Судебный акт #1 (Определение) по делу № 2-540/2022 ~ М-303/2022 от 04.04.2022

К делу №2-540/2022 (М-303/2022)

        УИД 23RS0046-01-2022-000360-79

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Славянск-на-Кубани                                                  26 августа 2022 года

Славянский районный суд Краснодарского края в составе

председательствующего судьей Лысенко К.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем помощником судьи Корпачевой Ю.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело иску Щемелева А.Н. к индивидуальному предпринимателю Радионовой Ю.В. о взыскании неустойки по договору подряда,

установил:

Щемелев А.Н. предъявил в Славянский районный суд Краснодарского края иск к ИП Радионовой Ю.В. о взыскании неустойки по договору подряда №00120 от 03.09.2021 в размере 1692680 рублей.

    Истец и его представитель, уведомленные о разбирательстве дела в соответствии с требованиями статьей 113, 117 ГПК РФ надлежащим образом, в судебное заседание не явились.

Также судебное заседание по указанному делу было назначено на 22.08.2022, куда истец и его представитель, уведомленный о дне, времени и месте судебного заседания надлежащим образом, о чем имеются доказательства в материалах дела, также не явился.

При таких обстоятельствах, в соответствии с положениями статьи 56, абзацем 8 статьи 222 ГПК РФ, суд, учитывая неявку представителя истца в суд по вторичному вызову, в отсутствие доказательств уважительности причин неявки, и отсутствия требований заинтересованных лиц о рассмотрении дела по существу, считает возможным оставить заявление Щемелева А.Н. к индивидуальному предпринимателю Радионовой Ю.В. о взыскании неустойки по договору подряда без рассмотрения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 222-225 ГПК РФ, суд

определил:

исковое заявление Щемелева А.Н. к индивидуальному предпринимателю Радионовой Ю.В. о взыскании неустойки по договору подряда оставить без рассмотрения.

    Разъяснить истцу, что в случае представления доказательств, подтверждающих уважительный характер причин неявки в судебные заседания и невозможности своевременного сообщения о них суду, он вправе обратиться в суд с ходатайством об отмене определения об оставлении искового заявления без рассмотрения.

Председательствующий судья -