Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-1906/2024 ~ М-433/2024 от 07.02.2024

__" http-equiv=Content-Type>

Дело № 2-1906/2024

54RS0003-01-2024-000749-60

З А О Ч Н О Е Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

02 июля 2024 г.                                 г. Новосибирск

Заельцовский районный суд г. Новосибирска в составе:

председательствующего судьи                     Зуева А.А.,

при секретаре                             Новак Н.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке заочного судопроизводства гражданское дело по иску А.Н. к и.а. о взыскании денежных средств за неисполнение договора подряда

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с указанным иском.

В обосновании заявленных исковых требований истец указал, что 01 сентября 2023 истец А.Н. заключил с ответчиком и.а. договор на ремонтно-отделочные работы, которые должны были быть произведены на объекте - жилом доме, расположенном по адресу ...

Срок исполнения работ, согласно условий договора составил 21 день.

К договору сторонами было составлено Приложение № 1, котором был указан объем работ: подготовка под штукатурку фасада, грунтовка фасада, монтаж фасадной сетки, нанесение штукатурки, монтаж перфуглов для откосов. Стоимость работ с материалами составила 550 000 р.

Во исполнение условий, истец передал ответчику в качестве аванса, денежные средства в размере 350 000 р.

Также необходимо было приобрести для подшивки кровли - софиты, на сумму 110 000 р., которые ответчик получил. Имеется запись в приложении к договору.

13 сентября 2023 г. начались производиться отделочные работы, на вышеуказанном объекте, однако так и не завершились. Так как ответчик в одностороннем порядке устранился от исполнения условий договора, по неизвестным причинам прекратил выполнение работ, покинув объект, на телефонные звонки не отвечал.

В соответствии с п.4.2 вышеуказанного договора за нарушений условий ( сроков) по вине Подрядчика (ответчика), Заказчику выплачивается неустойка в размере 0.1% за каждый день просрочки от стоимости невыполненных работ, но не более 10% стоимости невыполненных работ.

Согласно условиям договора, работы должны быть были выполнены в течении 21 дня. Начиная с 01 сентября 2023 г. Соответственно срок окончания работ 22 сентября 2023 г. Согласно расчетов : расчет неустойки с 23 сентября 2023 г. по 27 января 2024 г. в размере 0.1% от суммы составляет.

На основании изложенного, истец просит суд взыскать с ответчика и.а. в пользу истца А.Н. денежные средства в размере 350 000 р. выплаченные в качестве аванса по договору от 01 сентября 2023 г., денежные средства в размере 110 000 р. выплаченные в качестве аванса по договору от 01 сентября 2023 г. для приобретения сафитов ( для подшивки крыши), неустойку по договору за период времени с 23 сентября 2023 г. по 27 января 2024 г. от суммы 350 000 руб. в размере 9 742.47 руб.

Истец А.Н. в судебное заседание не явился, дело просил рассмотреть в свое отсутствие.

Ответчик и.а. в суд не явился, судом направилялась судебная повестка.

Суд определил рассмотреть дело в порядке заочного судопроизводства.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу ст. 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Судом установлено, что 01.09.2023 между истцом и ответчиком был заключен договор __ на ремонтно-отделочные работы по адресу ...л.д. 10-12/

Срок исполнения работ, согласно условий договора составил 21 день со дня подписания договора.

Согласно Приложению № 1 к договору подряда, объем работ сторонами был согласован следующи: подготовка под штукатурку фасада, грунтовка фасада, монтаж фасадной сетки, нанесение штукатурки, монтаж перфуглов для откосов. Стоимость работ с материалами составила 550 000 р.

Как указывает истец, он передал ответчику аванс в размере 350 000 руб.

Также истец в иске указывает, что необходимо было приобрести для подшивки кровли - софиты, на сумму 110 000 руб., которые ответчик получил. Имеется запись в приложении к договору.

13 сентября 2023 г. начались производиться отделочные работы, на вышеуказанном объекте, однако так и не завершились. Так как ответчик в одностороннем порядке устранился от исполнения условий договора, по неизвестным причинам прекратил выполнение работ, покинув объект, на телефонные звонки не отвечал.

В соответствии с ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено законом.

В соответствии с ч. 1 ст. 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В соответствии со ст. 67 ГПК РФ суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности /ч. 3/.

Принимая во внимание отсутствие возражений ответчика относительно полученных денежных средств от истца, суд приходит к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца сумм аванса в размере 350 000 руб. и 110 000 руб.

В соответствии с п.4.2 договора за нарушений условий ( сроков) по вине Подрядчика (ответчика), Заказчику выплачивается неустойка в размере 0.1% за каждый день просрочки от стоимости невыполненных работ, но не более 10% стоимости невыполненных работ.

Истцом представлен расчет суммы неустойки с 23 сентября 2023 г. по 27 января 2024 г. в размере 0.1% от суммы составляет 9742,47 руб., указанную сумму истец просит взыскать с ответчика.

Принимая во внимание отсутствие возражений ответчика относительно заявленной суммы неустойки, с учетом того, что суд рассматривает исковые требования в пределах заявленных истцом суммы, суд приходит к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца неустойку в размере 9742,47 руб.

руководствуясь ст.ст. 233-237ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования А.Н., удовлетворить.

Взыскать с и.а. (паспорт __) в пользу А.Н. (паспорт __) денежные средства в размере 460 000 руб., неустойку в размере 9742,47 руб., а всего 469 742,47 руб.

Ответчик вправе подать в Заельцовский районный суд г. Новосибирска заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья    /подпись/    А.А.Зуев

Мотивированное заочное решение суда изготовлено 09.07.2024.

Судья    /подпись/    А.А.Зуев

Подлинное заочное решение находится в материалах гражданского дела №2-1906/2024 хранящегося в Заельцовском районном суде г. Новосибирска.