельного участка №. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора (п. 6 договора). По смыслу п. 7 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила № 861), под процедурой технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям понимается состоящий из нескольких этапов процесс, завершающийся фактической подачей напряжения и составлением акта об осуществлении технологического присоединения. Одним из этапов процедуры технологического присоединения является выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором. Наличие действующих технических условий является непременным атрибутом технологического присоединения. Согласно условий договора технологического присоединения заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, предусмотренных техническими условиями. После выполнения мероприятий по технологическому присоединению уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий. Обязанности Толстова Д.В., Калюжной Г.В., а именно перечень мероприятий по технологическому присоединению, которые последние должны были выполнить, приведены в п. 11 технических условий. В частности, согласно п. 11 «а» заявитель осуществляет ввод от комплекса коммерческого учета электрической энергий до энергопринимающих устройств объекта кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП. ПАО «Россети Сибирь» выполнены мероприятия в части подготовки, выдачи технических условий на технологическое присоединение (п. 10.1.1). Толстов Д.В., Калюжная Г.В. мероприятия, предусмотренные техническими условиями, в предусмотренный договор срок (6 месяцев) не выполнили. Какого-либо уведомления об этом в адрес сетевой организации не поступало. Доказательств об обратном не имеется и к исковому заявлению не приложено. По общему правилу обязательство сетевой организации по осуществлению технологического присоединения является встречным по отношению к обязанности заявителя выполнить технические условия. Буквальное толкование условий заключенного договора позволяет установить, что исполнение заявителем возложенных на него мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка (п. 11 технических условий) не поставлено в зависимость от исполнения своей части мероприятий по постройке объектов сетевой организацией. При этом, ни условиями договора, ни действующим законодательством не предусмотрено уведомление сетевой организацией заявителя о порядке им осуществления своей части мероприятий по технологическому присоединению. Таким образом, из условий заключенного сторонами договора не следует, что помимо мероприятий капитального характера на сетевую организацию возлагались иные обязанности, в том числе обязанности заявителей Толстова Д.В. и Калюжной Г.В. в части монтажа вводного кабеля. Согласно техническим условиям данное мероприятие является обязанностью заявителя. Толстов Д.В., Калюжная Г.В. были осведомлены о сроках выполнения ими мероприятий по технологическому присоединению, однако, не приняли все меры для надлежащего исполнения обязательства перед сетевой организацией со своей стороны с той степенью заботливости и осмотрительности, которая требовалась от них по характеру обязательства сетевой организацией.

Дополнительно в ходе производства по делу представитель Митин М.В. суду пояснил, что правовыми актами и договором не установлена первоочередная обязанность сетевой организации по исполнению технологических условий. Кроме п. 10.1.1. – подготовка технических условий, иные мероприятия определенные договором и данными условиями (строительство трансформаторных подстанций 10кВ и 0,4кВ, строительство ЛЭП-10кВ и ЛЭП-0,4кВ от точек присоединения к новым ТП и опоре ЛЭП на границе земельного участка потребителя, на которой выполняется монтаж коммерческого учета электрической энергии) ответчиком не проводились. Потребитель должен проложить кабель от своего дома до прибора учета (коммерческого учета электрической энергии) монтируемого организацией. Бездействие одной стороны, не препятствовало выполнению части мероприятий другой стороне. Однако, стоимость мероприятий подлежащих выполнению со стороны сетевой организации превышает 1000000 руб., при отсутствии интереса к исполнению договора со стороны заявителя – потребителя влекло нецелесообразность проведения работ и несения убытков.

Истцы Толстов Д.В. и Калюжная Г.В., представитель третьего лица Администрации Тальменского района Алтайского края, поддержавший в ходе производства по делу исковые требования прокурора, и третье лицо Толстова Н.И. в судебное заседание не явились, извещены.

В ходе производства по делу истец Толстов Д.В. поддержал требования прокурора, пояснив, что в настоящее время земельный участок только огорожен, поскольку для начала строительных работ необходима электроэнергия, однако, к участку не подведена линия электропередач, не установлены столбы.

Руководствуясь нормами ч.ч. 1, 3-5 ст. 167 ГПК РФ, суд счет возможным рассмотреть дело в отсутствие материальных истцов, третьих лиц.

Выслушав представителей процессуального истца и ответчика, исследовав материалы дела и оценив каждое доказательство в отдельности и в их совокупности, суд приходит к следующему.

08.12.2021 Толстов Д.В. (далее также Заявитель), являясь собственником земельного участка площадью 1500 кв.м с кадастровым номером №, расположенным по адресу: <адрес>, заключила с ПАО «Россети Сибирь» (сетевая организация) договор № 20.2200.5314.21 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям для энергоснабжения малоэтажной жилой застройки по указанному адресу (п. 24 Договора, платежное поручение № 244125 от 08.12.2021) (л.д. 41-43, 46).

07.09.2021 Калюжная Г.В. (далее также Заявитель), являясь арендатором земельного участка площадью 1500 кв.м с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства, заключила с ПАО «Россети Сибирь» (сетевая организация) договор № 20.2200.5314.21 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям для энергоснабжения малоэтажной жилой застройки по указанному адресу (п. 24 Договора, платежное поручение № 54329 от 07.09.2021) (л.д. 59-62, 63-65, 68).

