Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-3042/2023 ~ М-1945/2023 от 17.04.2023

Мотивированное решение изготовлено 12.07.2023

66RS0006-01-2023-001928-25

2-3042/2023

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Екатеринбург 05 июля 2023 года

Орджоникидзевский районный суд города Екатеринбурга в составе председательствующего судьи Павловой Н.С.

при секретаре Казаковой О.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Ширинкинной З. В. к обществу с ограниченной ответственностью «ПрофРесурс» о защите прав потребителя, взыскании денежных средств, неустойки, штрафа,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с настоящим иском к ООО «ПрофРесурс» указав в обоснование исковых требований, что 05.08.2022 между сторонами был заключен договор подряда < № > согласно условиям которого, истец оплатила, а ответчик принял на себя обязательства изготовить, доставить и установить мебель для истца, а именно гостиную стенку по размерам истца, общей стоимостью 105000 рублей. Срок изготовления мебели 40 рабочих дней с момента согласования макета мебели (п. 1.1 Договора). Макет гостиной стенки был согласован сторонами при заключении договора и зафиксирован в приложении к договору, таким образом стенка должна была быть изготовлена до 30.09.2022. В счет оплаты по договору истец внес ответчику аванс в размере 73000 рублей. До настоящего времени мебель ответчиком не изготовлена и не поставлена. В переписке по смс истец направила ответчику претензию с требованием возврата денежных средств.

Ссылаясь на положения ст. 32 Закона о защите прав потребителя, истец просила взыскать денежные средства в размере выплаченного аванса 73000 рублей, а также неустойку на основании п. 5 ст. 28 Закона «О защите прав потребителей» в размере 105000 рублей за период с 01.10.2022 по 15.04.2023, что не превышает общую цену заказа на выполнение работ. Кроме того истец просила взыскать штраф в размере 50% от суммы присужденной судом.

Истец Ширинкина З.В. в судебное заседание не явилась, о времени и месте судебного разбирательства извещалась надлежащим образом и в срок, направила в суд заявление о рассмотрении дела в свое отсутствие.

Ответчик ООО «ПрофРесурс» в судебное заседание своего представителя не направило, о времени и месте судебного разбирательства извещалось надлежащим образом и в срок, причина неявки суду не известна.

Суд, с учетом мнения истца, определил о рассмотрении дела в соответствии со ст. 233-235 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в порядке заочного производства.

Заслушав истца, исследовав письменные материалы дела и представленные доказательства, суд приходит к следующему.

В соответствии с п. 1 ст. 2, п. 1 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. Не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Согласно ст. 9 Федерального закона от 26.01.1996 № 15-ФЗ «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» в случаях, когда одной из сторон в обязательстве является гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать услуги для личных бытовых нужд, такой гражданин пользуется правами стороны в обязательстве в соответствии с Гражданского кодекса Российской Федерации, а также правами, предоставленными потребителю Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и изданными в соответствии с ним иными правовыми актами.

Из преамбулы Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» следует, что потребителем является гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

В соответствии со ст.ст. 702, 730 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу. К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

В соответствии с п. 1 ст. 27 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы в срок, установленный договором о выполнении работ.

На основании абз. 5 ч. 1 ст. 28 указанного Закона, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы, сроки начала и окончания выполнения работы и промежуточные сроки выполнения работы или во время выполнения работы стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе, в том числе, отказаться от исполнения договора о выполнении работы.

В соответствии с п. 5 ст. 28 указанного Закона в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги). При этом сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

В соответствии со ст. 31 Закона о защите прав потребителей требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования (п. 1). За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 настоящего Закона (п. 3).

Судом установлено, что 05.08.2022 между сторонами заключен договор подряда < № >, согласно условиям которого ответчик принял на себя обязательства изготовить, доставить и установить мебель для истца - гостиную стенку, Цена заказа согласована сторонами в размере 105000 рублей. Срок изготовления мебели 40 рабочих дней с момента согласования макета мебели (п. 1.1 Договора). Макет гостиной стенки был согласован сторонами при заключении договора и зафиксирован в приложении к договору.

Согласно квитанции < № > от 05.08.2022 истец внес ответчику аванс в размере 73000 рублей.

Ответчику 09.02.2022 направлено сообщение при помощи мессенджера Watsapp с требование о возврате денежных средств.

Принимая во внимание условия договора, суд приходит к выводу о том, что работы должны быть выполнены ответчиком не позднее 30.09.2022.

В отсутствие доказательств выполнения работ ответчиком в установленный законом срок, с учетом пояснений истца о том, что на дату подачи иска работы ответчиком не выполнены, требование истца о взыскании стоимости аванса подлежат удовлетворению, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию сумма, уплаченная по договору в размере 73 000 рублей.

За нарушение срока выполнения работ и возврата истцу денежной суммы, на основании ст. 31, п. 5 ст. 28 Закона о защите прав потребителей с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка по состоянию на дату вынесения решения в размере 284700 рублей (73 000*3%*130 д.) - за нарушение срока выполнения работ за период с 01.10.2022 по 08.02.2023, 319740 рублей (73 000*3%*146 д.) – за нарушение срока возврата денежных средств за период с 09.02.2023 по 05.07.2023.

Поскольку сумма неустойки не может превышать сумму заказа, с ответчика подлежит взысканию неустойка в размере 105000 рублей.

С ответчика на основании п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей подлежит взысканию штраф, сумма которого в настоящем случае составляет 89 000 рублей (73000+105 000) х 50%. Ответчиком о несоразмерности штрафа последствиям нарушенного обязательства не заявлено, судом самостоятельных оснований к такому снижению не установлено.

Оснований для применении статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, при взыскании штрафа, суд, учитывая разъяснения, данные в пункте 34 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" от 28.06.2012 N 17, согласно которым применение статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации по делам о защите прав потребителей возможно в исключительных случаях и по заявлению ответчика с обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение размера неустойки является допустимым, не находит.

С ответчика в доход местного бюджета на основании ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации подлежит взысканию государственная пошлина, от уплаты которой истец освобожден при подаче настоящего иска, пропорционально размеру удовлетворенной части исковых требований с учетом требования о компенсации морального вреда и имущественного требования, не подлежащего оценке, в сумме 4 760 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 12, 56, 233-235 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПрофРесурс» (ИНН 6686136067) в пользу Ширинкиной З. В. (ИНН < № >) авансовый платеж в размере 73 000 рублей, неустойку в размере 105 000 рублей, штраф в размере 89000 рублей.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПрофРесурс» (ИНН 6686136067) в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 4 760 рублей.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения им копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья Н.С. Павлова