Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-721/2022 ~ М-544/2022 от 04.05.2022

Заочное решение в окончательной форме

принято 29 июля 2022 года

66RS0045-01-2022-000935-48

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 июля 2022 года г. Полевской

Полевской городской суд Свердловской области в составе председательствующего судьи Суетиной О.В., с участием истца Кобзарь В.В., при секретаре Сидоровой Л.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2–721\2022 по иску ФИО2 к обществу с ограниченной ответственностью «Екатеринбургское строительное управление» о взыскании денежных средств,

У С Т А Н О В И Л:

Кобзарь В.В. обратился в суд с исковым заявлением к ООО «Екатеринбургское строительное управление» о взыскании денежных средств. Требования мотивирует тем, что . . . заключил с ответчиком договор строительного подряда №н по строительству гостевого дома-бани, расположенного по адресу: <. . .>, внес аванс в размере 1 518 600 рублей. Ответчик к выполнению строительных работ не приступил. Претензия с требованием немедленно приступить к работам либо вернуть авансовый платеж, оставлена ответчиком без удовлетворения. Истец просил взыскать с ответчика денежные средства в размере 1 518 600 рублей.

В судебном заседании истец Кобзарь В.В. исковые требования и доводы искового заявления поддержал в полном объеме. Суду показал, что до настоящего времени ответчик не приступил к выполнению работ по договору строительного подряда и не вернул денежные средства.

Представитель ответчика ООО «Екатеринбургское строительное управление» в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен своевременно и надлежащим образом судебной повесткой, в том числе по электронной почте, а также путем размещения информации на официальном сайте Полевского городского суда, о причинах неявки суд не уведомил.

С согласия истца дело рассмотрено в порядке заочного судопроизводства.

Заслушав пояснения истца, исследовав материалы дела, суд пришел к следующему.

Пункт 1 ст.702 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчик) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п.п.1, 2 ст.708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы; если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы; указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.

Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (п.2 ст.715 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со ст.728 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда заказчик на основании п.2 ст.715 или п.3 ст.723 настоящего Кодекса расторгает договор подряда, подрядчик обязан возвратить предоставленные заказчиком материалы, оборудование, переданную для переработки (обработки) вещь и иное имущество либо передать их указанному заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным, - возместить стоимость материалов, оборудования и иного имущества.

На основании п.1 ст.27 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных услуг) или договором о выполнении работ (оказания услуг).

Согласно п.2 ст.27 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги).

В силу