Пунктом 6 указанных Договоров предусмотрено, что срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня его заключения.

Согласно п.п. 1, 7 Договоров сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединение энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению электропринимающих устройств до точки данного присоединения; обеспечить установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электроэнергии и мощности; в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 3 рабочих дней со дня проведения указанного выше осмотра (обследования) с соблюдением срока, установленного в технических условиях, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием напряжения и мощности; составить в электронной форме акт о выполнении технических условий, о чем уведомить заявителя, и акт об осуществлении технологического присоединения.

В свою очередь, Толстов Д.В. и Калюжная Г.В. приняли на себя обязательство оплатить расходы сетевой организации на технологическое присоединение в размере 550 руб. (п.п. 2, 11 договора), а также выполнить мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, осуществить фактическое присоединение собственных энергопринимающих устройств к электрическим сетям, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий, принять участие в осмотре присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией (п. 9).

Согласно п. 10 технических условий № 8000480427, являющихся неотъемлемой частью договора № 20.2200.5314.21 от 08.12.2021 (п. 5), и п. 10 технических условий № 8000469410, являющихся неотъемлемой частью договора № № 20.2200.3735.21 от 07.09.2021 (п. 5) для присоединения к электрическим сетям нового потребителя на ПАО «Россети Сибирь» возложена обязанность: подготовить технические условия на технологическое присоединение (п. 10.1.1); обеспечить возможность действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический приме (подачу) напряжения и мощности для потребления электропринимающими устройствами заявителя (п. 10.1.2); выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством (п. 10.2); построить: ЛЭП-10 кВ от точки, указанной в пункте № 7 технических условий, и ЛЭП-0,4 кВ от новой трансформаторные подстанции (ТП) до точки присоединения, находящейся не далее 15 м. во внешнюю сторону от границы участка заявителя (п.п. 10.2.2, 10.2.3); построить трансформаторные подстанции (ТП) 10 кВ и 0,4 кВ (10.2.2); выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии (10.2.4).

На Толстова Д.В. и Калюжную Г.В., согласно этим же техническим условиям, возложена обязанность выполнить ввод от комплекса коммерческого учета электроэнергии до энергопринимающих устройств, фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием напряжения и мощности (п.п. 11а, 11б).

В настоящее время, из указанных мероприятий сетевой организацией подготовлены и вручены Заявителям технические условия на технологическое присоединение (л.д. 44-45); Толстовым Д.В. и Калюжной Г.В. 08.12.2021 и 07.09.2021 соответственно произведена оплата по Договорам в размере 550 руб. каждым (л.д. 46, 68).

Доказательства выполнения каждой из сторон иных, принятых на себя, вышеназванных мероприятий, суду не представлены.

Согласно п. 1 ст. 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

Технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, согласно п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ, и носит однократный характер.

В соответствии с п. 18 Правил № 861, утвержденных Правительство РФ, мероприятия по технологическому присоединению включают в себя: подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором и со смежными сетевыми организациями; разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка, за исключением случаев, когда в силу закона не является обязательной; выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий; проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий; выполнение мероприятий по вводу объектов электроэнергетики заявителя, сетевой организации и иных лиц, построенных (реконструированных, модернизированных) в рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению.

Таким образом, как Правилами № 861, так и заключенными сторонами договорами, закреплена обязанность по выполнению мероприятий по технологическому присоединению каждой из сторон.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу п. 1 ст. 328 ГК РФ встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств.

Пунктом 3 названной выше статьи предусмотрено, что ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне.

Как разъяснено в п. 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений ГК РФ об обязательствах и их исполнении», если иное не установлено законом, в случае, когда должник не может исполнить своего обязательства до того, как кредитор совершит действия, предусмотренные законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающие из обычаев или существа обязательства, правила ст. 328 ГК РФ применению не подлежат.

Поскольку встречным признается исполнение обязательства одной из сторон (последующего предоставления), которое в соответствии с договором обусловлено надлежащим исполнением своих обязательств другой стороной (первоначального исполнения), юридически значимыми являются обстоятельства того, какой из сторон должно быть осуществлено первоначальное, а какой последующее исполнение, а также обстоятельства установления невозможности исполнения одного требования в отсутствие исполнения другого.

В п. 16.3 Правил № 861, установлено, что обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными п. 14 этих Правил (физического лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику), распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Подп. «г» п. 25 (1) названных выше Правил установлено, что в технических условиях для заявителей, предусмотренных п. 14 Правил, должно быть указано распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией).

Как ранее установлено, договором и техническими условиями на Толстова Д.В. и Калюжную Г.В. возложена обязанность оплатить расходы сетевой организации на технологическое присоединение в размере 550 руб. каждым, выполнить мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ своего земельного участка: осуществить ввод от комплекса коммерческого учета электроэнергии до энергопринимающих устройств, фактическое присоединение этих устройств к электрическим сетям участка, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий, принять участие в осмотре присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией.

