Судебный акт #1 (Определение) по делу № 2-3302/2023 ~ М-2336/2023 от 27.04.2023

дело № 2-3302/2023

27RS0004-01-2023-002949-80

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об утверждении мирового соглашения

г. Хабаровск                                           21 августа 2023 года

Индустриальный районный суд г. Хабаровска

в составе судьи Черновой А.Ю.,

при секретаре судебного заседания Панковской О.И.,

рассмотрев в открытом предварительном судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ФИО2 о взыскании денежных средств, уплаченных по договору подряда, договорной неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,

установил:

ФИО1 обратился в суд с вышеуказанным иском к ФИО2

Иск обоснован тем, что между сторонами <данные изъяты>. был заключен договор строительного подряда №, при этом ответчик имел регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя с <данные изъяты>., регистрация прекращена <данные изъяты>. По условиям договора ответчик обязался в соответствии с техническим заданием и проектом осуществить строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <данные изъяты>, стоимость работ по договору составила <данные изъяты> Дополнительным соглашением от <данные изъяты>. стороны согласовали дополнительные виды работ по договору, подрядчик по цене <данные изъяты> руб. обязался произвести электротехнические работы по подключению к электрическим сетям жилого дома. Заказчиком по договору уплачено подрядчику <данные изъяты>. Сроки выполнения работ согласно договору определены с <данные изъяты>. По состоянию на <данные изъяты>. обязательства подрядчика по договору не исполнены, строительство объекта не произведено.

Истец просил взыскать с ответчика денежные средства в размере <данные изъяты> руб., из них <данные изъяты> – сумму уплаченных средств; <данные изъяты>. – неустойку за нарушение сроков сдачи объекта; <данные изъяты> руб. – штраф, <данные изъяты> руб. – расходы на оплату услуг представителя. Кроме того, взыскать неустойку 0,03% из стоимости работ <данные изъяты>. по день фактического исполнения обязательства (включительно).

В судебное заседание сторонами представлено мировое соглашение, заключенное между истцом ФИО1 и ответчиком ФИО2 (1), по условиям которого:

2. Стороны согласовали, что задолженность (основной долг) ответчика перед истцом составляет <данные изъяты> (далее - задолженность).

3.Задолженность, указанная в п. 2, уплачивается ответчиком истцу в следующем порядке:

3.1.Сумма в размере <данные изъяты> уплачивается ответчиком не позднее ДД.ММ.ГГГГ;

3.2 Сумма в размере <данные изъяты>. уплачивается ответчиком повременными платежами в соответствии с графиком платежей:

№	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>

4.Ответчик вправе погасить Задолженность досрочно в полном объеме, равно, как и досрочно ввести очередной платеж, предусмотренный графиком платежей.

5.Погашение Задолженности производится ответчиком, либо наличными денежными средствами, передаваемыми истцу, либо путем безналичного перечисления денежных средств в пользу истца.

6.В случае неисполнения ответчиком полностью или в части обязательств, указанных в п. 3.1, 3.2, в том числе в случае просрочки внесения очередного платежа, предусмотренного графиком платежей. Истец вправе в принудительном порядке досрочно взыскать сумму задолженности, имеющуюся на момент такой просрочки или неисполнения надлежащим образом обязательства, предусмотренного мировым соглашением, путем предъявления мирового соглашения к исполнению в предусмотренном действующим законодательством порядке.

7.В случае неисполнения ответчиком полностью или в части обязательств, указанных в п. 3.1, 3.2, в том числе в случае просрочки внесения очередного платежа, предусмотренного графиком платежей, истец вправе в порядке принудительного исполнения требовать взыскания с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ, начисляемыми с момента просрочки исполнения мирового соглашения.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 173 ГПК РФ, просят:

- утвердить мировое соглашение по гражданскому делу № в настоящей редакции.

- последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные ст, 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, сторонам разъяснены и понятны.

Представитель истца, истец, ответчик каждый в отдельности, в судебное заседание не явились, предоставили заявления об утверждении мирового соглашения.

