Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-6820/2020 ~ М-3326/2020 от 30.04.2020

                                                                                                           Дело №2-6820/2020

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

      г. Санкт-Петербург                                                    20 октября 2020 года

             Приморский районный суд Санкт-Петербурга в составе:

                   председательствующего судьи     Камининой Н.П.,

                   при секретаре                                   К.Т.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ПАО «Ленэнерго» к Ф.А.А. о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки и судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

ПАО «Ленэнерго» обратилось в Приморский районный суд с исковым заявлением к Ф.А.А., в котором просило расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенный между ПАО «Ленэнерго» и Ф.А.А.; взыскать с ответчика неустойку за нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению в части выполнения истцом технических условий присоединения к электрическим сетям в размере 10 097 руб.; взыскать с ответчика неустойку за нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению в части внесения платы за технологическое присоединение в размере 10 037 руб., взыскать с ответчика расходы по оплате госпошлины в размере 6 802 руб.

    В обоснование исковых требований истец указал, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом ПАО «Ленэнерго» и ответчиком Ф.А.А. был заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям Сетевой организации объекта, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер: №. Согласно п. 5 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора, т.е. не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Однако, ответчиком мероприятия по технологическому присоединению в части выполнения заявителем технических условий присоединения к электрическим сетям не исполнено, соответствующее уведомление сетевой организации не направлено. В соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от ДД.ММ.ГГГГ № размер платы за технологическое присоединение составил 550 руб., включая НДС 18% - 83,90 руб. Также п.11 Договора установлено, что внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в течение 10 рабочих дней с даты заключения вышеуказанного договора, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ. Ответчиком оплата технологического присоединения до сегодняшнего дня не произведена. В свою очередь, сетевой организацией были в полном объеме исполнены обязательства по технологическому присоединению объекта ответчика, в связи с чем, истцом ПАО «Ленэнерго» было направлено соответствующее уведомление от ДД.ММ.ГГГГ. Также ДД.ММ.ГГГГ истцом ПАО «Ленэнерго» была направлена досудебная претензия в адрес ответчика Ф.А.А., которая была оставлена ответчиком без удовлетворения. Ссылаясь на указанные выше обстоятельства, положения ст.ст. 12, 309, 310, 420, 450, 453 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), истец ПАО «Ленэрго» обратился в суд с настоящим иском.

    Представитель истца ПАО «Ленэнерго» Б.А.Р., действующая на основании доверенности, в судебное заседание явилась, исковые требования поддержала по доводам, указанным в иске.

    Ответчик Ф.А.А. в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте проведения судебного заседания извещался судом по месту регистрации, судебную корреспонденцию не получил, в связи с чем она возвращена в суд за истечением срока хранения.

Пунктом 1 ст. 165.1 ГК РФ предусмотрено, что заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

         Судебное извещение ответчику направлялось по месту его регистрации, от его получения он уклонился, при таких обстоятельствах риск неблагоприятных последствий от неполучения юридически значимой корреспонденции Ф.А.А. несет самостоятельно.

При таких обстоятельствах суд в соответствии со ст. 167 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ) считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика.

Суд, выслушав объяснения представителя истца, оценив представленные доказательства с учетом требований ст. 67 Гражданского процессуального кодекса РФ, находит исковые требования ПАО «Ленэнерго» подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст.56 Гражданского процессуального кодекса РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

    В соответствии со ст. 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

    Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него, отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии.

    К отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними.

    Федеральным законом от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (в ред. от 03.11.2015 года) установлены правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики.

    Согласно положениям п. 1 ст. 26 указанного Федерального закона, технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ.

    Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

    Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством РФ. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

    Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 года (в ред. от 30.09.2015 года) утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии.

    Согласно п. 3 Правил технологического присоединения, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

    Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

    В соответствии с п. 6 данных Правил технологического присоединения, технологическое присоединение осуществляется на основании договора. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

    Пунктом 18 Правил технологического присоединения предусмотрены мероприятия по технологическому присоединению, которые включают в себя, в том числе выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией.

    По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют следующие документы: акт об осуществлении технологического присоединения; акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон; акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон (п. 19 Правил).

    В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, ст. 310 ГК РФ предусмотрена недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства и одностороннего изменения его условий.

    Согласно п. 1 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательство либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

    Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

    Из материалов дела следует, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом ПАО «Ленэнерго» и ответчиком Ф.А.А. был заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям Сетевой организации объекта (л.д.17-19).

    Согласно п. 2 названного договора, технологическое присоединение необходимо для энергоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №.

    Согласно п. 5 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

    В силу п. 10 названного договора, плата за технологическое присоединение составляет 550 рублей.

    Согласно техническим условиям для осуществления технологического присоединения, являющихся неотъемлемой часть договора, на Ф.А.А. была возложена обязанность по осуществлению определенного круга мероприятий предусмотренных п.8 (л.д.18).

    В настоящее время все работы выполнены, при этом ответчиком не исполнены технические условия.

    При указанных обстоятельствах, суд считает установленным нарушение со стороны ответчика принятых на себя обязательств.

    Пунктом 17 договора технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ предусмотрена ответственность сторон в случае нарушения сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору в виде уплаты в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойки, равную 5% от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по настоящему договору за каждый день просрочки.

    Согласно п.5 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора, а потому заявителем мероприятия, предусмотренные техническими условиями должны были быть выполнены заблаговременно, то есть с учетом предоставленного истцу п.6 договора сроков по осуществлению работ по технологическому присоединению, то есть заявителем работы должны были быть выполнены в любом случае до истечение 6 месяцев со дня заключения настоящего договора.

    Истцом произведен расчет данной неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, что составляет 365 дней, по ставке 5%, всего на сумму 10 037 руб.

    Ответчиком данный расчет не оспорен, судом проверен и признан арифметически верным.

    В силу ст. 407 ГК РФ, обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. Прекращение обязательства по требованию одной из сторон допускается только в случаях, предусмотренных законом или договором.

    На основании ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

    В силу п. 1 ст. 451 ГК РФ существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для расторжения договора.

    Учитывая, что ответчик своих обязательств по договору не исполнил, суд полагает требования истца о расторжении договора обоснованными и подлежащими удовлетворению.

    Также с ответчика в порядке ст.98 Гражданского процессуального кодекса РФ надлежит взыскать расходы по оплате госпошлины в размере 6 802 руб. (л.д. 16).

    Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 12, 56, 67, 98, 167, 194-199 ГПК РФ, суд

    РЕШИЛ:

            ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░» ░ ░.░.░. ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, - ░░░░░░░░░░░░░.

    ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░» ░ ░.░.░..

░░░░░░░░ ░ ░.░.░. ░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░» ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 20 074 ░░░., ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 6 802 ░░░., ░ ░░░░░ 28 876 (░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░.

            ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░-░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░-░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░                          ░░░░░░░                                  ░.░. ░░░░░░░░

       ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ 14.01.2021 ░░░░.