Обязательства по оплате расходы сетевой организации на технологическое присоединение Толстовым Д.В. и Калюжную Г.В. исполнены 08.12.2021 и 07.09.2021 соответственно.

В то же время, как следует из материалов дела, ответчиком не возведены трансформаторные подстанции 10 кВ и 0,4 кВ, высоковольтная линия электропередач до ТП 10 кВ, 0,4 кВ и к участку заявителя, не произведен монтаж прибора учета (п.п. 10.2.1-10.2.4 технических условий), что не позволяет Толстову Д.В. и Калюжной Г.В. выполнить подвод к точки присоединения и установить необходимое электрооборудование, т.е. исполнить п.п. 11 а и 11б технических условий.

При этом, договором об осуществления технологического присоединения, техническими условиями, а также нормами ч.ч. 1, 2, п. 1.1 ст. 17, ч. 1 ст. 51.1 Градостроительного кодекса РФ не предусмотрена разработка заявителем проектной документации индивидуального жилого строительства, а также проектной документации на сети в границах его земельного участка.

Таким образом, из положений п. 18 Правил № 861, условий договора и технических заключений с учетом специфики спорного правоотношения следует, что последующее исполнение Толстовым Д.В. и Калюжной Г.В. принятых на себя в рамках заключенного договора обязательств возможно только после исполнения сетевой организацией обязательств, предусмотренных п.п. 10.2-10.2.4 технических условий № 8000480427 и № 8000469410 соответственно.

В силу п. 3 ст. 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Согласно п. 4 ст. 13 Закона о защите прав потребителей, исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.

Таким образом, обязанность доказывать наличие обстоятельств, освобождающих ПАО «Россети Сибирь» от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства перед Толстовым Д.В. и Калюжной Г.В., лежала именно на ответчике, однако таких доказательств им представлено не было и судом не установлено.

Довод ответчика о бездействии сетевой организации вследствие угрозы необоснованности затрат на строительство электрических сетей по причине отсутствия интереса заявителя, что выражается в бездействии по началу строительства жилого дома, не основан на законе и условиях договора, что установлено судом ранее.

При получении от Толстова Д.В. и Калюжной Г.В. оплаты расходов сетевой организации на технологическое присоединение ПАО «Россети Сибирь» обязано было приступить к выполнению согласованных в договоре работ и имело право приостановить работы или отказаться от исполнения только в части, при невозможности исполнить договор без получения непредоставленного истцом исполнения, что в спорном правоотношении могло иметь место только при неисполнении Заявителями п.п. 11а и 11б после исполнения раздела 10 технических условий ответчиком.

При установленных обстоятельствах, поскольку предусмотренные договорами № 20.2200.3735.21 от 07.09.2021 и № 20.2200.5314.21 от 08.12.2021 сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям истекли, ответчик принятые на себя обязательства не исполнил, при этом, доказательств которые свидетельствовали бы об отсутствии вины в ненадлежащем исполнении обязательств по договору в нарушение ст. 56 ГПК РФ не представлено, уточненные исковые требования прокурора подлежат удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Удовлетворить исковые требования прокурора Тальменского района Алтайского края.

Обязать Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» осуществить технологическое присоединение в части исполнения организационных мероприятий технических условий № 8000469410 по договору № 20.2200.3735.21 от 07.09.2021, заключенному между Филиалом ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» и Калюжной Г.В., предусмотренных:

- п. 10.2: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством;

- п. 10.2.1: строительство ЛЭП-10 кВ от точки, указанной в пункте № 7 технических условий № 8000469410, до новой ТП 10/0,4 кВ. Протяженность и характеристики ЛЭП уточнить проектом;

- п. 10.2.2: строительство ТП 10/0,4 кВ. Тип, мощность силовых трансформаторов уточнить проектом;

- п.10.2.3: строительство ЛЭП-0,4 кВ от новой ТП до границы установленной правоустанавливающими документами заявителя. Протяженность и характеристики ДЭП уточнить проектом;

- п. 10.2.4: выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии».

Обязать Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» осуществить технологическое присоединение в части исполнения организационных мероприятий технических условий № 8000480427 по договору № 20.2200.5314.21 от 08.12.2021, заключенному между Филиалом ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» и Толстовым Д.В., предусмотренных:

- п. 10.2: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством;

-п. 10.2.1: строительство ЛЭП-10 кВ от точки, указанной в пункте № 7 технических условий № 8000480427, до новой ТП 10/0,4 кВ. Протяженность и характеристики ЛЭП уточнить проектом;

- п. 10.2.2: строительство ТП 10/0,4 кВ. Тип, мощность силовых трансформаторов уточнить проектом;

- п.10.2.3: строительство ЛЭП-0,4 кВ от новой ТП до границы установленной правоустанавливающими документами заявителя. Протяженность и характеристики ДЭП уточнить проектом;

- п. 10.2.4: выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии».

Решение может быть обжаловано в Алтайский краевой суд через Тальменский районный суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 09.11.2022.

Судья                            О.А. Гомер