Истцом в лице представителя дополнительно предоставлено заявление об отказе от исковых требований в части и в размере, превышающем суммы и требования, по которым достигнуто мировое соглашение.

Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ч. 1, ч.2 ст. 39 ГПК РФ стороны могут окончить дело мировым соглашением, суд не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

На основании ст. 153.9 ГПК РФ мировое соглашение заключается в письменной форме и подписывается сторонами или их представителями при наличии у них полномочий на заключение мирового соглашения, специально предусмотренных в доверенности или ином документе, подтверждающем полномочия представителя.

Положениями ст. 153.8 ГПК РФ предусмотрено, что мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии гражданского процесса и при исполнении судебного акта. Мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы других лиц и противоречить закону. Мировое соглашение утверждается судом.

В соответствии с ч.1 ст.153.11 ГПК РФ мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим мировым соглашением.

Заключение сторонами мирового соглашения и утверждение его судом в соответствии со статьей 220 ГПК РФ является основанием прекращения производства по делу.

По смыслу приведенных нормативных положений суд утверждает мировое соглашение, если установит, что его заключение носит добровольный и осознанный характер, соглашение не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Учитывая, что мировое соглашение, заключенное между сторонами, не противоречит закону, совершено в интересах обеих сторон, выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает интересов иных лиц, суд, руководствуясь положениями ст.ст.39, 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации считает возможным утвердить условия мирового соглашения.

В порядке п. 3 ч. 1 ст. 333.40. Налогового кодекса Российской Федерации, п. 3 ч. 9 ст. 153.10 ГПК РФ истцу подлежит возвращению 70% суммы уплаченной им государственной пошлины по платежному поручению от 24.04.2023г. в размере 14585 руб.

Руководствуясь ст. ст. 39, 153.8-153.11, 173, 224, 225 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

определил:

    утвердить мировое соглашение, заключенное между истцом ФИО1 и ответчиком ФИО2 (1) на следующих условиях:

2. Стороны согласовали, что задолженность (основной долг) ответчика перед истцом составляет <данные изъяты> (далее - задолженность).

3. Задолженность, указанная в п. 2, уплачивается ответчиком истцу в следующем порядке:

3.1 Сумма в размере <данные изъяты>. уплачивается ответчиком не позднее ДД.ММ.ГГГГ;

3.2 Сумма в размере <данные изъяты> уплачивается ответчиком повременными платежами в соответствии с графиком платежей:

<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>

4.Ответчик вправе погасить Задолженность досрочно в полном объеме, равно, как и досрочно ввести очередной платеж, предусмотренный графиком платежей.

5.Погашение Задолженности производится ответчиком, либо наличными денежными средствами, передаваемыми истцу, либо путем безналичного перечисления денежных средств в пользу истца.

6.В случае неисполнения ответчиком полностью или в части обязательств, указанных в п. 3.1, 3.2, в том числе в случае просрочки внесения очередного платежа, предусмотренного графиком платежей. Истец вправе в принудительном порядке досрочно взыскать сумму задолженности, имеющуюся на момент такой просрочки или неисполнения надлежащим образом обязательства, предусмотренного мировым соглашением, путем предъявления мирового соглашения к исполнению в предусмотренном действующим законодательством порядке.

7.В случае неисполнения ответчиком полностью или в части обязательств, указанных в п. 3.1, 3.2, в том числе в случае просрочки внесения очередного платежа, предусмотренного графиком платежей, истец вправе в порядке принудительного исполнения требовать взыскания с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ, начисляемыми с момента просрочки исполнения мирового соглашения.

ФИО1 отказывается от заявленных к ФИО2 исковых требований в части и в размере, превышающем суммы и требования, по которым достигнуто мировое соглашение.

Прекратить производство по гражданскому делу по исковому заявлению ФИО1 к ФИО2 о взыскании денежных средств, уплаченных по договору подряда, договорной неустойки, компенсации морального вреда, штрафа.

Возвратить ФИО1 70% суммы государственной пошлины, уплаченной им по платежному поручению от <данные изъяты>. - в размере <данные изъяты>

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения такого определения, через Индустриальный районный суд г. Хабаровска.

Судья                                    А.Ю.Чернова